公司绿化施工安全协议书

公司绿化施工安全协议书1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX房地产开发有限公司

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号XX大厦XX层

甲方法定代表人/负责人：张三

甲方联系方式/p>

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX园林建设工程有限公司

乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号XX花园XX栋XX单元

乙方法定代表人/负责人：李四

乙方联系方式/p>

协议简介：

鉴于甲方拟对XX房地产开发有限公司开发的XX项目进行绿化工程施工，为确保施工过程符合国家相关法律法规及行业标准，保障施工安全，维护双方合法权益，经甲乙双方充分协商，达成如下协议。甲方委托乙方承担XX项目绿化工程施工任务，乙方同意按照本协议约定提供绿化施工服务。双方基于平等、自愿、公平、诚信的原则，就绿化施工安全事宜作出明确约定，以资共同遵守。本协议的签订及履行，是双方合作的基础，任何一方均应严格履行本协议各项条款，确保绿化工程施工安全、高效、有序进行。协议内容涉及施工范围、安全责任、质量标准、进度安排、费用结算等方面，均以本协议正文为准。双方应本着合作共赢的原则，共同推进绿化工程施工，确保项目顺利实施。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的是明确甲乙双方在XX项目绿化工程施工过程中的安全责任与管理要求，确保施工活动在安全、合规的条件下进行。协议范围涵盖绿化工程施工的全过程，具体包括施工现场的安全管理、安全教育培训、安全防护措施落实、事故应急处理、安全检查与监督等方面。双方将依据本协议约定，共同维护施工人员的人身安全及财产安全，严格遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，确保绿化工程施工符合设计要求及安全标准。本协议旨在通过明确双方的权利与义务，预防安全事故发生，保障工程顺利实施。

第二条定义

1.**绿化工程施工**：指乙方根据甲方要求，在指定地点进行植物种植、土壤改良、灌溉系统安装、景观小品设置等与绿化相关的施工活动。

2.**安全生产**：指在施工过程中，采取有效措施防止人身伤害、财产损失及环境污染的事件，确保施工活动符合国家安全生产标准。

3.**安全责任**：指甲乙双方在施工过程中对施工安全应承担的法律及约定的责任，包括但不限于安全措施的实施、安全教育的开展、事故的应急处理等。

4.**施工现场**：指XX项目绿化工程实际施工区域，包括但不限于施工场地、临时设施及材料堆放区。

5.**安全检查**：指甲方或其委托的第三方对施工现场安全状况进行的定期或不定期检查，包括对安全防护设施、施工行为、应急准备等方面的监督。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力与义务：

