2025年风光储电站项目监理合同

2025年风光储电站项目监理合同甲方（委托人/业主）：[甲方全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[甲方注册地址]通讯地址：[甲方通讯地址]联系人：[甲方联系人姓名]联系电话：[甲方联系电话]电子邮箱：[甲方电子邮箱]乙方（监理人）：[乙方全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[乙方注册地址]通讯地址：[乙方通讯地址]联系人：[乙方联系人姓名]联系电话：[乙方联系电话]电子邮箱：[乙方电子邮箱]资质等级：[乙方资质等级]根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程监理规范》（GB/T50319）及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方委托乙方对“[项目全称]”（以下简称“本项目”）实施监理事宜，达成如下协议：第一条项目概况1.1项目名称：[项目全称]1.2项目地点：[项目具体地点]1.3项目规模与特点：本项目包括[说明光伏、风电、储能等装机容量、占地面积等]，总投资约为[总投资金额]元。项目采用风光储一体化技术，具有发电形式多样、能量管理系统复杂、并网要求高等特点。1.4建设阶段：本项目监理服务涵盖[说明监理服务的具体阶段，例如：施工准备阶段、施工安装阶段、设备调试阶段、直至工程竣工验收及试运行阶段]。第二条监理范围与内容2.1监理范围：乙方根据国家有关法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及甲方要求，对甲乙双方签订的由[施工单位全称]承建的“[项目全称]”施工合同（合同编号：[施工合同编号]）范围内的工程质量、进度、投资进行控制，并进行合同管理、信息管理和组织协调工作。具体监理内容如下：(1)审查施工单位提交的施工组织设计、专项施工方案，重点审核涉及风光储协同运行、储能系统安全安装调试、并网接入方案等关键内容的方案可行性及安全性。(2)对进场材料、设备、构配件进行见证取样、送检或平行检验，审查检验报告，确保符合设计文件和规范要求。特别关注光伏组件、风力发电机组、储能电池/PCS、变压器、开关设备等关键设备的质量。(3)对施工过程中的关键工序、隐蔽工程进行旁站监理和验收，并签署监理记录。(4)审核工程计量和支付申请，参与工程变更的评估和确认，协助甲方进行投资控制。(5)审查施工单位报送的进度计划，检查实际进度，分析偏差原因，提出调整建议，确保工程按合同工期顺利实施。(6)监督施工单位落实安全生产责任制，检查安全措施落实情况，参与安全事故的调查处理。(7)监督施工单位的文明施工和环境保护措施落实情况。(8)协助甲方组织设计交底、施工图审查意见反馈及设计变更。(9)协调业主、设计、施工、设备供应等各方关系，及时解决项目实施过程中出现的矛盾和问题。(10)参与工程竣工验收，审查竣工验收资料，出具监理评估报告。(11)在合同约定的缺陷责任期内，对工程出现的缺陷进行监督检查，并督促施工单位修复。(12)建立和管理项目监理资料，定期向甲方提交监理工作报告。第三条双方权利与义务3.1甲方的权利与义务：(1)有权要求乙方按照合同约定提供专业、高效的监理服务。(2)有权审查乙方提交的监理规划和监理实施细则。(3)有权监督乙方监理人员履行职责情况，有权要求更换不称职的监理人员。(4)应向乙方提供与本监理合同相关的工程资料、勘察设计文件、施工合同等文件。(5)应为乙方开展监理工作提供必要的办公场所、设备、资料存储空间等便利条件。(6)应按合同约定及时向乙方支付监理报酬。(7)应尊重乙方的独立性，不得非法干预乙方履行监理合同的权利和义务。(8)应确保监理人员进入施工现场的工作条件。(9)应及时确认乙方提交的监理报告和监理文件。3.2乙方的权利与义务：(1)有权根据国家法律法规、工程建设标准及合同约定，对工程实施监理。(2)有权要求甲方提供必要的工程资料和工作条件。(3)有权审查施工单位的资质、人员资格及主要设备、材料的质量。(4)有权对施工单位的施工方案、进度计划、质量保证体系、安全保证体系等进行审查。(5)有权制止施工单位的违规行为，并及时报告甲方。(6)应按照监理合同约定，组建监理机构，配备足够的、具备相应资质和经验的监理人员，并保持人员稳定。(7)应认真履行监理职责，勤勉工作，确保监理服务质量。(8)应建立完善的监理日志和监理资料，并定期向甲方提交监理工作报告、月报、专题报告等。(9)应保守在履行本合同过程中知悉的甲方的商业秘密和技术秘密。(10)应接受甲方的监督，但有权拒绝执行违反法律法规或合同约定的指令。(11)应在项目现场设立监理办公室，并配备必要的通讯、交通、检测等设备。(12)应妥善保管工程监理资料，并在项目完成后移交给甲方。第四条监理机构与人员4.1乙方应在本项目现场设立监理机构，并书面报甲方备案。监理机构应设总监理工程师[数量]名，总监理工程师为乙方授权代表，负责全面履行监理合同。应设专业监理工程师[数量]名，覆盖[列出专业方向，如：土建、电气、光伏、风电、储能、自动化等]专业。应设监理员[数量]名。4.2乙方应在合同签订后[时间]日内，向甲方提交本项目监理机构主要成员名单及资格证书复印件。总监理工程师[姓名]应具备[说明资质要求，如：注册监理工程师执业资格，且具有[年限]年以上相关工程监理经验]。4.3乙方应保持监理人员稳定。