2026年设备监理师之设备监理合同考试题库及答案（典优）

2026年设备监理师之设备监理合同考试题库第一部分单选题(100题)1、代理是代理人在代理权限内，以()的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。

A.代理人和被代理人

B.被代理人

C.第三人

D.自己

【答案】：B2、业主谈判的目的不包括()。

A.宣传自己的优势

B.了解报价的构成

C.讨论并共同确认某些局部变更

D.将过去的双方业已达成的协议进一步确认和具体化

【答案】：A3、跃兴工程公司与建设单位签订了工程施工承包合同，建设单位的下列行为中，属于违法行为的是()。

A.委托与建设单位同属于一个集团的具有监理该项目资质的某监理公司实施工程施工监理

B.为早日实现投资效益，书面通知跃兴公司将合同约定的13个月工期压缩为12个月

C.向工地派驻1名建设单位的代表

D.所有取样的试块、试件送由建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测

【答案】：B4、依据《合同法》的规定，出现()订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。

A.违反法律法规规定

B.当事人恶意串通损害第三人利益

C.以合法形式掩盖非法目的

D.对方当事人采用欺诈手段

【答案】：D5、保险合同是()约定保险权利义务关系的协议。

A.投保人与被保险人

B.投保人与受益人

C.投保人与保险人

D.保险人与被保险人

【答案】：C6、资金安排证明的应当由()出具。

A.工程师

B.业主

C.业主开户银行

D.保险公司

【答案】：C7、在下列计价方式中，承包商几乎承担了设备工程项目的所有风险的是()。

A.固定总价合同

B.纯单价合同

C.单价与包干混合式合同

D.成本加固定费用

【答案】：A8、投标人在投标过程中出现()时，招标人可以没收投标保证金。

A.投标文件的密封不符合招标文件的要求

B.投标文件中附有招标人不能接受的条件

C.购买招标文件后不递交投标文件

D.中标人未能在规定期限内提交履约保证金

【答案】：D9、设备设计合同生效后，设计人由于自身原因拒不履行合同，下列关于设计人应承担的责任形式陈述，正确的是()。

A.返还委托人已支付的定金

B.免收设计费

C.双倍返还定金

D.委托人继续履行合同

【答案】：C10、根据《物权法》的规定，下列关于质权的说法，正确的是()。

A.质物可以是正在建造的建筑物

B.质权分为动产质权和不动产质权

C.质权人对质物孳息享有收取权

D.质权人有权使用质物

【答案】：C11、出卖人出卖交由承运人运输的在途中的设备，毁损、灭失的风险自()起由买受人承担。

A.自该设备运抵目的地时

B.自该设备买卖合同生效时

C.自该设备买卖合同成立时

D.自该设备交付买受人时

【答案】：C12、承包商应按照()，为业主人员提供必要的设施。

A.业主要求中的规定

B.投标书附录的规定

C.工程师的指示

D.业主人员的需要

【答案】：A13、根据《招标投标法实施条例》，招标人可以采用邀请招标方式的情形是()。

A.主要工艺、技术采用特定专有技术

B.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求

C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大

D.国有资金投资占控股或者主导地位

【答案】：C14、按照FIDIC新黄皮书对工程接收程序的规定，工程竣工的日期应当是()。

A.承包商完成全部工程的日期

B.工程通过竣工试验的日期

C.工程师签发接收证书的日期

D.接收证书中注明的竣工的日期

【答案】：D15、FIDIC新黄皮书对业主最终付款的支付时间的规定是，()后的56天内支付。

A.工程师收到最终报表

B.业主收到结清证明

C.工程师收到结清证明

D.业主收到工程师发出的付款证书

【答案】：D16、一般情况下，设备采购合同中设备毁损、灭失风险的承担原则是()。

A.由出卖人负责

B.由买受人承担

C.约定不明确时，由出卖人与买受人共同承担

