2026年一级造价师考试题库300道及一套参考答案

2026年一级造价师考试题库300道第一部分单选题(300题)1、关于合同价款与合同类型，下列说法正确的是()。

A.招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准

B.中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同

C.工期特别近、技术特别复杂的项目应采用总价合同

D.实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同

【答案】：D2、平面交叉必须进行渠化设计的是（）。

A.高速公路

B.二级公路

C.三级公路

D.四级公路

【答案】：A3、下列关于井点降水的说法，正确的是（）。

A.单级轻型井点可降低水位20m

B.当降水深度超过8m时，宜采用多级轻型井点

C.深井井点最多能降低水位40m

D.在土的渗透系数大、地下水量大的土层中，宜采用管井井点

【答案】：D4、有关铸铁优点的描述，说法错误的是（）。

A.工艺简单、价格便宜

B.铸造性能优良

C.有较高的耐磨性

D.可承受冲击大

【答案】：D5、下列不属于岩浆岩的（）。

A.花岗岩

B.玄武岩

C.安山岩

D.片麻岩

【答案】：D6、进行生产和能量转换的设备不包括（）。

A.发电机

B.熔断器

C.变压器

D.电动机

【答案】：B7、某技术方案的现金流量为常规现金流量，当基准收益率为8％时，净现值为400万元。若基准收益率变为10%，该技术方案的NPV将（）。

A.大于400万元

B.小于400万元

C.等于400万元

D.不确定

【答案】：B8、下列关于高速公路通信系统建设基本要求说法不正确的是（）。

A.积极采用高新技术

B.建立专业化设备维护队伍

C.全网采用统一的技术标准

D.建设时终端设备优于信道

【答案】：D9、根据《建筑法》，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过()个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】：D10、关于招标控制价的编制，论述正确的是（）。

A.招标控制价中的暂估价中的材料单价，应参考市场价格估算

B.非竞争性措施项目费应依据经专家论证确认的施工组织设计或施工方案确定

C.招标控制价如果超过批准的概算，则应重新编制

D.当招标控制价的误差>±2%时，应责成招标人改正

【答案】：B11、某打桩工程验收时工程师因故未参加，但在发包人的验收记录上签字。后来主体结构施工时因墙体开裂，对桩基础重新进行检验发现部分部位存在质量问题，则重新检验的费用和发生的工期拖延的处理方法正确的是（）。

A.费用和工期均有发包人承担

B.费用和工期均由承包人承担

C.费用由承包人承担，工期由发包人承担

D.费用由工程师承担，工期由发包人承担

【答案】：B12、硅酸盐水泥因其所具有的技术性质，不适合用于下列哪类工程项目？（）。

A.预应力混凝土工程

B.有抗冻融要求的工程

C.大体积混凝土工程

D.强度高、凝结快的工程

【答案】：C13、某企业年初借款2000万元，按年复利计息，年利率为8%。第3年末还款1200万元，剩余本息在第5年末全部还清，则第5年末需还本付息（）万元。

A.1388.80

B.1484.80

C.1538.98

D.1738.66

【答案】：C14、其特点是工作可靠、平稳、无噪声、油膜吸振能力强，因此可承受较大的冲击载荷的轴承是（）。

A.滚动轴承

B.压力轴承

C.滑动轴承

D.推力轴承

【答案】：C15、关于建设工程施工评标，下列说法中正确的是（）。

A.评标文员会按照公平、公正、公开的原则评标

B.评标委员会可以接受投标人主动提出的澄清

C.评标委员会可以要求投标人潜清投标文件疑问直至满足评标委员会的要求

D.评标委员会有权直接确定中标人

【答案】：C16、根据《建筑工程建筑面积计算规范》CB/T50353-2013，建筑物架空层的建筑面积计算，正确的是（）。

A.应按其顶板水平投影计算建筑面积

B.结构层高在2.10m及以上的部位应计算全面积

C.结构层高不足2.10m的部位不计算面积

D.按照利用部位的水平投影的1/2计算

【答案】：A17、聚四氟乙烯具有极强的耐腐蚀性，几乎耐所有的化学药品，除此之外还具有的特性为（）。

A.优良的耐高温.低温性能

B.摩擦系数高，常用于螺纹连接处的密封

C.强度较高，塑性.韧性也较好

D.介电常数和介电损耗大，绝缘性能优异

【答案】：A18、下列关于混凝土结构用钢的说法，正确的是（）。

A.CRB680H只可作为普通钢筋混凝土用钢筋

B.大直径的预应力混凝土桩不宜使用直径8mm的冷拔低碳钢丝

C.消除应力后钢丝的塑性比冷拉钢丝低

D.钢丝按外形分为光面钢丝（P）、螺旋肋钢丝（H）和刻痕钢丝（I）三种

【答案】：D19、采用概算定额法编制设计概算的主要工作有：①列出分部分项工程项目名称并计算工程量；②搜集基础资料；③编写概算编制说明；④计算措施项目费；⑤确定各分部分项工程费；⑥汇总单位工程概算造价。下列工作排序正确的是（）。

