窗台安装合同范本

窗台安装合同范本甲方（委托方）：姓名：身份证号：联系地址：联系电话：乙方（受托方）：公司名称：统一社会信用代码：法定代表人：联系地址：联系电话：鉴于甲方有窗台安装需求，乙方具备相关窗台安装服务能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方进行窗台安装事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.窗台安装内容乙方负责为甲方位于[具体地址]的房屋进行窗台安装工程。窗台安装包括但不限于窗台基础的处理、窗台板的制作与安装、密封胶的填充等全部相关工作，确保窗台安装牢固、美观且具备良好的防水性能。2.窗台板材质及规格窗台板采用[具体材质名称]，其材质应符合国家相关质量标准及环保要求。窗台板的规格为长[X]厘米、宽[X]厘米、厚[X]厘米，具体尺寸以现场实际测量为准，但误差不得超过[允许误差范围]厘米。3.颜色及外观要求窗台板颜色为[具体颜色名称]，应与甲方房屋整体装修风格相协调。外观应平整光滑，无裂缝、划痕、变形等缺陷，边缘应打磨处理，确保安全且美观。二、权利与义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方窗台安装工作进行监督检查，提出合理的意见和建议。有权要求乙方按照本合同约定的质量标准、工期要求等完成窗台安装工作。2.义务向乙方提供窗台安装所需的现场条件，包括但不限于清理施工现场杂物、保证施工用水用电等，确保乙方能够顺利开展工作。按照本合同约定的付款方式和时间向乙方支付安装费用。在乙方安装过程中，如因甲方原因提出变更安装要求或增加安装项目，应及时与乙方协商，并承担因变更或增加项目所产生的费用。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本合同约定支付安装费用。在甲方未按照合同约定履行义务，影响乙方正常施工时，有权暂停施工，并要求甲方承担相应责任。2.义务按照本合同约定及相关行业规范、质量标准进行窗台安装工作，确保安装质量符合要求。自行负责安装所需的工具、设备及材料，但材料的质量应符合本合同约定及相关国家标准。安排具备相应资质和经验的施工人员进行安装工作，并向甲方提供施工人员名单及资质证明。施工人员应遵守施工现场的安全规定，文明施工。在安装过程中，如发现现场实际情况与合同约定不符或存在其他影响安装工作的问题，应及时通知甲方，并提出解决方案。按照本合同约定的工期完成窗台安装工作，如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误的除外。在工期延误情况发生后，应及时通知甲方并提供相关证明文件。窗台安装完成后，负责清理施工现场，保持现场整洁。对安装的窗台提供一定期限的质保服务，质保期内如因乙方安装质量问题出现损坏或故障，乙方应免费进行维修或更换。质保期自窗台安装验收合格之日起计算，质保期限为[X]年。三、安装费用及付款方式（一）安装费用本合同窗台安装总费用为人民币[X]元（大写：[大写金额]元整）。此费用为固定总价，包含乙方完成窗台安装工作所需的全部费用，除本合同约定的可调整情况外，不因任何因素调整。（二）付款方式1.合同签订后甲方在本合同签订之日起[X]个工作日内，向乙方支付合同总金额的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]元整）。2.窗台板制作完成并经甲方验收合格后甲方在窗台板制作完成并经其验收合格之日起[X]个工作日内，向乙方支付合同总金额的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]元整）用于窗台板的安装。3.窗台安装完成且验收合格后甲方在窗台安装完成且经双方验收合格之日起[X]个工作日内，向乙方支付合同总金额的剩余[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]元整）。乙方应在每次收款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工期1.开工日期本合同窗台安装工程开工日期为[具体开工日期]，以乙方收到甲方预付款且具备施工条件为准。2.竣工日期本合同窗台安装工程竣工日期为[具体竣工日期]，总工期为[X]天。乙方应按照此工期要求合理安排施工进度，确保按时完成安装工作。3.工期延误如因甲方原因导致乙方无法按时开工或施工过程中出现停工、窝工等情况，工期相应顺延，乙方不承担违约责任。但乙方应及时通知甲方并提供相关证明文件。如因乙方原因未能按照本合同约定的工期完成安装工作，每延误一天，乙方应按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。延误超过[X]天的，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。同时，乙方应承担因工期延误给甲方造成的全部损失。五、质量标准及验收1.质量标准乙方安装的窗台应符合国家及地方现行的相关建筑工程质量验收规范和标准，以及本合同约定的质量要求。具体质量要求如下：窗台基础牢固，无松动、下沉现象。窗台板安装平整，水平度偏差不超过[允许偏差范围]毫米，垂直度偏差不超过[允许偏差范围]毫米。密封胶填充饱满、均匀，无渗漏现象。窗台板材质及外观符合本合同约定的要求。2.验收程序在窗台板制作完成后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后[X]个工作日内进行验收，如验收合格，应签署验收确认文件；如验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改，直至验收合格。窗台安装完成后，乙方应向甲方提交验收申请报告，并提供相关质量证明文件。甲方应在接到验收申请报告后[X]个工作日内组织验收。验收合格后，双方签署验收合格报告；如验收不合格，乙方应按照甲方要求在规定时间内进行整改，重新申请验收，直至验收合格。整改费用由乙方承担。六、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本合同约定的付款方式和时间支付安装费用，每逾期一天，应按照未付款项的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工作量的费用及违约金，同时承担因停工给乙方造成的损失。若甲方擅自变更安装要求或增加安装项目未及时与乙方协商并承担费用，导致乙方增加工作量或延误工期的，甲方应承担相应的费用及责任。2.乙方违约责任若乙方未按照本合同约定的质量标准进行窗台安装工作，乙方应负责无偿返工直至达到质量标准，因返工造成的工期延误和费用增加由乙方自行承担。如因乙方安装质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方未按照本合同约定的工期完成安装工作，每延误一天，应按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金（具体违约责任前文已详细阐述）。若乙方擅自更换施工人员或使用不符合合同约定的材料，甲方有权要求乙方立即整改，并按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。如因此给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。乙方在质保期内未按照本合同约定履行质保义务，甲方有权自行或委托第三方进行维修，维修费用由乙方承担。乙方应在接到甲方通知后[X]个工作日内到达现场进行维修，如乙方未按时到达，每逾期一天，应按照维修费用的[X]%向甲方支付违约金。七、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八