D.设备交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担

【答案】：D17、对基准点、基准线和基准标高等原始数据的错误，应由()承担责任。

A.工程师

B.业主

C.承包商

D.分包商

【答案】：B18、在设备采购合同中，因买受人原因致使设备不能按照约定期限交付的，买受人应当自()之日起承担标的物毁损、灭失的风险。

A.合同成立

B.合同签订

C.合同生效

D.违反约定

【答案】：D19、根据我国招标投标法律、行政法规的规定，招标方式不包括()。

A.议标

B.公开招标

C.邀请招标

D.分两阶段进行招标

【答案】：A20、甲乙双方于2009年6月1日签订了一份设备租赁合同，约定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。据此，出租方要求支付租金的诉讼时效起算的时间是()。

A.2009年6月1日

B.2009年6月15日

C.2009年6月17日

D.2009年6月30日

【答案】：C21、根据我国《合同法》的规定，合同当事人承担违约责任适用()责任原则。

A.无过错

B.过错

C.推定过错

D.混合

【答案】：A22、2006年5月10日，甲公司向乙公司发出要约，要约中说明乙公司在5月16日前答复有效。甲公司发出要约后后悔，遂于5月11日发出取消要约的通知。要约于5月12日到达乙公司，取消要约的通知于5月13日到达乙公司。乙公司于5月14日做出承诺，该承诺于5月15日到达甲公司。根据题义，下列表述正确的是()。

A.要约被撤销

B.承诺生效

C.要约失效

D.要约被撤回

【答案】：A23、某厂开发出一种新型炉具，先后制造出10件样品，后有1件被盗。2011年，一居民家炉具因缺陷导致爆炸。经查，爆炸炉具是该厂丢失的炉具样品。居民向该厂提出索赔。该厂拒赔的下列事由中，能得到法院认可的是()。

A.该炉具尚未投入流通

B.该居民获得炉具的途径不清

C.该居民应当向提供炉具的人索赔

D.对该居民的损失，该厂主观上无过错

【答案】：A24、承包商出现的下列情况中，业主有权立即终止合同的是()。

A.收到违约通知不改正

B.企业破产

C.放弃工程

D.不按合同规定实施工程

【答案】：B25、下列文件均属于设备工程监理服务合同的组成部分，如果在运用时发生矛盾，应优先适用()。

A.监理投标书

B.中标通知书

C.专用条件

D.协议书及附件

【答案】：D26、凭样品买卖的设备，出卖人交付的设备应当与()相同。

A.封存的样品

B.封存的样品及其说明的质量

C.封存的样品及其法律规定

D.封存的样品及其品质担保

【答案】：B27、施工单位与建材公司订立一份钢材采购合同，履行期限内钢材市场价格发生波动，根据《合同法》的规定，下列关于该钢材采购合同计价的说法，正确的是()。

A.双方按期履行合同的，按照交付时的市场价格计价

B.双方按期履行合同的，按照合同约定的价格计价

C.卖方逾期交付标的物的，遇价格下降时，按新的价格计价

D.买方逾期付款的，遇价格下降时，按新的价格计价

【答案】：B28、根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列情形中，可以作为招标人延缓或推迟开标理由的是()。

A.评标委员会未组建

B.发现有足以影响采购公正性的违法或不当行为

C.拟主持招标的招标单位负责人因故不能主持

D.投标人对开标时间有异议

【答案】：B29、根据《民法通则》的规定，出售质量不合格的商品未声明的，应承担产品合同责任的诉讼时效期间为()年。

A.l

B.2

C.4

D.10

【答案】：A30、FIDIC合同条件规定，如果业主在()天内未支付进度款，则应对延迟付款金额支付融资成本。

A.工程师收到承包商申请付款的月报表后28

B.工程师开出付款证书后28

C.工程师收到承包商申请付款的月报表后56

D.工程师开出付款证书后56

【答案】：C31、下列关于设备采购合同中出卖人义务的陈述，错误的是()。

A.交付设备

B.交付设备所有权凭证和其他凭证

C.移交设备中体现的知识产权

D.接受设备检验

【答案】：C32、“当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”该规定属于承担违约责任形式中的()。