A.②①⑤④⑥③

B.②③①⑤④⑥

C.③②①④⑤⑥

D.②①③⑤④⑥

【答案】：A20、下列工程量中，属于公路工程实施阶段按照合同的约定对承包人已完工程进行测量，计算、核查，并确认已完工程的实际数量的是（）。

A.清单工程量

B.合同工程量

C.计量工程量

D.支付工程量

【答案】：C21、当施工机械停工导致用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是（）。

A.按照机械设备台班费计算

B.按照台班费中的设备使用费计算

C.自有设备按照台班折旧费计算

D.租赁设备按照台班租金计算

【答案】：C22、采用TOT方式进行项目融资需要设立SPC或SPV；SPC或SPV的性质是（）

A.借款银团设立的项目监督机构。

B.项目发起人聘请的项目建设顾问机构。

C.政府设立或参与设立的具有特许权的机构

D.社会资本投资人组建的特许经营机构

【答案】：C23、传输信号质量高、容量大、抗干扰性强、安全性好，且可进行远距离传输，此信号传输介质应选用（）。

A.射频线

B.双绞线

C.同轴电缆

D.光纤

【答案】：D24、公路桥梁技术状况评定时，首先应进行评定的是（）。

A.桥梁构件

B.桥梁部件

C.桥面系

D.上部结构与下部结构

【答案】：A25、（2019年真题）某地拟建某市政道路工程，已知与其类似已完工程造价指标为600元/m2，其中人工、材料、施工机具使用费分别占工程造价的10%，50%，20%，拟建工程地区与类似工程地区人工、材料、施工机具使用费差异系数为1.10，1.05，1.05，假定以人工、材料、施工机具使用费之和为基数取费，综合费率为25%，则拟建工程的综合单价为（）元/m2。

A.507.00

B.608.40

C.633.75

D.657.00

【答案】：C26、下列有关岩石的物理力学性质，说法正确的是（）。

A.泊桑比越大，表示岩石受力作用后的纵向变形越大

B.岩石的吸水率与岩石孔隙度的大小、孔隙张开程度等因素有关

C.软化系数越小表明岩石强度和稳定性受水作用的影响越小

D.岩石的抗压强度最高，抗拉强度居中，抗剪强度最小

【答案】：B27、对电路进行接通或断开的设备不包括（）。

A.断路器

B.隔离开关

C.变压器

D.自动空气开关

【答案】：C28、主要用于电动机和电气设备的过负荷保护的继电器为（）。

A.温度继电器

B.时间继电器

C.中间继电器

D.热继电器

【答案】：D29、在工程材料分类中，铸石属于（）。

A.耐火材料

B.耐火隔热材料

C.耐蚀非金属材料

D.陶瓷材料

【答案】：C30、下列进度计划表中，用来确定年度施工项目的投资额和年末形象进度，并阐明建设条件落实情况的是（）。

A.投资计划年度分配表

B.年度建设资金平衡表

C.年度计划项目表

D.工程项目进度平衡表

【答案】：C31、浅埋暗挖法施工方针必须坚持（）。

A.管超前、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤量测

B.管超前、严注浆、长开挖、强支护、慢封闭、勤量测

C.管同步、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤量测

D.管同步、严注浆、长开挖、强支护、慢封闭、勤量测

【答案】：A32、高压喷射灌浆形成凝结体的形状与喷嘴移动方向和持续时间有密切关系。若要形成柱状体则采用（）。

A.侧喷

B.定喷

C.摆喷

D.旋喷

【答案】：D33、后张法预应力钢筋混凝土梁长6m，孔道长度为6.1m，两端采用帮条锚具，则低合金钢筋的单根长度为（）

A.5.65m

B.6.4m

C.6.15m

D.6.3m

【答案】：B34、建设工程全要素造价管理的核心是（）。

A.工程参建各方建立完善的工程造价管理协同工作机构

B.协调和平衡工期、质量、安全、环境与成本之间对立和统一关系

C.采取有效措施控制工程变更和索赔

D.做好前期策划和方案设计，实现建设工程全寿命期成本最小化

【答案】：B35、（2014年真题）单位工程概算按其工程性质可分为单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算两类，下列属于单位设备及安装工程概算的是（）。

A.通风、空调工程概算

B.工器具及生产家具购置费概算

C.电气、照明工程概算

D.弱电工程概算

【答案】：B36、施工企业发放的劳动保护费属于（）。

A.企业管理费

B.措施费

C.规费

D.分部分项工程费

【答案】：A37、下列选项中，属于有机压电材料传感器的压电材料的为（）。

A.钛酸钡

B.锆钛酸铅

C.聚二氟乙烯

D.单晶石英晶体

【答案】：C38、（2015年真题）某管沟工程，设计管底垫层宽度为2000mm，开挖深度为2.00m，管径为1200mm，工作面宽为400mm，管道中心线长为180m，管沟土方工程量计算正确的为（）。

A.432m3

B.576m3

C.720m3

D.1008m3

【答案】：C39、利用概算指标法编制拟建工程概算，已知概算指标和拟建工程中每100m2建筑面积中外墙面的工程量均为60m2。两者相比仅外墙面做法不同，概算指标为贴磁砖，预算单价为100元/m2，拟建工程为干挂石材，预算单价为320元/m2。概算指标土建工程人、材、机单价为2500元/m2，措施费为180元/m2，则该拟建工程土建工程人、材、机单价为（）元/m2。

A.2632

B.2248

C.2428

D.2812

【答案】：A40、灭火系统所使用的灭火剂是一种无色、无味、不导电的气体，其密度大约是空气密度的6倍，可在一定压力下呈液态储存。该灭火剂为洁净药剂，释放后无残余物，不会污染环境和保护对象。此气体灭火系统是（）。

A.IG541混合气体灭火系统

B.热气溶胶预制灭火系统

C.二氧化碳灭火系统

D.七氟丙烷灭火系统

【答案】：D41、工作日写实法测定的数据显示，完成10m3某现浇混凝土工程需基本工作时间8小时，辅助工作时间占工序作业时间的8%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间、损失时间分别占工作日的5%、2%、18%、6%。则该混凝土工程的时间定额是（）工日/10m3。

A.1.44

B.1.45

C.1.56

D.1.64

【答案】：B42、（2015年真题）根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）规定，层高在2.20m及以上有围护结构的舞台灯光控制室建筑面积计算正确的是（）。