1.1甲方有权对乙方的绿化工程施工活动进行监督和管理，确保施工符合本协议约定的安全标准和进度要求。

1.2甲方应向乙方提供施工所需的场地及相关技术资料，并确保场地具备基本施工条件，如水电接入、道路畅通等。

1.3甲方应负责协调施工现场与其他施工单位或相关方的配合事宜，避免因外部因素影响施工安全。

1.4甲方有权要求乙方按照安全生产规范进行施工，并对乙方的安全管理体系进行审查。

1.5甲方应按照本协议约定，按时向乙方支付工程款项，保障乙方的合法权益。

1.6甲方应配合乙方进行安全教育培训，提供必要的安全防护用品及设施。

1.7发生安全事故时，甲方应立即启动应急响应机制，并协助乙方进行事故和处理。

2.乙方的权力与义务：

2.1乙方有权按照本协议约定及施工纸要求，自主安排绿化工程施工计划，并在确保安全的前提下推进施工进度。

2.2乙方应建立完善的安全生产管理体系，配备专职安全管理人员，负责施工现场的安全监督和管理工作。

2.3乙方应严格按照国家及地方安全生产法律法规、行业标准及本协议约定，采取必要的安全防护措施，包括但不限于设置安全警示标志、临边防护、高处作业安全措施等。

2.4乙方应施工人员进行安全教育培训，确保每位施工人员具备必要的安全意识和操作技能，并定期进行安全考核。

2.5乙方应自行承担施工过程中所需的安全防护用品、设备及相关费用，并确保其符合安全标准。

2.6乙方应制定应急预案，并定期应急演练，提高应对突发事件的能力。发生安全事故时，乙方应立即采取救治措施，并第一时间通知甲方及相关部门。

2.7乙方应配合甲方的安全检查，及时整改检查中发现的安全隐患，并提交整改报告。

2.8乙方应确保施工过程中产生的废弃物得到妥善处理，避免环境污染。

2.9乙方应保证施工人员的人身安全，如因乙方原因造成施工人员伤亡，乙方应承担全部责任，并赔偿相关损失。

2.10乙方应遵守施工现场的规章制度，不得从事任何危害安全的活动，如酗酒、吸毒等。

2.11乙方应确保施工质量符合设计要求及行业标准，如因乙方原因导致绿化工程出现质量问题，乙方应负责无偿修复或返工。

第四条价格与支付条件

1.本协议项下的绿化工程施工总价为人民币壹佰万元整（¥1,000,000.00），该价格包含但不限于设计、材料、设备、人工、运输、安装、调试、安全措施、质保期内维护等所有与绿化工程施工相关的费用。

2.乙方应向甲方提供符合要求的发票及相关的费用明细清单，甲方在收到乙方提交的符合约定的发票及清单后，应在30日内完成审核，并按照约定支付工程款项。

3.工程款支付方式采用银行转账方式，甲方将款项支付至乙方指定的以下银行账户：

开户行：XX银行XX支行

账户名称：XX园林建设工程有限公司

账号：XXXXXXXXXXXXXXXX

4.工程款支付进度安排如下：

（1）合同签订生效后7日内，甲方支付合同总价款的20%作为预付款；

（2）基础工程完工并经甲方验收合格后7日内，甲方支付合同总价款的30%；

（3）主体绿化工程完工并经甲方验收合格后7日内，甲方支付合同总价款的40%；

（4）工程竣工验收合格后7日内，甲方支付合同总价款的10%作为质保金；

（5）质保期满且无质量问题后30日内，甲方支付剩余的10%质保金。

5.任何因甲方原因导致的支付延迟，乙方有权向甲方收取逾期付款利息，利息计算标准为每日万分之五。

第五条履行期限

1.本协议项下的绿化工程施工协议有效期自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格且质保期满之日止。

2.绿化工程施工总工期为180日历天，自甲方书面通知乙方开工之日起计算，至工程竣工验收合格之日止。如遇不可抗力因素或甲方原因导致的工期延误，工期相应顺延。

3.关键时间节点如下：

（1）甲方应于协议签订后5日内向乙方提供完整的施工纸及技术规范；

（2）乙方应于收到施工纸后10日内提交详细的施工方案及安全专项方案，并经甲方审核批准后方可施工；

（3）每个季度末，乙方应向甲方提交当季度的施工进度报告及安全检查报告；

（4）工程竣工验收应在工程完工后15日内进行，由甲方相关单位及人员对工程进行验收，并出具验收报告。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

1.1若甲方未按本协议第四条约定的进度支付工程款项，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额万分之五的违约金。逾期付款超过30日，乙方有权暂停施工，由此造成的损失由甲方承担。

1.2若甲方未按时提供施工场地或相关技术资料，导致乙方无法按时开工或施工中断，每延误一日，应向乙方支付合同总价款万分之五的违约金。延误超过30日，乙方有权解除协议，甲方应承担由此给乙方造成的全部损失。

1.3若甲方未按约定工程竣工验收，导致工程无法交付使用，每延误一日，应向乙方支付合同总价款万分之五的违约金。延误超过60日，甲方应承担由此给乙方造成的全部损失，并赔偿乙方因工程闲置产生的损失。

2.乙方违约责任：

2.1若乙方未按本协议第五条约定的工期完成绿化工程施工，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款万分之五的违约金。逾期超过30日，甲方有权解除协议，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失，并赔偿甲方因工程延期产生的损失。

2.2若乙方施工质量不符合本协议约定或国家相关标准，甲方有权要求乙方无偿修复或返工，由此产生的费用由乙方承担。若修复或返工后仍不符合要求，甲方有权解除协议，并要求乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失。

2.3若乙方在施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方及第三方因此遭受的所有损失。同时，甲方有权解除协议，并要求乙方退还已支付的工程款项。

2.4若乙方未按本协议约定采取安全防护措施，导致发生安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方及第三方因此遭受的所有损失。同时，甲方有权解除协议，并要求乙方退还已支付的工程款项。

