2025年监理工程师考试案例分析(土建)真题及答案

2025年监理工程师考试案例分析(土建)练习题及答案一、工程概况与事件回放某市重点公共建筑综合体，地下2层、地上24层，框剪结构，总建筑面积8.4万m²，建筑高度98.6m，抗震设防烈度8度，地基基础设计等级甲级。建设单位为城投集团，施工总承包单位为A建工集团，监理单位为B监理公司。项目于2024年3月1日开工，合同工期820日历天，质量目标为“鲁班奖”。2024年9月10日，在核心筒区域第11层混凝土浇筑过程中，发生模板支撑体系局部坍塌事故，坍塌面积165m²，造成3名作业人员重伤，直接经济损失486万元，未造成人员死亡。事故发生后，项目立即启动应急预案，市住建局成立事故调查组。经调查，事故直接原因为：①11层模板支撑立杆间距实际900mm×900mm，与方案审批的600mm×600mm不符；②水平拉杆未按方案连续设置到顶，缺失3道；③9月9日夜间至10日凌晨降雨23mm，模板木方含水率增大，节点松动；④混凝土浇筑顺序由东向西一次性整体推进，未按方案“对称分层、阶梯推进”执行。事故间接原因：①A建工集团项目部技术负责人刘某未按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》组织验收即进入混凝土浇筑；②B监理公司土建监理工程师李某9月8日巡视发现立杆间距偏大，口头要求整改，但未下发《监理通知单》，未跟踪闭合；③建设单位为抢“国庆封顶”节点，9月5日组织专题会议，要求9月12日完成11层结构，压缩工期5天；④分包劳务单位B劳务公司未对架体搭设工人进行技术交底，工人凭经验搭设。事故等级：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，属于“较大事故”。事故责任划分：A建工集团负主要责任，B监理公司负重要责任，城投集团负管理责任，B劳务公司负直接责任。二、事故报告与应急处置问题1：指出上述事故报告时限及报告对象是否符合《建设工程安全生产管理条例》规定，并说明理由。答案：不符合。条例规定“较大事故”发生后，事故现场有关人员应立即向本单位负责人报告，单位负责人应于1小时内向事故发生地县级以上政府住建部门和安全监管监察部门报告。本项目事故发生在9月10日6:40，A建工集团项目部经理于7:50向公司报告，间隔1小时10分，超过法定1小时；且B监理公司总监理工程师直至9:30才电话向市住建局报告，超过法定1小时。解析：报告时限的起算点为“事故发生”，而非“事故确认”或“损失统计完成”。监理单位虽非施工单位，但作为责任主体之一，同样承担事故报告义务。问题2：事故发生后，监理机构应履行哪些法定程序？答案：①立即签发《工程暂停令》，要求暂停全楼模板支撑体系施工；②书面报告建设单位，并同时向主管部门报告；③配合事故调查组，提供监理日志、旁站记录、验收文件、影像资料；④对事故现场进行拍照、录像，封存相关监理资料；⑤组织监理项目部内部复盘，形成《事故监理责任自查报告》；⑥督促施工单位编制《事故专项整改方案》，并履行重新审批手续；⑦整改验收合格后，签署《工程复工令》。解析：程序顺序不得颠倒，先停工后报告，先自查后复工，体现监理独立履职。三、监理规划与实施细则问题3：针对模板支撑体系，监理实施细则应包括哪些主控内容？答案：①材料进场验收：钢管壁厚≥3.24mm，扣件扭矩65N·m无滑移，可调托撑外径≥38mm，螺杆伸出长度≤300mm；②地基承载力：回填土分层压实度≥0.94，垫板厚度≥50mm，宽度≥200mm；③架体构造：立杆间距、步距、扫地杆、剪刀撑、抱柱拉结、连墙件设置与方案一致性；④荷载控制：模板+钢筋+施工活载≤设计允许值，混凝土堆积高度≤400mm；⑤验收程序：架体搭设完毕→施工班组自检→项目部复检→监理验收→第三方监测（高度≥8m）；⑥混凝土浇筑令：监理签署前核查“架体验收表”“混凝土开盘鉴定”“气象条件”。解析：细则必须量化，避免“符合规范”等笼统表述，便于现场比对。