A.按围护结构外围水平面积计算

B.按围护结构外围水平面积的1/2计算

C.按控制室底板水平面积计算

D.按控制室底板水平面积的1/2计算

【答案】：A43、投资估算是进行（）的主要依据。

A.项目决策、编制工程概算文件和合理控制造价

B.项目决策、筹集资金和合理控制造价

C.初步设计、可行性分析和合理控制造价

D.初步设计、筹集资金和项目决策

【答案】：B44、下列位置中，（）不是构造柱的一般设置位置。

A.隔墙处

B.横墙与外纵墙交接处

C.错层部位

D.外墙四角

【答案】：A45、某项固定资产原值为50000元，预计使用年限为6年。预计净残值为2000元，采用年数总和法进行折旧时，第3年的折旧额为（）元。

A.6257

B.6000

C.9143

D.9520

【答案】：C46、根据固定资产投资项目资本金制度，作为计算资本金基数的总投资是指投资项目（）之和。

A.建筑工程费和安装工程费

B.固定资产投资和铺底流动资金

C.建安工程费和设备购置费

D.建安工程费和工程建设其他费

【答案】：B47、在合同中未明确约定的情况下，下列各项中作为索赔依据的是（）。

A.国家法律、法规、规章和政策性文件

B.工程建设的强制性标准

C.地方性法规

D.地方政府规章

【答案】：B48、关于预付款担保的说法，正确的是（）。

A.预付款担保的形式必须为银行保函

B.预付款担保的担保金额必须高于预付款

C.在预付款的扣回过程中担保金额保持不变

D.预付款保函在预付款扣回之前必须保持有效

【答案】：D49、不属于半刚性类型基层分类的是（）。

A.水泥稳定土

B.石灰稳定土

C.石灰工业废渣稳定土

D.热拌沥青碎石

【答案】：D50、下列属于水硬性胶凝材料的是（）。

A.石灰

B.石膏

C.水泥

D.沥青

【答案】：C51、下列关于箱涵的说法错误的是（）。

A.泄流量大时可以双孔或多孔相连

B.适用于洞顶填土厚、洞跨大和地基较差的无压或低压涵洞

C.多为四边封闭的钢筋混凝土结构

D.侧墙及底板多用浆砌石或混凝土做成

【答案】：D52、国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分是()。

A.直接建设成本

B.建设成本上升费

C.不可预见准备金

D.未明确项目准备金

【答案】：B53、（2020年真题）建设工程项目后评价采用的基本方法（）

A.对比评价法

B.效应判断法

C.影响评估法

D.效果梳理法

【答案】：A54、（2021年真题）某单层厂房设计柱距6m,跨度30m,最大起重量12t,其钢筋混凝土吊车梁的形式应优先选用（）。

A.非预应力T形

B.预应力工字形

C.预应力鱼腹式

D.预应力空腹鱼腹式

【答案】：B55、某项目发承包双方，根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201的规定签订承包合同，双方约定承包人承担的材料价格风险系数为5%。则下列有关物价变化的表述，正确的是（）。