2.5若乙方未按本协议约定提供发票及相关的费用明细清单，导致甲方无法按时支付工程款项，每延误一日，应向甲方支付合同总价款万分之五的违约金。延误超过30日，甲方有权解除协议，并要求乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失。

3.违约金上限：本协议项下的违约金总额不超过合同总价款的20%。若违约金不足以弥补守约方实际损失的，守约方有权要求违约方赔偿全部损失。

4.解除协议后果：任何一方解除本协议，应提前30日书面通知对方，并赔偿对方因此遭受的所有损失。解除协议后，乙方应将已完成的工程及材料妥善保管，并按甲方要求进行移交。

5.不可抗力免责：因不可抗力因素导致本协议无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件。不可抗力消除后，双方应继续履行本协议。

第七条不可抗力

1.本协议所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、泥石流、雷击、火灾、战争、动乱、政府行为（如法律法规变更、政策调整、征收征用等）以及其他类似事件。

2.任何一方因不可抗力事件导致无法履行或无法完全履行本协议约定的义务时，不承担违约责任。但遭受不可抗力一方应在事件发生后7日内书面通知对方，并提供相关证明文件，以便对方核实。

3.双方应根据不可抗力事件的影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除本协议。若不可抗力事件持续超过30日，双方有权解除本协议，由此产生的后果由双方根据实际情况协商解决。

4.因不可抗力事件造成的损失，由双方各自承担。若不可抗力事件导致合同无法履行，双方应协商解决合同终止后的善后事宜，包括但不限于工程款结算、材料处置、人员遣散等。

5.不可抗力事件消除后，双方应尽快恢复履行本协议，并采取必要的措施防止损失进一步扩大。若不可抗力事件导致本协议无法继续履行，双方应协商解决合同终止后的善后事宜，并按实际履行情况结算工程款。

第八条争议解决

1.本协议项下的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.诉讼管辖：本协议项下的争议，由甲方所在地有管辖权的人民法院专属管辖。若双方另有书面约定，则以书面约定为准。

3.法律适用：本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在签订本协议前，应确保其完全了解并同意受中华人民共和国法律管辖。

4.争议解决期间：在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本协议其他未受争议影响的条款。任何一方不得因争议解决而擅自中断或停止履行本协议约定的义务。

5.仲裁选择（如适用）：若双方希望通过仲裁解决争议，应选择中国国际贸易促进委员会（中国国际经济贸易仲裁委员会）作为仲裁机构，并按照该机构的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁地点为甲方所在地。

6.保密条款：双方在争议解决过程中，应对争议内容及协商过程保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。但法律法规另有规定的除外。

第九条其他条款

1.通知方式：本协议项下的所有通知、请求、要求或其他通信，均应采用书面形式，并通过专人递送、挂号信、电子邮件或传真等方式发送至本协议首页载明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应提前7日书面通知对方。以电子邮件方式发送的，发出时视为送达；以专人递送或挂号信方式发送的，签收日或邮寄发出后第3日视为送达。

2.协议变更：对本协议的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出，经双方签字或盖章后生效。任何口头约定或非书面形式的变更均无效。

3.协议终止：本协议在以下情况下终止：（1）工程竣工验收合格且质保期满；（2）双方协商一致解除；（3）一方严重违约，导致协议目的无法实现，守约方有权解除；（4）一方进入破产、清算或解散程序。协议终止后，双方应按约定完成工程结算、费用支付、资料移交等善后事宜。

4.保密义务：双方应对本协议内容及履行过程中知悉的对方商业秘密、技术信息等承担保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。此保密义务不因本协议的终止而解除。

5.不可分割性：本协议各条款应被视为一个整体。若任何条款被认定为无效或不可执行，不影响其他条款的效力。双方应协商替换为内容最接近、合法有效的条款。

6.法律适用及争议解决优先：本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。任何一方均应遵守本协议约定，若发生争议，应首先通过协商解决，协商不成的，按第八条约定的方式处理。

第十条附则

1.附件：本协议附件是本协议不可分割的组成部分，与本协议正文具有同等法律效力。附件包括但不限于：（1）绿化工程施工纸；（2）绿化工程量清单；（3）施工设计方案；（4）安全专项方案；（5）材料样品及合格证明文件。

2.技术标准：本协议项下的绿化工程施工应严格按照国家及行业标准