2025年碳中和园区建设合同协议

2025年碳中和园区建设合同协议合同编号：[2025]碳中和园区建设-001签订地点：[省/市/区]签订日期：2025年[月][日]###甲方（园区所有方/运营方）：[名称]统一社会信用代码：[代码]法定代表人/授权代表：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[电话/邮箱]###乙方（建设服务方）：[名称]统一社会信用代码：[代码]法定代表人/授权代表：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[电话/邮箱]###鉴于：1.甲方为推进园区绿色低碳转型，拟建设“2025年碳中和园区”，实现园区2025年底碳排放与碳减排量抵消平衡（以下简称“碳中和目标”）；2.乙方具备碳中和园区规划、设计、建设、运营的技术能力和资质，同意承接本项目建设服务。双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国节约能源法》《碳排放权交易管理办法（试行）》等法律法规，本着平等、自愿、公平、诚实信用原则，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。###第一条项目概况1.1项目名称：2025年碳中和园区建设项目1.2项目地点：[园区具体地址]1.3建设周期：自2025年[月][日]（开工日）起至2025年[月][日]（竣工日）止，总工期[XX]日历天（因甲方原因、不可抗力等导致的工期延误除外）。1.4项目性质：[新建/改造，如为改造需明确改造范围：如既有建筑节能改造、能源系统升级等]1.5碳中和目标：确保园区在2025年12月31日前实现“碳中和”，即园区年度温室气体排放总量（范围1、范围2，鼓励涵盖范围3）≤园区年度碳减排总量（含能源替代、节能改造、碳汇等）。碳排放核算边界包括园区内所有建筑能耗、交通、生产等直接与间接排放；减排量来源包括分布式光伏发电、储能系统、节能改造、碳汇林建设等，具体核算方法以国家及行业现行标准为准。###第二条建设内容与技术标准乙方负责完成以下碳中和园区建设内容，确保符合国家、行业及地方相关标准：2.1能源系统低碳化建设（1）分布式能源设施建设：安装光伏发电系统（总容量≥XXMW，覆盖园区屋顶、车棚等区域）、风力发电设备（如适用，容量≥XXkW）、储能系统（容量≥XXMWh，用于平抑新能源波动）；（2）智能微电网建设：整合能源设施，构建具备“源-网-荷-储”协同能力的智能微电网平台，实现可再生能源利用率≥XX%；（3）清洁能源替代：淘汰园区内燃煤锅炉，改用天然气、地源热泵等清洁能源，确保清洁能源占比≥XX%。2.2资源循环利用系统建设（1）水资源循环：建设中水回用系统（处理能力≥XXm³/d，用于绿化、道路清扫等）、雨水收集系统（收集率≥XX%），实现非传统水资源利用率≥XX%；（2）固废资源化：建设垃圾分类收集设施（分类准确率≥XX%）、有机垃圾处理系统（如厨余垃圾厌氧发酵，产能≥XXt/d），固废综合利用率≥XX%；（3）材料循环：建筑主体及改造优先使用绿色建材（如再生骨料、低碳混凝土），绿色建材占比≥XX%。2.3绿色建筑与节能改造（1）新建建筑：全部满足《绿色建筑评价标准》（GB/T50378）二星级及以上要求，节能率≥XX%；（2）既有建筑改造：对园区内[XX]栋既有建筑进行节能改造（如外墙保温、节能门窗更换、智能照明系统改造），改造后单位建筑面积能耗降低≥XX%；（3）能耗监测：安装园区级智慧能源管理系统，对建筑、能源、水资源等能耗数据进行实时监测、统计分析，数据上传至甲方指定平台。2.4碳汇能力提升（1）生态修复：在园区内及周边种植碳汇林（面积≥XX亩），选用固碳能力强的树种（如樟树、松树等），年固碳量≥XX吨；（2）绿化景观：提升园区绿化率至≥XX%，打造立体绿化（如屋顶绿化、垂直绿化），增强碳汇功能。2.5碳管理平台建设搭建园区碳管理数字化平台，具备以下功能：（1）碳排放核算：自动采集园区能源消耗、交通、生产等数据，按照ISO14064-2标准核算碳排放量；（2）减排量追踪：实时监测光伏发电、节能改造、碳汇等减排量数据，生成减排量台账；（3）碳中和认证：对接第三方核查机构，支持碳中和目标认证及碳足迹报告生成。