A.某材料基准单价为2000元/t，投标报价为2100元/t，合同履行期间，材料单价为2200元/t时，单价应予调整

B.某材料基准单价为2000元/t，投标报价为1800元/t，合同履行期间，材料单价为2050元/t时，单价应予调整

C.某材料基准单价为2000元/t，投标报价为2100元/t，合同履行期间，材料单价为1900元/t时，单价应予调整

D.某材料基准单价为2000元/t，投标报价为1800元/t，合同履行期间，材料单价为1700元/t时，单价应予调整

【答案】：D56、按泡沫发泡倍数分类，发泡倍数为50的泡沫灭火系统是（）。

A.高倍数泡沫灭火系统

B.中倍数泡沫灭火系统

C.低倍数泡沫灭火系统

D.中高倍泡沫灭火系统

【答案】：B57、蒸发量为1t/h的锅炉，其省煤器上装有两个安全阀，为确保锅炉安全运行，此锅炉至少应安装的安全阀数量为（）。

A.3个

B.4个

C.5个

D.6个

【答案】：B58、熟料中含有的（）含量过多是引起水泥安定性不良的主要原因之一。

A.游离氧化钙

B.游离氧化铁

C.游离氧化钠

D.游离氧化铜

【答案】：A59、对于气焊焊口，通常采用的热处理方法为（）。

A.正火处理

B.高温回火

C.正火加高温回火

D.去应力退火

【答案】：C60、关于资金成本性质的说法，错误的是()。

A.资金的时间价值表现为资金所有者的利息收入

B.资金成本是指资金使用人的筹资费用和利息费用

C.资金成本具有一般产品成本的基本属性

D.资金成本表现为资金占用和利息额的函数

【答案】：D61、关于砖砌体工程量计算说法正确的为（）。

A.基础与墙身使用不同材料时，以不同材料为分界线

B.基础与墙身使用不同材料时，以设计室内地面为分界线

C.砖围墙应以设计室内地面为界

D.基础与墙（柱）身使用同一种材料时，以设计室内地面为界

【答案】：D62、单层厂房屋盖支撑的主要作用是（）。

A.传递屋面板荷载

B.传递吊车刹车时产生的冲剪力

C.传递水平荷载

D.传递天窗及托架荷载

【答案】：C63、电缆在室外可以直接埋地敷设，经过农田的电缆埋设深度为（）。

A.0.5m

B.0.7m

C.0.8m

D.1.0m

【答案】：D64、（2018年考题）因大型工程建设引起大规模移民可能增加的不安定因素，在工程寿命周期成本分析中应计算为（）成本。

A.经济

B.社会

C.环境

D.人为

【答案】：B65、土石方开挖应区分明挖和暗挖，下列属于土方明挖工程的是（）。

A.渠道土方开挖

B.斜井土方开挖

C.平洞土方开挖

D.竖井土方开挖

【答案】：A66、按照工业建筑用途分，热处理车间属于（）。

A.生产厂房

B.生产辅助厂房

C.动力用厂房

D.其他建筑

【答案】：A67、下列工程项目管理组织机构形式中，具有较大的机动性和灵活性，能够实现集权与分权的最优组合，但因有双重领导，容易产生扯皮现象的是（）。

A.矩阵制

B.直线职能制

C.直线制

D.职能制

【答案】：A68、某工地水泥从两个地方采购，其采购量及有关费用如下表所示，则该工地水泥的基价为()元／t。

A.238.19

B.256.86

C.258.04

D.265.78

【答案】：C69、设计速度≤60km／h，每条大型车道的宽度宜为（）。

A.3.25m

B.3.30m

C.3.50m

D.3.75m

【答案】：C70、下列选项中，属于非生产性建设项目的总投资构成的是（）。

A.建设投资和存货

B.固定资产投资和流动资产投资

C.有形资产投资和无形资产投资

D.建筑安装工程投资和设备工器具购置投资

【答案】：D71、企业从银行借入资金200万元，年利率6%,期限1年，按季复利计息,到期还本付息,该项借款的年有效利率是（）。

A.6.00%

B.6.09%

C.6.121%

D.6.136%

【答案】：D72、在设计阶段，公路工程中编制工程造价文件的单位是()

A.设计单位

B.建设单位

C.监理单位

D.施工单位

【答案】：A73、所含石墨呈团絮状的铸铁是()。

A.球暴铸铁

B.灰口铸铁

C.可锻铸铁

D.蠕墨铸铁

【答案】：C74、下列关于土地增值税的说法中，正确的是（）。

A.国有土地使用权出让，出让方应交土地增值税

B.国有土地使用权转让，转让方应交土地增值税

C.房屋买卖，双方不交土地增值税

D.单位之间交换房地产，双方不交土地增值税

【答案】：B75、根据《民法典》合同编，下列关于格式合同条款的说法，正确的是（）。

A.采用格式条款订立合同，有利于保证合同双方的公平权利

B.《民法典》合同编规定的合同无效的情形适用于格式合同条款

C.对格式条款的理解发生争议的，应当做出有利于提供格式条款一方的解释

D.格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款

【答案】：B76、反铲挖土机的挖土特点是（）。

A.前进向上，强制切土

B.后退向下，强制切土

C.后退向下，自重切土

D.直上直下，自重切土

【答案】：B77、电气与仪表设备安装

A.介质损失角的大小

B.电容比的大小

C.交流耐压试验值的大小

D.电流强度值的大小

【答案】：A78、工程造价鉴定工作中，下列鉴定依据中，属于委托人移交的证据材料的是（）。

A.适用于鉴定项目的法律、法规

B.与鉴定项目相关的国家或行业标准规范

C.与鉴定项目同时期、同地区、相同或类似工程的技术经济指标以及各类生产要素价格

D.质证记录、庭审记录等卷宗

【答案】：D79、采用PFI融资方式，政府部门与私营部门签署的合同类型是（）。

A.服务合同

B.特许经营合同

C.承包合同

D.融资租赁台同

【答案】：A80、已知某建设项目设备、工器具购置费为5000万元，建筑安装工程费为3000万元，土地使用权出让金8000万元，征地补偿费2500万元，建设单位管理费为3%，则该建设项目建设单位管理费为（）万元。

A.240

B.150

C.480

D.555

【答案】：A81、采用钻孔爆破法进行地下洞室的开挖的施工工序如下，其正确顺序为（）。

A.①→④→②→③→⑤→⑧→⑥→⑦

B.①→④→②→③→⑤→⑥→⑧→⑦

C.④→①→②→③→⑤→⑧→⑥→⑦

D.④→①→②→③→⑤→⑥→⑧→⑦

【答案】：B82、用金属薄板做设备封头绝热保护层时，应根据热结构封头的形状尺寸下料，分瓣压边后进行安装，接缝处的固定方式为()。

A.挂口固定

B.单咬口固定

C.双咬口固定

D.自攻螺丝紧固

【答案】：D83、渠道断面形态一般为（）。

A.圆形

B.梯形

C.正方形

D.L形

【答案】：B84、某项目建设期为3年，建设期贷款均衡发放，在建设期第1年贷款2000万元，第2年贷款3000万元，第3年贷款1000万，贷款年利率为8％，建设期内利息只计息不支付，则该项目第2年的建设期贷款利息估算为（）万元。

A.80.0

B.286.4

C.346.4

D.469.3

【答案】：B85、碎石桩宜采用级配好、不宜风化的碎石或砾石，最大粒径宜不大于（），含泥量应小于5%。

A.50mm

B.30mm

C.40mm

D.45mm

【答案】：A86、（2017年真题）依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013），安装工程分类编码体系中，第一、二级编码为0308，表示（）。

A.电气设备安装工程

B.通风空调工程

C.工业管道工程

D.消防工程

【答案】：C87、（2016年真题）近年来，在大型的高层民用建筑中，室内给水系统的总立管宜采用的管道为（）。

A.球墨铸铁管

B.无缝钢管

C.给水硬聚氯乙烯管

D.给水聚丙烯管

【答案】：A88、烟气净化设备是一种重要的锅炉辅助设备，关于其中除尘设备的选用，下列说法错误的是()

A.供热锅炉房多采用湿法除尘器

B.层燃式锅炉，一般采用单级旋风除尘器

C.室燃炉锅炉，一般采用二级除尘

D.湿式除尘，应采取有效措施使排放的废水符合排放标准

【答案】：A89、某企业为筹集资金，发行500万元普通股股票，每股正常市价为50元，预计第一年发放股利1．5元，估计股利年增长率为10％，筹资费用率为股票市价的8%；发行500万元优先股股票，筹资费用率为4%，股息年利率为12%。则该企业的加权平均资金成本率为（）。