问题4：监理规划中“危大工程”清单如何编制？答案：①依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建办质〔2018〕31号文，结合设计文件、地勘报告、施工组织设计；②本工程危大工程清单：a.深基坑：地下2层，开挖深度11.9m，属超规模；b.高支模：11层模板支撑高度9.6m，线荷载25.8kN/m，属超规模；c.附着式升降脚手架：架体高度18m，属超规模；d.钢结构吊装：单件重量12.4t，属超规模；③清单应列工程名称、位置、规模、风险等级、计划施工时段、责任人；④随工程进展动态调整，每月更新一次，经总监签认后报建设单位、主管部门。解析：清单是监理履职的“作战图”，漏列即漏管，监理承担失察责任。四、质量控制与验收问题5：11层混凝土试块强度评定达不到C40设计要求，采用回弹取芯综合法检测，如何判定是否满足要求？答案：①回弹推定值32.8MPa，取芯3个，芯样抗压值分别为38.5MPa、41.2MPa、39.8MPa，平均39.8MPa，最小38.5MPa；②根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB502042015附录D，取芯强度平均值≥设计强度等级88%（35.2MPa）且最小值≥设计强度等级80%（32MPa），则判定合格；③本例满足上述条件，可判定11层混凝土强度合格；④监理应形成《混凝土强度异常处理记录》，附检测报告，经设计确认后归档。解析：回弹仅作普查，最终判定以取芯为准，监理必须全过程见证取样。问题6：在主体结构分部验收时，发现第5层剪力墙出现0.45mm宽贯穿裂缝，如何处理？答案：①监理立即签发《质量问题整改通知单》，要求施工单位委托具有相应资质的单位进行结构安全鉴定；②鉴定结论为“裂缝不影响承载力，但需封闭处理并加强防渗”；③施工单位编制《裂缝专项修补方案》，采用改性环氧树脂低压注浆，表面加贴300mm宽碳纤维布；④监理审核方案，组织建设、设计、施工三方论证，形成《设计变更洽商记录》；⑤修补完成后，监理组织专项验收，采用超声波检测注浆饱满度，抽检10%，合格率100%；⑥验收通过后，签署《主体结构分部工程质量验收记录》。解析：贯穿裂缝必须鉴定，不得擅自封闭，否则监理承担“降低质量标准”责任。五、进度控制与费用索赔问题7：因事故停工18天，施工单位提出工期顺延18天、费用索赔286万元，监理如何审核？答案：①工期：事故系施工单位责任，依据《标准施工招标文件》第11.3条，因承包人原因停工，工期不予顺延；②费用：286万元组成：①现场周转材料闲置费98万元；②管理人员工资42万元；③机械设备停滞费76万元；④现场清理费70万元；③审核原则：非建设单位责任，费用索赔不成立；④监理出具《索赔审核报告》，结论为“不予顺延工期，不予费用补偿”，并附事故责任认定书；⑤如施工单位不服，可按合同争议条款申请调解或仲裁。解析：监理审核必须“先定责后定量”，责任划分是索赔成立的前提。问题8：建设单位为抢回工期，指令将幕墙施工由“吊篮+脚手架”改为“轨道式爬升平台”，增加费用360万元，要求赶工费180万元，监理如何控制？答案：①变更依据：建设单位书面《设计变更通知单》，经原设计单位签认；②费用控制：按《建设工程工程量清单计价规范》GB505002013，采用“类似项目单价优先，无类似按成本加利润”原则；③赶工费：依据《建设工程工期定额》2022版，计算压缩工期比例，本工程幕墙原计划120天，压缩至90天，压缩率25%，可计取赶工费=人工+机械降效费×1.2，经测算为132万元；④监理组织造价咨询单位、施工单位、建设单位谈判，最终确认增加费用492万元（360+132），签订《补充协议》；⑤费用支付：按月度进度款同比例支付，监理签署《工程变更费用报审表》。解析：赶工费必须定额计算，防止“拍脑袋”报价，监理应留存计算底稿。