###第三条双方权利与义务3.1甲方权利与义务（1）权利：①对乙方建设进度、质量、安全生产进行监督检查，有权要求乙方整改不符合约定的事项；②享有园区建成后碳减排量（经第三方确认的部分）的所有权，乙方不得擅自转让或使用；③因乙方原因导致工期延误、质量不达标或碳中和目标未实现的，有权要求乙方承担违约责任。（2）义务：①按本协议约定及时支付合同款项；②在开工前向乙方提供项目场地（已完成“三通一平”）、相关审批文件（如土地使用权证、规划许可证等），并协助乙方办理施工所需行政许可（如施工许可证、环保审批等）；③指派[姓名]作为甲方代表，负责与乙方对接工程协调、验收等工作，如有变更需提前7日书面通知乙方；④不得无理干涉乙方正常施工，为乙方提供必要的施工条件（如临时用水、用电接入点）。3.2乙方权利与义务（1）权利：①按本协议约定收取合同款项；②因甲方原因（如场地延迟交付、审批手续不全、指令错误等）导致工期延误或增加成本的，有权顺延工期并要求甲方赔偿损失。（2）义务：①核心义务：确保园区在2025年12月31日前实现碳中和目标，并承担未达标的责任；②技术保障：采用符合国家标准的设备、材料和技术方案，确保建设内容符合本协议第二条约定的技术标准；③安全生产：严格遵守安全生产法规，制定安全施工方案，承担施工过程中发生的安全事故责任；④工期保障：按本协议约定的工期完成建设，因乙方原因导致工期延误的，每逾期1日按合同总价款的0.05%向甲方支付违约金（累计不超过合同总价的5%）；逾期超过30日的，甲方有权解除合同；⑤资料交付：按阶段向甲方提交施工日志、技术报告、验收申请等资料，工程竣工后30日内向甲方提交完整的竣工资料（含图纸、说明书、碳管理平台操作手册等）；⑥培训服务：免费为甲方管理人员提供碳管理平台操作、设备维护等培训，培训时长不少于XX小时；⑦质保责任：对本协议约定的建设内容提供[XX]年质保期（自验收合格之日起计算），质保期内因质量问题导致的损坏或功能失效，乙方负责免费修复或更换。###第四条合同费用与支付方式4.1合同总价：人民币[XX]元（大写：[XX]），包含设计费、设备费、材料费、施工费、调试费、培训费、质保费、第三方核查费（碳排放核算与碳中和认证）及税金等一切费用。4.2费用构成：（1）能源系统建设：[XX]元；（2）资源循环利用系统建设：[XX]元；（3）绿色建筑与节能改造：[XX]元；（4）碳汇能力提升：[XX]元；（5）碳管理平台建设：[XX]元；（6）其他费用（含第三方核查等）：[XX]元。4.3支付方式：（1）预付款：本协议生效后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%，即人民币[XX]元；（2）进度款：乙方完成建设内容总量的50%并经甲方确认后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的40%，即人民币[XX]元；（3）竣工款：工程竣工验收合格且乙方提交完整竣工资料后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的25%，即人民币[XX]元；（4）质保金：合同总价的5%，即人民币[XX]元，质保期满且无质量问题后7个工作日内一次性无息支付。4.4收款账户：开户名：[乙方名称]开户行：[银行名称及支行]账号：[银行账号]4.5税费承担：本合同涉及的一切税费（含增值税、附加税等）由双方按国家法律法规各自承担，乙方开具符合甲方要求的增值税专用发票。###第五条工期管理5.1开工日期：以甲方书面通知的开工日期为准（需乙方收到通知后7日内进场施工）。5.2竣工日期：以乙方完成全部建设内容并通过竣工验收的日期为准。5.3工期顺延：出现下列情形之一的，乙方应在事件发生后5日内向甲方提交工期顺延申请，经甲方确认后工期相应顺延：（1）甲方未按约定提供施工场地或办理审批手续的；（2）甲方提出的设计变更或工程量增加的；（3）不可抗力（如自然灾害、战争、政策调整等）导致无法施工的；（4）双方约定的其他情形。