A.采取补救措施

B.赔偿损失

C.继续履行

D.违约金规则

【答案】：C33、根据《合同法》规定，下列关于标的物提存的事由，表述不正确的是()。

A.债权人丧失民事行为能力未确定监护人的

B.债权人下落不明的

C.债权人被宣告死亡，未确定继承人的

D.债权人主张提存的

【答案】：D34、为保护无行为能力的人和限制行为能力的人的合法权益而设立的代理方式是()。

A.有权代理

B.法定代理

C.指定代理

D.委托代理

【答案】：B35、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，双方应在仲裁前尽力友好解决争议，仲裁可在不满意通知发出第()天后开始。

A.14

B.28

C.56

D.84

【答案】：C36、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的()天内，向业主发出期中付款证书。

A.14

B.28

C.42

D.56

【答案】：B37、当事人依法经过协商，可以变更合同，当事人对合同变更的内容约定不明确的()。

A.按变更的内容确定

B.由仲裁机构裁决决定合同内容

C.推定为未变更

D.重新确定合同内容

【答案】：C38、根据《产品质量法》，下列情形中，属于“产品缺陷”的是()。

A.不具备产品应当具备的使用性能而事先未作说明

B.产品不符合注明采用的推荐性行业标准

C.产品的结构、配方等方面存在不合理的危险

D.产品不符合以实物样品等方式表明的质量状况

【答案】：C39、组建编制设备工程合同的团队时，团队人员的知识构成至少应包括()。

A.设备工程技术知识、商务知识和法律知识

B.设备工程技术知识、商务知识和管理知识

C.商务知识、管理知识和法律知识

D.管理知识、法律知识和设备工程技术知识

【答案】：A40、根据《行政诉讼法》，复议机关应当在收到复议申请书之日起()内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起15日内向人民法院提起诉讼。

A.15日

B.2个月

C.3个月

D.6个月

【答案】：B41、某工程施工合同争议经一审人民法院审理作出判决后，建设单位不服，提起上诉，二审人民法院经审理，认为一审判决认定事实清楚，适用法律错误，应作出的判决为()。

A.驳回上诉，维持原判决

B.撤销原判决，发回重审

C.裁定一审人民法院再审

D.依法改判

【答案】：A42、在设备采购合同中，设备所有权自()时起转移。

A.支付定金

B.支付价款

C.交付设备所有权凭证

D.交付设备

【答案】：D43、某工程公司使用变造的资质证书参与某工程项目的投标，这一不正当竞争行为属于()。

A.投标人相互串通投标

B.投标人与招标人串通招标投标

C.投标人以行贿手段谋取中标

D.投标人以弄虚作假方式骗取中标

【答案】：D44、2012年5月8日，王某骑车回家经过一个工地，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，当时未予注意，5月29日去医院检查才发现骨折。王某于6月10日出院找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿。二单位相互推委。次日，王某前往法院起诉，突遭台风袭击，中途返回。下列说法正确的是()。

A.本案诉讼时效应于2013年5月29日届满

B.本案诉讼时效应于2013年6月10日届满

C.王某6月11日的行为适用诉讼时效中止

D.王某6月11日的行为适用诉讼时效中断

【答案】：B45、根据《招标投标法》，评标委员会如认为所有投标都不符合招标文件要求，正确做法是()。

A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件

B.降低条件，宣布综合得分最高者中标

C.否决所有投标

D.向招标人说明情况，由招标人酌情决定

【答案】：C46、根据索赔依据不同划分索赔，当事人按照合同条款进行的索赔是()。

A.按约索赔

B.依法索赔

C.项目索赔

D.费用索赔

【答案】：A47、承包商按照合同要求编制的竣工文件，应保存在现场，并在()，提交工程师两套副本。

A.移交工程时

B.竣工试验开始前

C.通过竣工试验后

D.申请签发接收证书时

【答案】：B48、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过()。

A.合同价格

B.最终付款证书中确认的金额

C.竣工结算总额

D.中标合同金额

【答案】：D49、下列选项中，属于合同收尾阶段工作内容的是()。

A.修补质量缺陷

B.结算预付款

C.设计交底

D.裁决合同争端

【答案】：A50、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12月21日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于()。