如需更换总监理工程师或专业监理工程师，应提前[时间]日书面报甲方同意，并确保接替人员具备同等或更高的资质和经验。监理员更换不应影响监理工作的连续性。第五条监理报酬与支付5.1监理报酬的计算方式：本项目的监理报酬采用[选择一种方式，例如：按工程概算比例包干方式]计算。具体费率为[百分比]%。监理报酬总额暂定为人民币[金额]元（大写：[金额大写]）。5.2支付方式：监理报酬支付分[阶段]次进行：(1)预付款：合同签订后[时间]日内，甲方支付总监理报酬的[百分比]%，即人民币[金额]元。(2)进度款：在[描述支付节点，例如：施工单位完成土建工程主体部分/首台机组并网成功等]后[时间]日内，甲方支付至已完成监理工作量对应报酬的[百分比]%，即人民币[金额]元。(3)竣工结算款：工程竣工验收合格后[时间]日内，甲方支付至结算监理报酬的[百分比]%，即人民币[金额]元。(4)尾款：工程缺陷责任期满且无遗留重大缺陷后[时间]日内，甲方支付剩余的[百分比]%监理报酬，即人民币[金额]元。5.3支付条件：乙方应在每个支付节点前[时间]日，向甲方提交符合要求的监理报酬支付申请及相应证明文件（如监理工作报告、工程计量支付审核表等）。5.4支付货币：本合同项下的所有支付均以人民币支付。5.5支付账户：乙方应向甲方指定以下银行账户支付监理报酬：开户名称：[甲方账户名]开户银行：[甲方开户银行名称]银行账号：[甲方银行账号]第六条工作期限与调整6.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至本项目缺陷责任期满且监理工作完成、甲方支付全部监理报酬之日起终止。6.2因非乙方原因导致监理工作期限需要调整的，经甲乙双方协商一致，可相应顺延监理合同期限，并按实际增加的监理工作量和约定的费率计算增加的监理报酬。第七条违约责任7.1甲方违约责任：(1)甲方未按合同约定支付监理报酬的，每逾期一日，应按逾期支付金额的[百分比]%向乙方支付违约金。逾期支付超过[时间]日的，乙方有权暂停监理工作，由此造成的损失由甲方承担。(2)甲方未能提供必要的工作条件或资料，导致乙方无法正常开展监理工作的，甲方应承担由此造成的损失。(3)甲方违反保密条款，泄露乙方商业秘密给乙方造成损失的，应赔偿乙方损失。7.2乙方违约责任：(1)乙方未按合同约定履行监理职责，或因乙方原因导致工程质量、进度、投资控制目标未能实现，给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。(2)乙方擅自更换总监理工程师或主要专业监理工程师，且未经甲方事先书面同意的，应向甲方支付违约金人民币[金额]元。因乙方人员配备不足或人员素质不符合要求导致监理工作失误的，应承担相应责任。(3)乙方泄露甲方商业秘密或工程资料的，应承担违约责任，并赔偿甲方损失。(4)乙方违反安全文明施工监理职责，导致发生安全事故或造成不良影响的，应承担相应责任。第八条合同生效、变更与终止8.1本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。8.2本合同的任何变更，均须经甲乙双方协商一致，并签署书面变更协议。变更协议与本合同具有同等法律效力。8.3发生下列情况之一时，本合同可提前终止：(1)双方协商一致同意终止本合同。(2)因不可抗力致使本合同无法继续履行。(3)一方严重违反本合同，另一方根据合同约定解除本合同。8.4合同终止后，双方应做好工作交接，乙方应将监理资料、文件等移交甲方，甲方应支付乙方已完成工作的监理报酬。第九条不可抗力9.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、战争、动乱等。9.2任何一方因不可抗力导致不能履行或不能完全履行本合同义务的，不承担违约责任，但应在不可抗力发生后[时间]日内书面通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力的影响，协商决定是否解除合同或部分免除责任。第十条争议解决10.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。10.2协商不成的，任何一方均有权向[选择一项：项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼或提交[仲裁委员会名称]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁]解决。第十一条保密条款11.1甲乙双方对于在履行本合同过程中知悉的对方的商业秘密（包括但不限于技术信息、经营信息、财务信息等）和工程资料负有保密义务。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露，也不得将上述信息用于履行本合同目的之外的其他用途。11.2本保密义务在本合同终止后[年限]年内仍然有效。第十二条通知与送达12.1双方在本合同中载明的通讯地址、联系人及联系方式为有效联系方式。任何书面通知或文件均应按此地址邮寄或送达，或通过双方确认的电子邮件发送。以邮寄方式送达的，挂号信发出后[时间]日视为送达；以电子邮件方式发送的，发出时视为送达。12.2任何一方变更联系方式，应提前[时间]日书面通知对方。第十三条法律适用与争议解决13.1本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十四条其他条款14.1本合同