A.12.88%

B.12.38%

C.12.79%

D.12.98%

【答案】：A90、公路监控系统的功能不包括（）。

A.信息采集功能

B.信息分析处理功能

C.人像识别功能

D.信息提供功能

【答案】：C91、渗透变形可引起坝基土体强度降低，渗透性增大。下列关于渗透变形的说法正确的是（）。

A.接触冲刷沿接触面带走细颗粒

B.接触流失沿接触面带走细颗粒

C.流土一般发生于以砂性土为主的地带

D.管涌可分为物理潜蚀、化学潜蚀和生物潜蚀

【答案】：A92、（2017年真题）PFI融资方式与BOT融资方式的相同点是（）。

A.适用领域

B.融资本质

C.承担风险

D.合同类型

【答案】：B93、（2020年真题）某工程项目完工后，承包单位于2019年8月8日向业主方提交竣工验收报告。业主方为尽早投入使用，在未组织竣工验收的情况下，于2019年9月11日提前使用该工程，后经承包单位催促下，建设单位于11月12日组织验收，11月13日参与工程竣工验收的各方签署了竣工验收合格意见，该工程的实际竣工时间为（）。

A.8月8日

B.9月11日

C.11月12日

D.11月13日

【答案】：B94、（2019年真题）它属于锅炉汽-水系统的一部分，经软化,除氧等处理的水由给水泵加压送入该设备,水在该设备中获得升温后进入锅炉的锅内,该设备为（）。

A.蒸汽过热器

B.省煤器

C.空气预热器

D.水预热器

【答案】：B95、在竖井、水中、有高度落差、并承受外力的地方敷设的电缆，其型号应选用()。

A.YJV

B.YJV

C.YJLV

D.YJLV

【答案】：D96、竣工财务决算的基本建设项目概况表中，应列入非经营性项专出投资支出的项目是（）。

A.产权属于本单位的城市绿化

B.不能形成资产的城市绿化

C.产权属于本单位的专用道路

D.产权不属于本单位的专用道路

【答案】：D97、普通混凝土路面的胀缝不应设置（）。

A.胀缝补强钢筋支架

B.胀缝板

C.传力杆

D.拉杆

【答案】：D98、在工程量清单的编制过程中，材料暂估单价及调整表通常是由（）填写“暂估单价”。

A.监理人

B.招标人与投标人协商后

C.招标人

D.投标人

【答案】：C99、根据排出气体压力的高低，对风机进行分类，当排出气体压力大于14.7kPa，小于或等于350kPa时，该风机属于（）。

A.压缩机

B.鼓风机

C.通风机

D.空压机

【答案】：B100、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），关于金属结构工程量计算规则，说法正确的是（）。

A.钢桁架工程量应增加铆钉质量

B.钢桁架项目特征需描述探伤要求

C.钢屋架工程量中螺栓质量不另计算

D.钢屋架工程量中应扣除孔眼质量

【答案】：C101、（2016年真题）后张法施工预应力混壤土，孔道长度为12.00m，采用后张混凝土自锚低合金钢筋。钢筋工程量计算的每孔钢筋长度为（）。

A.12.00m

B.12.15m

C.12.35m

D.13.00m

【答案】：C102、构筑物以“座”为单位编制概算指标，因此每座构筑物概算指标的经济指标为（）。

A.编出预算书后按每百平方米建筑面积换算的价值

B.预算书确定的价值

C.编出预算书后按每平方米建筑面积换算的价值

D.编出预算书后按每百平方米换算的人工、材料、机械消耗指标

【答案】：B103、基坑土方开挖的明排水法主要适用于（）。

A.细砂土层

B.粉砂土层

C.淤泥土层

D.渗水量小的黏土层

【答案】：D104、对于碳钢和一般低合金钢制造的设备，在进行液压试验时，液体的温度应不低于()o

A.0°C

B.4°

C.5°C

D.10°C

【答案】：C105、某工程经偏差分析得到费用绩效指数CPI﹥1，进度绩效指数SPI＜1，则表明（）。

A.工程费用超支

B.工程进度提前

C.已完工程计划费用＜已完工程实际费用

D.拟完工程计划费用﹥已完工程计划费用﹥已完工程实际费用

【答案】：D106、已知某进口设备货价为3000万元，该设备运费率为10%，运输保险费率为5%，关税税率为20%，则该进口设备关税完税价格为（）万元。

A.4158

B.4169

C.3465

D.3474

【答案】：D107、下列不属于建设工程造价信息网所包含的内容是（）。

A.人工成本信息

B.住宅造价信息

C.建设工程定额共享平台

D.造价编制办法

【答案】：D108、某厂房电气配管为明敷，厂房内潮湿，空气中腐蚀气体的腐蚀性较大时，应选择的管道为（）。

A.电线管

B.焊接钢管

C.硬质聚氯乙烯

D.半硬质阻燃管

【答案】：C109、某一形状复杂的非金属试件，按工艺要求对其表面开口缺陷进行检测，检测方法应为（）。

A.涡流检测

B.磁粉检测

C.液体渗透检测

D.超声波检测

【答案】：C110、（2016年真题）根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)某钢筋混凝土粱长为12000mm。设计保护层厚为25mm，钢筋为A10@300，则该梁所配钢筋数量应为（）。