A.可撤销合同

B.附期限合同

C.附条件合同

D.无效合同

【答案】：C51、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，对承包商的设备进行投保时，保险金额应为()。

A.设备的购买价格

B.设备的残值

C.设备的全部重置成本

D.设备的制造成本

【答案】：C52、承包商承担照管工程和货物的全部职责的起止期限是()。

A.开工日期起，至竣工日期

B.签发开工通知起，至竣工时间届满

C.开工日期起，至签发工程接收证书

D.签发开工通知起，至签发履约证书

【答案】：C53、根据FIDIC《生产设备和设计-施工合同条件》的规定，承包商应为工程、生产设备、材料和承包商文件投保，保险的有效期应从()。

A.开工日期起到颁发工程接收证书止

B.开工日期起到颁发最终付款证书止

C.基准日期起到颁发工程接收证书止

D.基准日期起到颁发最终付款证书止

【答案】：A54、工程师对承包商按照合同中承包商文件的送审程序提交的样品和资料进行审核的期限是：从工程师收到承包商样品和资料起，一般不应超过()天。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：C55、对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，()。

A.不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可

B.不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可

C.不予淘汰，允许投标人重新报价

D.初评阶段予以淘汰

【答案】：B56、若由于业主原因使竣工试验无法按预定的时间和地点进行，则承包商有权索赔因此造成的()。

A.缺陷通知期延长损失

B.费用支出，且含合理利润

C.直接损失

D.费用支出，但不含合理利润

【答案】：B57、质量技术监督部门对许可证获准企业进行监督检查的方式不包括()。

A.日常监督检查

B.定期监督检查

C.产品质量监督抽查

D.产品自查自检

【答案】：D58、如果业主基于自身利益的考虑而提出终止合同，则承包商获得相应付款的根据是()条款。

A.不可抗力

B.索赔

C.风险与保险

D.竣工结算

【答案】：A59、根据《合同法》规定，按合同的约定，应当先履行义务的一方当事人有确切证据证明对方经营状况严重恶化时，可以()。

A.行使同时履行抗辩权

B.变更合同

C.行使撤销权

D.中止履行合同

【答案】：D60、与指定分包商签订分包合同的当事人是()。

A.业主

B.工程师

C.工程师代表

D.承包商

【答案】：D61、在设备工程合同谈判阶段，双方谈判结果一般以()形式，形成书面文件。

A.技术资料

B.商务资料

C.合同专用条件

D.合同补遗

【答案】：D62、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工现场的楼梯口、电梯井口，设置明显的()。

A.安全设施

B.安全警示标志

C.安全疏散标志

D.安全报警装置

【答案】：B63、能够引起民事法律关系产生、变更或终止的客观情况即是()。

A.民事法律关系

B.民事行为

C.法律责任

D.法律事实

【答案】：D64、甲因需资金，将手中一张汇票质押给乙。根据《物权法》，乙对该汇票的质权自+()时成立。

A.甲将汇票交付于乙

B.汇票登记

C.甲将汇票提存于公证处

D.质押合同签字

【答案】：A65、检核表的核心思想是()。

A.确定事件的逻辑关系

B.持续改进

C.分析事件的合理性

D.完整描述事件的全过程

【答案】：B66、根据《仲裁法》，一方当事人向人民法院申请执行仲裁裁决，另一方当事人向人民法院申请撤销仲裁裁决的

【答案】：C67、某建筑设计院超越资质等级承揽设计任务，且设计中未按照工程建设强制性标准进行设计，建设行政主管部门查证后对其作出吊销资质证书的处罚，设计院欲对该处罚提起行政诉讼。对此，下列说法正确的是()。