###第六条质量验收与碳中和目标核查6.1分阶段验收：（1）能源系统、资源循环系统、绿色建筑改造等分项工程完工后，乙方应及时向甲方提交验收申请，甲方应在7日内组织验收，验收合格方可进入下一阶段施工；（2）验收标准：国家及行业现行标准（如《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411、《分布式光伏发电项目管理暂行办法》等）及本协议约定技术标准。6.2整体验收：（1）工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请及完整资料，甲方应在15日内组织设计、施工、监理等单位进行联合验收；（2）验收合格的，双方签署《竣工验收合格证书》；验收不合格的，乙方应在甲方要求的期限内整改并重新申请验收。6.3碳中和目标核查：（1）园区运行至2025年11月30日，乙方应委托具备资质的第三方核查机构（如中国质量认证中心、SGS等）对园区碳排放量及碳减排量进行核查，并出具《碳中和核查报告》；（2）若核查确认园区已实现碳中和目标，双方签署《碳中和目标达成确认书》；若未实现，乙方应在2025年12月31日前采取补救措施（如增加光伏容量、扩大碳汇林面积等），确保目标达成，并承担由此产生的费用；（3）核查费用已包含在合同总价中，由乙方承担。###第七条违约责任7.1甲方违约责任：（1）甲方逾期支付款项的，每逾期1日按应付未付金额的0.05%向乙方支付违约金；逾期超过30日的，乙方有权暂停施工，工期相应顺延；（2）因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应赔偿乙方直接损失（如人员窝工费、机械租赁费等）。7.2乙方违约责任：（1）质量不达标：工程验收不合格且乙方在合理期限内整改仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方已收取的款项应全额退还，并按合同总价的10%向甲方支付违约金；（2）工期延误：因乙方原因导致工期逾期，按本协议3.2（4）约定支付违约金；（3）碳中和目标未实现：若2025年12月31日经第三方核查确认园区未实现碳中和目标，乙方应向甲方支付合同总价20%的违约金，并负责采取补救措施直至目标达成；若因补救措施导致逾期超过30日的，甲方有权解除合同，乙方还应赔偿甲方全部损失；（4）其他违约：乙方擅自转包、分包工程，或使用不合格材料设备的，甲方有权解除合同，乙方支付合同总价10%的违约金。7.3违约金上限：任何一方违约金累计不超过合同总价的20%，违约金不足以弥补对方损失的，违约方还应赔偿超出部分的损失。###第八条保密条款8.1双方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密（如技术资料、成本信息、客户名单等）及本协议内容承担保密义务。8.2保密期限：自本协议生效之日起至协议终止后[XX]年。8.3未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露保密信息，法律法规另有规定或双方另有约定的除外。###第九条不可抗力9.1不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况（如地震、台风、洪水、战争、政策突变等）。9.2发生不可抗力后，受影响一方应立即通知对方，并在15日内提供不可抗力详情及证明文件，双方根据影响程度协商部分或全部免除责任。9.3因不可抗力导致合同无法履行的，双方均可解除合同，甲方应按乙方已完成的工程量支付相应款项，乙方无权要求支付预期利润。###第十条争议解决10.1本协议履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，按以下第[二]种方式解决：（1）提交[XX]仲裁委员会仲裁；（2）依法向[甲方所在地]人民法院提起诉讼。10.2在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本协议的其他条款。###第十一条其他约定11.1合同变更：本协议内容需变更的