A.40根

B.41根

C.42根

D.300根

【答案】：B111、路面的日常养护中，对路面坑槽、沉陷、松散和拥包等病害要确保（）内完成修复。

A.12h

B.24h

C.36h

D.48h

【答案】：B112、投标人编制投标文件时，应以（）作为计算人工、材料、机具台班消耗量的基本依据。

A.企业定额

B.施工定额

C.预算定额

D.概算定额

【答案】：A113、下列关于工程建设静态投资或动态投资的表述中，正确的是（）。

A.静态投资中包括涨价预备费

B.静态投资中包括有关税费

C.动态投资中包括建设期贷款利息

D.动态投资是静态投资的计算基础

【答案】：C114、（2014年真题）关于钢筋混凝土预制桩加工制作，说法正确的是（）。

A.长度在10cm以上的桩必须工厂预制

B.重叠法预制不宜超过5层

C.重叠法预制下层桩强度达到设计强度70%以上时方可灌注上层桩

D.桩的强度达到设计强度的70%方可起吊

【答案】：D115、工程造价咨询企业以给予回扣、恶意压低收费等方式进行不正当竞争行为的应处以罚款的数额为（）。

A.1万元以上3万元以下

B.5000元以上2万元以下

C.5000元以上3元以下

D.1万元以上2元以下

【答案】：A116、工程量清单根据在公路建设过程中订立时间、阶段的不同分类，不包括（）。

A.招标工程量清单

B.投标工程量清单

C.合同工程量清单

D.计划工程量清单

【答案】：D117、关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是（）。

A.建设投资由固定资产投资和流动资产投资组成

B.生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费和流动资金四部分组成

C.铺底流动资金指为进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料、支付工资及其他运营费用等所需的周转资金

D.工程造价是指在建设期预计或实际支出的建设费用

【答案】：D118、据FIDIC施工合同条件，关于工程师的权利，下列说法错误的是（）。

A.发布开工令、暂停施工令、复工令和赶工令

B.对已完工程部位的质量进行确认或拒收

C.修改合同文件中的矛盾和歧义

D.审核承包商的索赔

【答案】：C119、混凝土搅拌楼的控制中心是（）。

A.进料层

B.配料层

C.拌合层

D.储料层

【答案】：B120、地下室垂直卷材防水层的顶端，应高出地下最高水位（）。

A.0.10～0.20m

B.0.20～0.30m

C.0.30～0.50m

D.0.50～1.00m

【答案】：D121、根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013），围护结构不垂直于水平面结构净高2.15m楼层部位，其建成面积应（）。

A.按顶板水平投影面积的1/2计算

B.按顶板水平投影面积计算全面积

C.按底板外墙外围水平面积的1/2计算

D.按底板外墙外围水平面积计算全面积

【答案】：D122、下列关于管道吹扫与清洗一般要求的表述中，错误的是()

A.对不允许吹扫与清洗的设备及管道应进行隔离

B.吹扫与清洗的顺序应按主管、支管、疏排管依次进行，吹出的脏物不得进入已吹扫与清洗合格的管道

C.吹扫排放的脏物不得污染环境，严禁随意排放

D.管道吹扫与清洗时应设置禁区和警戒线，但不需挂警示牌

【答案】：D123、在燃气工程中，埋地铺设的聚乙烯管道长管段上通常设置补偿器的形式有（）。

A.方形管补偿器

B.套筒式补偿器

C.自然补偿器

D.波形补偿器

【答案】：B124、铸铁与钢比较．其成分特点是()

A.碳含量低

B.硅含量高

C.杂质含量低

D.碳、硅含量差不多

【答案】：B125、适用于单件重量大的大、中型设备、构件的吊装，作业周期短的起重机类型为（）。

A.桅杆式起重机

B.塔式起重机

C.流动式起重机

D.缆索式起重机

【答案】：C126、（2017年真题）根据《标准施工招标文件》合同双方发生争议采用争议评审的，除专用合同条款另有约定外，争议评审组应在（）内做出书面评审意见。

A.收到争议评审申请报告后28天

B.收到被申请人答辩报告后28天

C.争议调查会结束后14天

D.收到合同双方报告后14天

【答案】：C127、使用时发出金白色光，具有发光效率高、耗电少、不诱虫、寿命长、透雾能力强和耐振性能好等特点。该电光源是（）。

A.高压水银灯

B.卤钨灯

C.氙灯

D.高压钠灯

【答案】：D128、承受内压的埋地铸铁管道进行水压试验，当设计压力为0.50MPa时，水压试验压力为（）。

A.0.60MPa

B.0.75MPa

C.1.00MPa

D.1.50MPa

【答案】：C129、发包人应当开始支付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额60%的期限是工程开工后的（）天内。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：D130、下列关于养护管理设施说法不正确的是（）。

A.高速公路宜设置道班房

B.管理中心设置收费、监控、通信中心

C.管理分中心宜靠近所辖路段设置

D.管理中心宜设在省会城市

【答案】：A131、在建设工程竣工结算审查时，实行总承包的工程，由（）编制单位工程竣工结算，在总包单位审查的基础上由建设单位审查。

A.总包单位

B.分包单位

C.监理单位

D.具体承包单位

【答案】：D132、（2019年真题）某施工现场主导施工机械一台，由承包人租得，施工合同约定，当发生索赔事件时，该机械台班单价、租赁费分别按900元/台班、400元/台班计；人工工资、窝工补贴分别按100元工日、50元/工日计。以人工费与机械费之和为基数的综合费率为30%，在施工过程中，发生如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致工程修复用工10个工日，主导小机械1个台班。为此承包人可向发包人索赔的费用为（）元。