A.作出具体行政处罚的工作人员是本案的被告

B.设计院应在知道处罚之日起2个月内提起诉讼

C.人民法院可就此争议在判决前对原告和被告进行调解

D.人民法院对该案件应当公开宣告判决

【答案】：D68、设备工程合同履行过程中合同偏差分析的主要内容不包括()。

A.合同偏差原因分析

B.合同偏差责任分析

C.合同偏差后果分析

D.合同偏差处理结果分析

【答案】：D69、FIDIC“新黄皮书”规定，如果工程师指示的工程暂停时间已经超过合同规定的期限，在收到承包商申请复工的通知后，工程师在()天内没有给出许可，承包商即可采取相应的行动。

A.14

B.28

C.56

D.84

【答案】：B70、设备采购评标结束后，由评标委员会编写评标报告。评标报告的内容不应当包括()。

A.争议的解决方式

B.评标委员会的人员组成

C.主要技术性能数据

D.推荐的中标候选人

【答案】：A71、保险作为风险转移的手段之一，其功能在于()。

A.避免风险事件的发生

B.避免风险事件对保险标的的损害

C.发生风险事件后得到经济补偿

D.发生风险事件后转移责任

【答案】：C72、行为人对行为内容有重大误解而实施的民事行为，违背了民事法律行为生效要件中的()，属于可变更或可撤销的民事行为。

A.意思表示真实

B.行为不得违反法律

C.行为人具有相应的行为能力

D.行为不得违反社会公共利益

【答案】：A73、暂定金额虽然包括在合同中并列入工程量清单，属于合同价格的一部分，但使用权归()。

A.业主

B.工程师

C.承包商

D.指定分包商

【答案】：A74、当工程师动用暂定金额指示承包商从指定渠道购买生产设备、材料或服务时，承包商应得到款项是()。

A.承包商为此工作实际支付的成本

B.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的管理费

C.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的利润

D.承包商为此工作实际支付的成本以及按一定比例收取的管理费和利润

【答案】：D75、在市场经济条件下，()是民法的主要调整对象。

A.财产关系

B.人身关系

C.支配关系

D.生产关系

【答案】：A76、按照国际惯例，如果承包商没有在合同规定的支付时间内收到付款，有权向业主收取延误期的融资费用，计算融资费用的费率是()。

A.以银行贷款年利率计算

B.以高出银行贷款利率的1个百分点的年利率计算

C.以高出银行贷款利率的2～3个百分点的年利率计算

D.以高出银行贷款利率的5个百分点的年利率计算

【答案】：C77、发包方与承包方签订设备工程合同后，发包方与承包方形成的法律关系是()。

A.物权关系

B.雇佣关系

C.债权关系

D.产权关系

【答案】：C78、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，工程师应将能够证明的承包商的索赔款额，()中，支付给承包商。

A.签发临时付款证书

B.列入当月付款证书

C.列入竣工结算报表

D.签发索赔付款证书

【答案】：B79、某设备工程项目的投标人在现场踏勘后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以()。

A.招标文件为准，开标时间后延

B.招标文件为准，开标时间不变

C.书面解答为准，开标时间后延

D.书面解答为准，开标时间不变

【答案】：C80、在设备工程合同的索赔争议提起仲裁或诉讼时，设备监理工程师处于()地位。

A.原告

B.第三人

C.证人

D.被告

【答案】：C81、根据《合同法》，除当事人另有约定外，书面合同的成立时间是()。

A.标的物交付时

B.双方当事人签字或者盖章时

C.定金支付时

D.承诺到达时

【答案】：B82、承包商应在设备工程或单位工程的()之前，按照业主要求完成所有的缺陷或损坏部分的修补。

A.竣工时间

B.缺陷通知期期满

C.颁发接收证书

D.保留金返还

【答案】：B83、由于业主原因造成未经竣工试验而接收工程，应在缺陷通知期内进行竣工试验的，工程师应按提前()天通知承包商进行竣工试验的日期。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：B84、根据《建设工程质量管理条例》的规定，施工人员对钢筋混凝土梁中用到的钢筋取样时，应当在()。

