管线埋设协议书

管线埋设协议书甲方（建设单位）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（施工单位）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方因[项目名称]建设需要，需进行管线埋设工作，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，达成如下协议：一、协议背景甲方拟在[项目地点详细地址]进行[项目名称]建设，为保障项目的正常运行，需要在该区域进行各类管线（包括但不限于电力、通信、给排水等）的埋设工作。乙方拥有专业的施工队伍和丰富的管线埋设经验，能够按照甲方的要求完成管线埋设任务。二、标的物或服务具体描述（一）管线埋设范围1.本次管线埋设的具体位置为[详细的地理位置描述，可附图纸说明]。2.涉及的管线种类包括但不限于：电力管线：规格为[具体规格型号]，用于[说明用途]。通信管线：包括[具体通信类型，如光纤、电缆等]，规格为[具体规格型号]，用于[说明用途]。给排水管线：分为给水管线和排水管线，给水管线规格为[具体规格型号]，用于[说明用途]；排水管线规格为[具体规格型号]，用于[说明用途]。（二）施工要求1.乙方应按照国家相关标准和行业规范进行管线埋设施工，确保施工质量符合以下标准：《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB502422002）。《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB501682018）。《通信管道工程施工及验收规范》（GB503742018）等。2.乙方在施工过程中应采取必要的安全防护措施，确保施工人员的人身安全和周边环境的安全。如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。3.乙方应按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行施工，如需对设计进行变更，应提前征得甲方书面同意。（三）施工期限1.本协议项下的管线埋设工程自[开工日期]开工，至[竣工日期]竣工，总工期为[工期天数]天。2.如遇不可抗力因素（如自然灾害、政府指令等）或甲方原因导致工期延误，工期相应顺延。乙方应在上述情况发生后[通知期限]内书面通知甲方，并提供相关证明材料。三、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量进行监督检查，要求乙方按照协议约定和相关标准进行施工。对乙方提交的施工方案、施工图纸等文件进行审核，提出修改意见。在工程竣工后，按照相关标准和协议约定进行验收。2.义务按照协议约定的时间和方式向乙方支付工程款项。在施工前，向乙方提供施工场地的相关资料和设计图纸，并对乙方进行技术交底。协调施工场地周边的关系，为乙方施工创造良好的外部环境。（二）乙方权利义务1.权利按照协议约定的时间和方式收取工程款项。要求甲方提供施工所需的相关资料和协助，如遇甲方原因导致施工无法正常进行，有权要求甲方承担相应的损失。2.义务按照协议约定的施工期限、质量标准和施工要求完成管线埋设工程。编制详细的施工方案和施工进度计划，并报甲方审核同意后实施。负责施工场地的管理和环境保护，施工结束后及时清理现场。对施工过程中知悉的甲方商业秘密和技术秘密予以保密。按照国家相关规定为施工人员购买工伤保险和其他必要的保险。四、工程价款及支付方式（一）工程价款本协议项下的管线埋设工程总价款为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元），该价款为含税价，包括但不限于乙方完成管线埋设工程所需的人工、材料、设备、运输、保险、利润、税费等全部费用。（二）支付方式1.本协议签订后[支付期限]内，甲方向乙方支付工程预付款，金额为工程总价款的[预付款比例]，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。2.乙方完成[形象进度节点1]后，经甲方验收合格，甲方向乙方支付工程进度款，金额为工程总价款的[进度款比例1]，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。3.乙方完成[形象进度节点2]后，经甲方验收合格，甲方向乙方支付工程进度款，金额为工程总价款的[进度款比例2]，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。4.工程竣工并经甲方验收合格后[支付期限]内，甲方向乙方支付至工程总价款的[竣工结算比例]，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。5.剩余工程总价款的[质保金比例]作为质量保证金，在工程质保期届满且无质量问题后[支付期限]内，甲方无息支付给乙方。五、工程验收（一）验收标准本协议项下的管线埋设工程按照国家相关标准和行业规范以及甲方提供的设计图纸和技术要求进行验收。具体验收标准如下：1.管线的材质、规格、型号符合设计要求和相关标准。2.管线的埋设深度、坡度、间距等符合设计要求和相关标准。3.管线的连接牢固、密封良好，无渗漏现象。4.电气管线的绝缘性能、接地电阻等符合相关标准。5.通信管线的信号传输质量符合相关标准。（二）验收程序1.乙方在完成管线埋设工程后，应进行自检，自检合格后向甲方提交工程竣工验收报告和相关资料。2.甲方收到乙方的验收报告和资料后[验收期限]内，组织相关人员进行验收。验收合格的，双方签署工程竣工验收报告；验收不合格的，乙方应在甲方规定的期限内进行整改，直至验收合格为止。3.如对工程质量存在争议，双方可共同委托有资质的检测机构进行检测，检测费用由责任方承担。六、质量保修（一）质保期限本协议项下的管线埋设工程质保期为自工程竣工验收合格之日起[质保期限]年。（二）保修责任1.在质保期内，如出现因乙方施工质量问题导致的管线故障或损坏，乙方应免费进行维修或更换。2.乙方应在接到甲方维修通知后[响应期限]内到达现场进行维修，如乙方未按时到达，甲方有权自行组织维修，维修费用由乙方承担。3.质保期届满后，乙方仍应提供终身维护服务，收取合理的成本费用。七、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照协议约定的时间和方式支付工程款项，每逾期一日，应按照未支付金额的[逾期违约金比例]向乙方支付逾期违约金。逾期超过[逾期期限]的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付款项及违约金为止，由此造成的工期延误和乙方损失由甲方承担。2.如因甲方原因导致乙方无法正常施工，甲方应承担乙方因此遭受的全部损失，包括但不限于停工、窝工、机械设备闲置等费用。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照协议约定的施工期限完成管线埋设工程，每逾期一日，应按照工程总价款的[逾期违约金比例]向甲方支付逾期违约金。逾期超过[逾期期限]的，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担工程总价款[解约违约金比例]的违约金，同时乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失。2.如乙方施工质量不符合协议约定和相关标准，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，由此造成的工期延误和甲方损失由乙方承担。如因乙方施工质量问题给甲方或第三方造成人身伤害或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任。3.如乙方违反本协议约定的保密义务，应向甲方支付违约金人民币[违约金金额]元，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。八、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款（一）协议变更与解除本协议的变更或解除须经双方协