A.1820

B.2470

C.2820

D.3470

【答案】：B133、具有限流作用及较高的极限分断能力，适用于较大短路电流的电力系统和成套配电的装置中的熔断器为（）

A.瓷插式熔断器

B.螺旋式熔断器

C.封闭式熔断器

D.填充料式熔断器

【答案】：D134、措施项目中采用综合单价计算的项目，其综合单价的构成是（）。

A.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费

B.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费的分摊

C.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、风险费的分摊

D.人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、税金

【答案】：B135、涵洞构造中能够防止洞壁外围产生集中渗流的是（）

A.基础下部

B.沉降缝

C.截水环

D.洞壁上部

【答案】：C136、下列选项不是岩溶水的特征的是（）

A.空间分布均匀

B.水量在时间上变化大

C.水的矿化度低

D.支流管道向暗河集中

【答案】：A137、钢材的哪项特性容易暴露钢材内部组织结构的均匀程度以及存在的缺陷（）

A.钢材的屈服强度

B.钢材的冲击韧性

C.钢材的疲劳强度

D.钢材的冷弯性能

【答案】：D138、适合处理烟气量大和含尘浓度高的场合，它可以单独采用，也可以安装在文丘里洗涤器后作为脱水器，在我国已得到了广泛利用的除尘器为（）。

A.布袋除尘器

B.麻石水膜除尘器

C.旋风水膜除尘器

D.旋风除尘器

【答案】：C139、关于编制最高投标限价的规定，下列说法中正确的是（）。

A.招标控制价超过批准概算3%时，应报原概算审批部门审核

B.工程造价管理机构应当在受理投诉的5天内完成复查，特殊情况下可适当延长

C.当重新公布最高投标限价时，若重新公布之日起至原投标截止期不足20天的应延长投标截止期

D.经复查的招标控制价与原招标控制价误差>±3%的应责成招标人改正

【答案】：D140、为搬运和通风的需要，施工仓库棚顶高度不宜低于（）m。

A.5

B.4.5

C.3

D.3.5

【答案】：B141、（2015年真题）实际工程量与统计工程量可能有较大出入时，建设单位应采用的合同计价方式是（）。

A.单价合同

B.成本加固定酬金合同

C.总价合同

D.成本加浮动酬金合同

【答案】：A142、泥浆下浇筑混凝土的主要特点不包括（）。

A.不允许泥浆与混凝土掺混形成泥浆夹层

B.确保混凝土与基础以及一、二期混凝土之间的结合

C.连续浇筑

D.施工难度大

【答案】：D143、（2020年真题）根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013），建筑物雨蓬部位建筑面积计算正确的为（）。

A.有柱雨蓬按柱外围面积计算

B.无柱雨篷不计算入

C.有柱雨篷按结构板水平投影面积计算

D.外挑宽度为1.8m的无柱雨蓬不计算

【答案】：D144、形状复杂、截面尺寸较大、要求韧性高的淬火零件，一般为（）。

A.普通碳素结构钢

B.优质碳素结构钢

C.普通低合金钢

D.优质低合金钢

【答案】：D145、常用低压电气设备中，磁力启动器除具有热继电保护功能外，还具备的不同于接触器的功能为（）。

A.频繁接通、分断电路

B.可实现定时操作、联锁控制

C.可控制正反转运行

D.具有失电压和欠电压保护功能

【答案】：C146、（2015年真题）根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）规定，建筑物内设有局部楼层，局部二层层高2.15m，其建筑面积计算正确的是（）。

A.无围护结构的不计算面积

B.无围护结构的按其结构底板水平面积计算

C.有围护结构的按其结构底板水平面积计算

D.无围护结构的按其结构底板水平面积的1/2计算

【答案】：D147、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，企业不使用政府资金投资建设需核准的项目时，政府部门在投资决策阶段仅需审批的文件是（）。

A.可行性研究报告

B.初步设计文件

C.资金申请报告

D.项目申请报告

【答案】：D148、下列单项工程中，不属于辅助生产设施的是（）。

A.中央实验室

B.生产装置

C.集中控制室

D.原材料仓库

【答案】：B149、（2019年真题）柱与屋架铰接连接的工业建筑结构是（）

A.网架结构

B.排架结构

C.钢架结构

D.空间结构

【答案】：B150、在供热计量系统中作为强制收费的管理手段，又可在常规采暖系统中利用其调节功能，避免用户随意调节，维持系统正常运行的是（）。

A.锁闭阀

B.调节阀

C.关断阀

D.平衡阀

【答案】：A151、当单层建筑物檐口高度超过（）m，可计算超高施工增加费。

A.15

B.17

C.18

D.20

【答案】：D152、在静水或缓慢流水环境中沉积的以细颗粒为主的第四纪沉积物为（）。

A.黄土

B.软土

C.膨胀土

D.盐渍土

【答案】：B153、（2018年真题）郊区0.4KV室外架空导线应用的导线为（）。

A.钢芯铝铰线

B.铜芯铝铰线

C.多芯铝铰绝缘线

D.铜线

【答案】：C154、（2014年真题）根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）规定，以下说法正确的是（）。

A.分部分项工程量清单与定额所采用的计量单位相同

B.同一建设项目的多个单位工程的相同项目可采用不同的计量单位分别计量

C.以“m”、“m2”、“m3”等为单位的应按四舍五入的原则取整

D.项目特征反映了分部分项和措施项目自身价值的本质特征

【答案】：D155、灭火报警装置的计量单位是（）。

A.个

B.组

C.套

D.部

【答案】：B156、（2019年真题）某招标工程项目执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），招标工程量清单中某分项工程的工程量为1500m3，施工中由于设计变更调增1900m3，该分项工程最高投标限价综合单价为40元/m3，投标报价为47元/m3，则该分项工程的结算价为（）元。

