污水管网合同范本

污水管网合同范本甲方（委托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（受托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方有污水管网相关工程或服务需求，乙方具备提供相应服务的能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方进行污水管网相关事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.污水管网工程范围乙方负责为甲方进行[具体地点]的污水管网建设工程，包括但不限于污水管道的铺设、检查井的建造、与现有排水系统的连接等。管道材质应符合国家相关标准及甲方要求，管径为[具体管径规格]，总长度为[X]米。2.污水管网维护服务内容乙方提供为期[X]年的污水管网维护服务，包括定期巡查管网运行状况，及时发现并处理管道堵塞、渗漏等问题；对检查井进行清理和维护；保障污水管网的正常排水功能。3.技术标准与要求整个污水管网工程及维护服务应严格按照国家现行的相关技术规范和标准进行，如《建筑给水排水设计标准》、《室外排水设计规范》等。乙方应确保工程质量和维护效果，达到甲方预期的排水顺畅、无安全隐患等目标。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的工作进度、质量进行监督检查，提出意见和建议。有权要求乙方按照本合同约定的标准和要求完成污水管网相关工作。2.义务向乙方提供开展工作所需的相关资料和信息，包括但不限于场地现状、地下管线分布等。按照合同约定及时支付款项。协助乙方协调与周边单位或居民的关系，为乙方工作创造有利条件。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照合同约定支付服务费用。在履行合同过程中，根据实际情况合理调整工作方案，但应提前通知甲方并征得同意。2.义务按照本合同约定的范围、标准和时间要求，组织专业人员进行污水管网工程建设和维护服务。自行承担工作过程中所需的设备、材料、人工等费用，但合同另有约定的除外。对工作过程中知悉的甲方商业秘密、技术秘密等予以保密，不得泄露给任何第三方。在工程建设和维护过程中，采取必要的安全防护措施，确保施工安全和人员安全，如因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任。定期向甲方汇报工作进展情况，在遇到重大问题或突发事件时，应及时通知甲方并采取有效措施进行处理。三、服务费用及支付方式（一）服务费用1.污水管网建设工程费用为人民币[X]元（大写：）。2.污水管网维护服务费用为每年人民币[X]元（大写：），[X]年共计人民币[X]元（大写：）。（二）支付方式1.预付款合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付污水管网建设工程费用的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：）。2.工程进度款在污水管网建设工程完成[X]%时，甲方向乙方支付至建设工程费用的[X]%，即人民币[X]元（大写：）。3.竣工验收款工程竣工并经甲方及相关部门验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付至建设工程费用的[X]%，即人民币[X]元（大写：）。4.维护服务费用支付甲方应于每年[具体支付时间]向乙方支付当年的污水管网维护服务费用。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工程期限及维护服务期限（一）工程期限污水管网建设工程自合同签订之日起[X]个工作日内开工，预计于开工后[X]个工作日内完成。如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延，但乙方应及时通知甲方并提供相关证明文件。（二）维护服务期限污水管网维护服务期限自工程竣工验收合格之日起开始计算，为期[X]年。服务期限届满前，双方可协商是否续签合同。五、验收标准及方式（一）验收标准1.污水管网工程应符合国家现行的相关技术规范和标准，以及本合同约定的具体要求，包括管道铺设的平整度、密封性，检查井的尺寸及质量等。2.维护服务应确保污水管网正常运行，排水顺畅，无明显渗漏、堵塞等问题。（二）验收方式1.工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请报告，并提供相关竣工资料。甲方应在收到申请报告及资料后[X]个工作日内组织相关人员进行验收。2.对于维护服务验收，甲方定期或不定期对污水管网进行检查评估，乙方应配合甲方的验收工作，提供维护记录等相关资料。如甲方发现问题，乙方应及时整改直至达到验收标准。3.验收合格后，双方签署竣工验收报告。如验收不合格，乙方应按照甲方要求限期整改，直至通过验收，由此造成逾期交付或影响正常使用的，乙方应承担相应违约责任。六、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照合同约定及时支付款项，每逾期一日，应按照未付款项的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停工作，并要求甲方支付已完成工作对应的款项及违约金，同时乙方有权解除合同，甲方应承担因此给乙方造成的全部损失。2.若甲方未按照约定提供相关资料或协助乙方协调周边关系，导致乙方工作延误或无法正常开展的，甲方应承担相应责任，工期相应顺延，乙方不承担违约责任。如给乙方造成损失的，甲方应予以赔偿。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照合同约定的范围、标准和时间要求完成污水管网工程建设或维护服务，每逾期一日，应按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的款项，并按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金，同时承担因此给甲方造成的全部损失。2.若乙方提供的工程质量或维护服务不符合合同约定及相关标准要求，乙方应负责无偿返工或整改，直至达到合格标准。如因乙方原因导致甲方遭受第三方索赔或其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。3.若乙方擅自将本合同项下的工作转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的款项，并按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金，同时承担因此给甲方造成的全部损失。4.乙方违反保密义务的，应向甲方支付合同总金额的[X]%作为违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。如因乙方泄密行为给甲方造成重大影响或损失的，甲方有权追究乙方的法律责任。七、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式[X]份，甲乙双方各执[X]份