A.建设单位的监督下取样，并送交监理人员检测

B.监理人员的监督下取样，并送交建设单位检测

C.设计单位的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测

D.建设单位或者监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测

【答案】：D85、工程师将其权利委托给其助手时，授权委托书的生效时间是()。

A.工程师向助手签发授权委托书时

B.业主和承包商收到授权委托书副本时

C.工程师向助手签发授权委托书后第14天

D.业主和承包商收到授权委托书副本后第14天

【答案】：B86、因产品缺陷导致损害的受害人依法提出赔偿请求时，该产品责任法律关系的外部责任主体是()。

A.产品的生产者和运输者

B.产品的销售者和运输者

C.产品的生产者和销售者

D.产品的仓储者和销售者

【答案】：C87、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人认为招标活动不符合法律规定进行投诉的，应当在自知道或者应当知道之日起10日内，向()投诉。

A.有关行政监督部门

B.仲裁机构

C.人民法院

D.行业协会

【答案】：A88、按照我国《合同法》关于合同一般条款的规定，下列不属于合同内容的是()。

A.当事人的名称或者姓名和住所

B.标的、数量、质量、价款或者报酬

C.履行期限、地点和方式

D.”一裁二审“条款

【答案】：D89、承包商应从现场撤走所有属于承包商的货物的时限是()。

A.工程通过竣工试验后

B.业主接收工程前

C.承包商收到履约证书后

D.缺陷通知期届满前

【答案】：C90、根据《安全生产法》的规定，施工人员在施工过程中的应当承担的法定义务是()。

A.拒绝执行违章指挥

B.拒绝冒险作业

C.检举危害生命安全的行为

D.严格遵守安全操作规程

【答案】：D91、投标邀请书，是指招标人向()个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出的投标邀请通知。

A.3

B.5

C.7

D.9

【答案】：A92、对于一项重大的设备工程，设备工程的操作和维修培训是一个重要环节，下列关于培训的说法，正确的是()。

A.工程师应对业主人员进行操作和维修培训

B.是否需要对业主人员进行培训应在承包商建议书中规定

C.完成培训工作是设备工程满足接收要求而竣工的条件之一

D.合同中如果要求对业主人员进行培训，相关方应在缺陷通知期内完成培训工作

【答案】：C93、对于下列无效的施工合同，人民法院可以收缴当事人已经取得的非法所得的是()。

A.承包人越级承揽工程

B.承包人超越范围承揽工程

C.承包人向评标委员行贿中标

D.承包人将主体结构的施工进行分包

【答案】：D94、执行政府指导价的合同，当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨，应按()执行

A.原价格

B.新价格

C.原价和新价的平均价格

D.当地市场价格

【答案】：B95、根据《招标投标法》，下列项目必须进行招标采购的是()。

A.某新式武器的设计

B.地震灾区道路抢修

C.部分使用国有投资项目的施工

D.全部国有投资的项目前期咨询

【答案】：C96、建设单位因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，经延期，建筑工程施工许可证的有效期限最长可达到()。

A.三个月

B.六个月

C.九个月

D.一年

【答案】：C97、FIDIC合同条件引入的解决争端机制，要求业主和承包商的任何争端首先书面交由()解决。

A.工程师

B.争端评判委员会(DAB)

C.仲裁机构

D.人民法院

【答案】：B98、如果业主不合理地拖延竣工后试验，由此产生的损失，承包商有权索赔()。

A.竣工时间及相关费用

B.相关费用并加合理利润

C.竣工时间、相关费用并加合理利润

D.缺陷通知期及相关费用

【答案】：B99、根据业主要求中的规定，对业主的人员进行工程操作和维修方面培训的当事人是()。

A.工程师

B.工程师的助理

C.承包商

D.分包商

【答案】：C100、根据FIDIC《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》的规定，承包商应在()仔细审查雇主要求。