六、安全生产与危大工程监理问题9：针对高支模工程，监理在安全巡视中应留存哪些影像证据？答案：①立杆底部垫板、扫地杆设置全景；②可调托撑伸出长度、自由端长度近景（带钢尺刻度）；③剪刀撑、水平拉杆连续设置节点；④抱柱拉结、连墙件与结构连接节点；⑤混凝土浇筑顺序、布料机位置、堆积高度；⑥夜间作业照明、作业人员安全带佩戴；⑦验收标识牌（验收人、验收时间、允许浇筑令编号）；⑧监理巡视时间水印（精确到分钟）。解析：影像资料应编号、归档，保存至架体拆除完毕，作为事故倒查证据。问题10：2024年10月20日，监理在巡视中发现附着式升降脚手架第3榀机位防坠装置失效，如何处理？答案：①立即口头指令停止使用，同步报告建设单位；②2小时内签发《工程暂停令》，要求全面停用该架体；③组织施工、租赁、安装单位现场会，确认失效原因为“防坠器棘爪弹簧疲劳断裂”；④要求更换原厂同型号防坠器，并由第三方检测机构出具复检报告；⑤更换完成后，重新进行整架坠落试验，坠落距离≤80mm；⑥监理现场旁站试验，合格后签署《附着式升降脚手架复工令》；⑦将处理结果书面报告市安监站。解析：防坠装置失效属于重大事故隐患，监理不得仅发通知单，必须停工。七、合同管理与风险分担问题11：因疫情封控导致材料价格暴涨，钢筋由4200元/t涨至5180元/t，涨幅23.3%，施工单位提出调整价差，监理如何审核？答案：①合同条款：专用条款第16.1条约定“钢筋、水泥、商品混凝土价格涨跌幅超过±5%时，按造价信息调整”；②调整范围：仅调整±5%以外部分，即51804200×1.05=51804410=770元/t；③调整数量：以2024年8月至10月实际用量2860t为准；④调整金额：770×2860=220.22万元；⑤监理审核：核对进场台账、发票、造价信息期刊，确认数量、单价真实；⑥出具《材料价差调整审核报告》，经建设单位、施工单位签认后，作为追加合同价款。解析：疫情属不可抗力，但合同已有价格调差条款，应优先执行合同约定，而非另行索赔。问题12：项目竣工结算时，建设单位以“未获鲁班奖”为由扣减质量创优费200万元，是否合理？答案：①合同专用条款第5.7条约定“工程获得鲁班奖，建设单位一次性奖励200万元；未获奖，不予奖励”，并未约定扣减；②“创优费”属于奖励，非工程价款组成部分，建设单位无权扣减；③监理审核竣工结算时，应坚持“奖不罚”原则，出具《竣工结算审核意见》，不同意扣减；④如建设单位坚持扣减，施工单位可依据合同争议条款申请仲裁。解析：奖励条款不能反向解释为违约金，监理应依据合同字面意思公正履职。八、信息与档案管理问题13：监理日志应如何记录事故当天的情况？答案：①时间：2024年9月10日，天气：阴转小雨，23mm；②巡视记录：6:206:40，11核心筒模板支撑体系混凝土浇筑，人员12人，泵车1台，振捣棒3台；③事故记录：6:40听到异响，架体东北角下陷，立即要求停工，拍照15张，影像编号JLB20240910001~015；④指令记录：6:45口头指令停工，7:05签发《工程暂停令》编号T091001；⑤报告记录：7:10电话报告总监，7:30总监电话报告建设单位、住建局；⑥伤亡记录：重伤3人，姓名、工种、伤情、送医院；⑦监理签字：记录人李某，审核人总监张某，时间9月10日8:00。解析：日志不得补记、涂改，必须当场填写，采用碳素笔，保存期10年。问题14：电子档案与纸质档案不一致时，以何为准？答案：①依据《建设工程监理规范》GB/T503192022第16.4.3条，两者不一致时，以纸质档案为准；②但电子档案采用可靠电子签名、时间戳，且满足《电子文件管理暂行办法》要求的，具有同等效力；③监理项目部应在每月25日进行“双档案”比对，发现差异3个工作日内更正；④竣工预验收前，由总监组织档案专项核查，形成《监理档案一致性核查记录》。解析：电子档案易修改，监理应留存PDF只读版本，防止事后篡改。九、法律责任与职业道德问题15：监理工程师李某因未下发书面通知导致事故，可能承担何种法律责任？