能源设施建设合同

能源设施建设合同一、合同双方基本信息甲方（建设单位）名称：[甲方全称]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[电话/邮箱]乙方（施工单位）名称：[乙方全称]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[电话/邮箱]二、项目概况2.1项目名称[项目全称，如“XX市分布式光伏发电站建设项目”]2.2项目地点[具体地址，如“XX省XX市XX区XX工业园区”]2.3项目规模与内容建设规模：[如“总装机容量50MW，包含2000块单晶硅光伏组件、5台2MVA逆变器及配套储能系统”]建设内容：主体工程：光伏阵列区、升压站、储能电池舱、输电线路（长度XX公里）；配套设施：监控系统、消防设施、运维办公楼及进场道路；技术标准：符合《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）及《新能源电站并网技术要求》。三、项目投资与资金管理3.1项目总投资人民币[金额]万元，其中：工程费用：[金额]万元（占比XX%）；设备采购费：[金额]万元（占比XX%）；设计与监理费：[金额]万元（占比XX%）；预备费：[金额]万元（占比XX%）。3.2资金来源甲方自筹资金[比例]%，银行贷款[比例]%（贷款机构：[银行名称]，利率XX%）。3.3付款方式预付款：合同签订后15个工作日内支付总价款的20%（[金额]万元）；进度款：按月支付已完成工程量的70%，需提供监理单位签字确认的进度报告；竣工结算：项目验收合格后30日内支付至结算总价的97%；质保金：剩余3%作为质保金，质保期满无质量问题后一次性付清。四、项目建设进度与工期4.1进度计划阶段工作内容开始时间结束时间责任方设计阶段施工图设计及审批YYYY-MM-DDYYYY-MM-DD乙方施工准备设备采购、场地平整YYYY-MM-DDYYYY-MM-DD乙方主体施工光伏组件安装、线路敷设YYYY-MM-DDYYYY-MM-DD乙方调试阶段系统联调、并网测试YYYY-MM-DDYYYY-MM-DD乙方竣工验收环保、安全及工程验收YYYY-MM-DDYYYY-MM-DD甲乙双方4.2工期调整与违约责任工期延误：因乙方原因每逾期1日，按合同总价款的0.05%支付违约金，累计不超过合同总价的5%；不可抗力：如遇地震、极端天气等不可抗力，工期可顺延，但乙方需在事件发生后3日内提交书面报告及证明材料。五、质量标准与验收5.1质量要求工程质量需符合《电力建设工程施工质量验收及评价规程》（DL/T5210）及设计文件要求；关键设备（如逆变器、储能电池）需提供原厂质保函，质保期不低于5年。5.2验收流程分项验收：隐蔽工程（如电缆沟敷设）需经甲方及监理单位现场验收签字；竣工预验收：乙方提交竣工资料（含竣工图、测试报告等）后，甲方组织初验；正式验收：通过电力监管部门并网安全性评价及环保验收，签署《竣工验收证书》。5.3质量保证期自验收合格之日起计算，整体工程质保期2年，设备质保期按厂家承诺执行（不低于3年）。六、安全与环保责任6.1安全生产要求乙方需配备专职安全员，施工人员持证上岗，每日开展安全技术交底；高空作业（如组件安装）需设置安全防护网，配备双钩安全带；施工现场需设置警示标志，夜间施工需配备应急照明。6.2环保措施施工期噪声控制在昼间≤70dB、夜间≤55dB，弃土需运至指定渣土场；光伏板清洗废水需经沉淀池处理后回用，禁止直接排放；项目竣工后需恢复植被面积不低于施工破坏面积的90%。6.3事故处理发生安全或环保事故时，乙方需立即停工整改，24小时内提交事故报告，并承担由此产生的全部损失。七、合同变更与解除7.1变更条件因政策调整导致项目规模变化（如补贴标准调整）；地质条件与勘察报告不符需修改设计；双方协商一致并签署书面变更协议。7.2解除条件乙方累计停工超过30日且无正当理由；工程质量经整改仍不符合标准；甲方逾期支付进度款超过60日，经催告后仍未支付。八、违约责任8.1甲方违约未按时支付款项：每逾期1日按应付款的0.03%支付违约金；擅自解除合同：需赔偿乙方已发生的实际成本及预期利润损失。8.2乙方违约工程质量不达标：无偿返修至合格，并承担由此导致的工期延误责任；擅自转包：甲方有权解除合同，乙方支付合同总价10%的违约金。九、争议解决双方因合同履行发生争议时，应优先协商解决；协商不成的，提交项目所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。十、其他约定本合同自双方法定代表人签字并加盖公章之日起生效；合同附件（含设计图纸、设备清单、技术协议）与本合同具有同等法律效力；本合同一式六份，甲乙双方各执三份，具有同等法律效力。（以下无正文）甲方（盖章）：____________________法定代表人签字