A.基准日期前

B.基准日期后

C.开工日期前

D.开工日期后

【答案】：A第二部分多选题(20题)1、因不可抗力终止合同后，工程师开出的付款证书中通常包括的内容有()。

A.合同中标明的已完成的任何工作价值

B.合同终止时承包商人员和设备遣返回公司注册地的费用

C.承包商将施工设备运至公司其他工地的费用

D.因不可抗力招致的承包商利润损失

E.承包商在不可抗力情况下为完成工程而招致的合理开支

【答案】：AB2、根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，视为投标人相互串通投标的有()。

A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制

B.不同投标人的投标文件相互混装

C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出

D.同一集团的组织成员按集团要求协同投标

E.不同投标人相互租借资质证书投标

【答案】：ABC3、设备监理工程师预防和减少索赔的管理措施主要包括()。

A.完善合同条款

B.认真审核索赔报告

C.反驳承包商的索赔

D.加强监督管理

E.提供全面服务

【答案】：AD4、合同文档管理的主要内容有()。

A.建立合同文档管理制度

B.分析、改进合同条款

C.妥善分类、保存和使用合同文档

D.及时审核和接收承包商提交的竣工文档

E.整理和编制整个设备工程的竣工资料并归档

【答案】：ACD5、在设备工程合同中，特殊事件的处理机制主要有()。

A.暂停施工的处理机制

B.法律变动处理机制

C.市场价格波动处理机制

D.索赔和争端的解决机制

E.不可抗力的处理机制

【答案】：D6、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，承包商实施工程期间，遭遇不可预见的物质条件时，有权索赔工期和费用。该物质条件包括()。

A.现场地质条件

B.现场人为的物质障碍

C.现场污染物

D.现场水文条件

E.现场气候条件

【答案】：ABCD7、根据《合同法》，下列合同中，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构撤销的合同有()。

A.一方以胁迫手段订立的合同

B.附生效条件的合同

C.以合法形式掩盖非法目的的合同

D.一方以欺诈手段订立的合同

E.在订立合同时显失公平

【答案】：AD8、相对其他合同计价方式而言，固定单价合同的优点有()。

A.编制工程量清单不需要花费一定的物质成本和时间成本

B.承包商所做的每项工作都能在合同价格中得到体现，承包商能够根据工程量估算自己的工作范围并据此制订适当的实施计划

C.如果工作范围不发生变化，业主的财务支出将是固定的

D.填入单价的工程量清单有利于业主通过汇总价评判投标人的报价优劣情况

E.在一定程度上可激励承包商降低成本，以提高单位直接成本的效益

【答案】：BCD9、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，双方在履行合同过程中给对方造成的损失，应在责任限度内承担赔偿责任，但由于一方的()等不当行为造成的损失，应按照实际损失承担赔偿责任。

A.过失违约

B.故意违约

C.欺骗

D.胁迫

E.轻率

【答案】：BC10、下列情形中，可能导致业主向承包商提出索赔的有()。

A.承包商没有如约提交履约保证

B.承包商没有按合同中的规定办理保险

C.政府干扰导致暂停施工

D.业主雇请他人运出承包商没有执行工程师指示从现场运出的不合格材料

E.飓风导致已完工程垮塌

【答案】：ABD11、按照《招标投标法实施条例》的规定，下列关于招标人采取两阶段招标的说法，正确的有()。

A.只有大型项目方可分两阶段进行招标

B.招标人应在精确拟定技术规格后实施招标

C.第一阶段投标人只提交技术建议书

D.要求提交投标保证金的投标人在第二阶段提交

E.只有第一阶段技术商务报价通过评审的投标人方可参加第二阶段投标

【答案】：CD12、依据《合同法》，法定解除