承包石墙协议书

承包石墙协议书甲方（发包方）：姓名：身份证号：地址：联系电话：乙方（承包方）：姓名：身份证号：地址：联系电话：鉴于甲方有石墙建设需求，乙方具备石墙建设的专业能力和经验，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就乙方承包甲方石墙建设事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.石墙位置及范围甲方指定石墙建设地点位于[具体地址]，石墙围绕的区域面积约为[X]平方米，石墙走向及形状以甲方提供的设计图纸（如有）或现场指定为准。2.石墙规格及要求石墙高度为[具体高度]厘米，厚度为[具体厚度]厘米。石墙使用的石材应质地坚硬、无明显裂缝和瑕疵，符合建筑用石的质量标准。石墙墙面应平整，石块之间的缝隙均匀一致，缝隙宽度不超过[具体宽度]厘米，并采用水泥砂浆进行勾缝处理，勾缝应饱满、光滑。石墙基础应坚实牢固，基础深度不低于[具体深度]厘米，基础宽度根据石墙高度及地质条件合理确定，确保石墙的稳定性。3.附属设施在石墙建设过程中，乙方应根据实际情况设置必要的排水设施，如排水孔、排水坡度等，以保证石墙内积水能够及时排出。若甲方有要求，乙方需在石墙适当位置预留门、窗洞口或其他通道口，洞口尺寸及位置应符合甲方的设计要求。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出合理的意见和建议，要求乙方按照合同约定及相关标准进行施工。有权根据实际情况对石墙建设的设计、规格等提出变更要求，但应提前通知乙方，并承担因变更引起的费用增加部分（如有）。2.义务向乙方提供石墙建设所需的场地，并确保场地具备施工条件，包括但不限于场地平整、通水通电等。按照合同约定及时向乙方支付工程款。协助乙方办理施工过程中可能涉及的相关手续，如临时用地许可等（如需）。负责协调与周边相邻方的关系，避免因相邻关系问题影响乙方施工。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照合同约定支付工程款。在施工过程中，如因甲方原因导致施工无法正常进行或工期延误，有权要求甲方承担相应责任并给予合理补偿。2.义务按照本协议条款及甲方要求，组织具备相应资质和经验的施工队伍进行石墙建设施工，确保施工质量达到合同约定标准。严格遵守施工现场的安全规定，采取必要的安全防护措施，确保施工安全，承担因施工安全问题导致的一切责任。负责施工过程中所需材料、设备及工具的采购、运输、保管和使用，确保材料设备符合质量要求。按照施工规范和质量标准，定期向甲方汇报施工进度，接受甲方的监督检查，对甲方提出的问题及时整改。在施工过程中，如发现施工现场存在地质条件变化、地下障碍物等可能影响施工的情况，应及时通知甲方，并共同协商解决方案。施工结束后，负责清理施工现场，做到工完场清。三、工程期限1.本工程自合同签订之日起[开工日期]开始施工，并于[竣工日期]竣工，总工期为[工期天数]天。2.如遇下列情况，工期相应顺延：因不可抗力因素导致无法正常施工的，如自然灾害、政府行为等。因甲方提出变更要求或未按合同约定提供施工条件，导致乙方无法按时施工的。因设计变更或工程量增加，经双方协商一致确认需要延长工期的。乙方应在上述情况发生后及时通知甲方，并提供相关证明文件，经甲方确认后，工期予以顺延。四、工程款及支付方式1.工程款总额本工程的工程款总额为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价格为固定总价，包含乙方完成本合同约定的石墙建设工程所需的全部费用，除因甲方变更要求导致工程量增加外，不因任何因素调整。2.支付方式合同签订后，甲方支付工程款的[预付款比例]作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。石墙基础完工并经甲方验收合格后，支付工程款的[基础款比例]，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。石墙主体工程完工并经甲方验收合格后，支付工程款的[主体款比例]，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。工程全部竣工，经甲方及相关部门验收合格后，支付至工程款总额的[竣工款比例]，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。剩余工程款作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[质保期时长]年后，如无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。五、质量标准及验收1.质量标准石墙建设应符合国家及地方现行的建筑工程施工质量验收规范及相关标准要求，达到合格标准。乙方应建立质量管理体系，严格把控施工质量，确保每道工序符合质量标准。2.验收程序乙方在完成每阶段工程后，应提前通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的[验收期限]个工作日内组织相关人员进行验收。验收时，乙方应提供工程质量检验报告、施工记录等相关资料。如验收合格，双方应签署验收合格文件；如验收不合格，乙方应按照甲方要求限期整改，直至验收合格。整改费用由乙方自行承担，因整改导致工期延误的，乙方应承担相应责任。工程全部竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告及完整的竣工资料。甲方应在收到竣工报告后的[竣工结算期限]个工作日内组织正式竣工验收。如工程经验收合格，双方应签署竣工验收报告；如验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改，直至达到验收标准。六、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定按时支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[逾期付款违约金比例]向乙方支付违约金。逾期超过[逾期付款宽限期]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工程的款项及相应违约金，同时工期顺延。若甲方擅自变更石墙建设的设计、规格等要求，导致乙方增加费用或工期延误的，甲方应承担相应的赔偿责任。若因甲方原因导致乙方无法正常施工，如未提供施工场地、未协调好相邻关系等，甲方应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于停工损失、设备租赁费用、人员窝工费用等，并相应顺延工期。2.乙方违约责任若乙方未按照合同约定的质量标准进行施工，乙方应负责无偿返工直至达到质量要求。如因返工导致工期延误，乙方应承担违约责任，每逾期一天，按照工程款总额的[逾期竣工违约金比例]向甲方支付违约金。若返工后仍不符合质量标准，甲方有权扣除相应工程款，并要求乙方赔偿因此给甲方造成的损失。若乙方未按照合同约定的工期完成施工任务，每逾期一天，应按照工程款总额的[逾期竣工违约金比例]向甲方支付违约金。逾期超过[逾期竣工宽限期]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照工程款总额的[合同解除违约金比例]向甲方支付违约金。乙方还应承担甲方因此遭受的其他损失，如另行委托他人施工的费用等。若乙方在施工过程中违反安全规定或因施工原因造成第三人损害的，乙方应承担全部法律责任及赔偿责任。如因此给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿。若乙方擅自将本工程转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照工程款总额的[转包分包违约金比例]向甲方支付违约金。乙方还应承担甲方因此遭受的其他损失。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。八