A.87400

B.88900

C.89125

D.89300

【答案】：C157、关于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）。

A.建筑周长系数越高，建筑工程造价越低

B.多跨厂房跨度不变，中跨数目越多越经济

C.大中型工业厂房一般选用砌体结构，以降低造价

D.建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的增加

【答案】：B158、根据设计要求，在施工过程中对某屋架结构进行破坏性试验，以提供和验证设计数据，则该项费用应在（）中支出。

A.研究试验费

B.施工方的检验试验费

C.建设单位管理费

D.勘察设计费

【答案】：A159、工程量清单又叫工程数量清单，是招标文件和合同文件的重要组成部分。下列关于工程量清单的说法中不正确的是（??）。

A.工程量清单可以表述公路工程工程量明细

B.中标后含单价的工程量清单是计量支付的重要依据

C.未标价的工程量清单又称“报价单”

D.工程量清单反映每个相对独立的个体项目的工程内容预计数量

【答案】：C160、根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013），建筑物内有局部楼层时，其建筑面积计算，正确的是（）。

A.有围护结构的应按底板水平面积计算

B.无围护结构的不计算建筑面积

C.结构层高超过2.10m计算全面积

D.结构层高不足2.20m计算1/2面积

【答案】：D161、棚式仓库的棚顶高度应不低于（），以利于搬运和通风。

A.3.5m

B.4.0m

C.4.5m

D.5.5m

【答案】：C162、（2016年真题）关于推土机施工作业，说法正确的是（）。

A.土质较软使切土深度较大时可采用分批集中后一次推送

B.并列推土的推土机数量不宜超过4台

C.沟槽推土法是先用小型推土机推出两侧沟槽后再用大型推土机推土

D.斜角推土法是指推土机行走路线沿斜向交叉推进

【答案】：B163、根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师应在其执业活动中形成的工程造价成果文件上（）。

A.加盖人名单和执业印章

B.签字并加盖单位公章

C.加盖执业印章和单位公章

D.签字并加盖执业印章

【答案】：D164、最大特点是将电动机和泵制成一体，被广泛应用于农田排灌、工矿企业、城市给排水和污水处理等场所的泵是（）。

A.浅井泵

B.多级离心泵

C.潜水泵

D.深井泵

【答案】：C165、下列自动喷水灭火系统中，工作时好似倾盆大雨，并可以有效控制火势发展迅猛的是（）。

A.自动喷水雨淋系统

B.自动喷水湿式灭火系统

C.自动喷水干式灭火系统

D.水幕系统

【答案】：A166、属于塑性体沥青防水卷材的是（）。

A.APP改性沥青防水卷材

B.SBS改性沥青防水卷材

C.沥青复合胎柔性防水卷材

D.三元乙丙橡胶防水卷材

【答案】：A167、土的强度指标c、φ涉及下面的哪一种情况？（）

A.一维固结

B.地基土的渗流

C.地基承载力

D.黏性土的压密

【答案】：C168、某中压钢管进行焊接，其焊接时坡口规定为（）。

A.I型坡口,不需要倒角

B.V型坡口,根部钝边厚度2mm左右

C.U型坡口,根部钝边厚度2mm左右

D.U型坡口,根部钝边厚度为管壁厚度的3mm左右

【答案】：B169、公路施工标准化管理的基础是（）。

A.项目工地建设标准化

B.施工作业标准化

C.考核办法

D.人员配备标准化

【答案】：D170、在室内消火栓系统中，无缝钢管采用法兰连接，在保证镀锌加工尺寸要求的前提下，其管道配件短管连接应采用（）。

A.法兰连接

B.螺纹连接

C.焊接连接

D.卡箍管接头

【答案】：C171、目前路堑坡面绿化国内外不常使用的方式是（）。

A.人工挖沟种植

B.机械喷播绿化

C.人工挖穴种植

D.机械散播绿化

【答案】：D172、不仅在石油、煤气、化工、水处理等一般工业上得到广泛应用，而且还应用于热电站的冷却水系统，结构简单、体积小、重量轻，只由少数几个零件组成，操作简单,且有较好的流量控制特性，适合安装在大口径管道上的阀门是（）。

A.截止阀

B.闸阀

C.止回阀

D.蝶阀

【答案】：D173、某工程项目工程造价为47809.86万元，建筑业适用增值税税率为11%，则该工程项目的增值税为（）万元。

A.4737.91

B.4836.25

C.4356.82

D.4679.25

【答案】：A174、下列关于装配式混凝土结构，说法正确的是（）。

A.全预制装配式结构通常采用强连接节点

B.预制装配整体式结构通常采用柔性连接技术

C.全预制装配式结构生产效率高，施工速度快，在建设量较大而又相对稳定的地区使用

D.预制装配整体式生产基地一次投资比全预制装配式多

【答案】：C175、（2018年真题）三级公路的面层多采用（）。

A.沥青贯入式路面

B.粒料加固土路面

C.水泥混凝土路面

D.沥青混凝土路面

【答案】：A176、两台起重机共同抬吊一个设备，已知设备质量为60t，索吊具质量为2t，不均匀载荷系数取上限，则计算载荷应为（）。

A.62t

B.68.20t

C.79.20t1.84t

D.8

【答案】：D177、根据《标准勘察招标文件》（2017年版），下列文件解释级别最高的（）。

A.投标函及其附录

B.专用合同条款

C.勘察纲要

D.通用合同条款

【答案】：A178、能有效的防止风、砂、雨、雪或灰尘的侵入，使液体无蒸气空间，可减少蒸发损失，减少空气污染的储罐为（）。

A.浮顶

B.固定项

C.无力矩顶

D.内浮顶

【答案】：D179、下列水工建筑物属于主要建筑物的是（）。

A.拦河坝

B.挡土墙

C.护岸

D.导流墙

【答案】：A180、下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是（）。

A.土地补偿费

B.青苗补偿费

C.拆迁补偿费

D.新菜地开发建设基金

【答案】：A181、各类养护工程中，可以根据应急处置工作需要，直接委托具备相应能力的专业队伍实施的是（）。

A.预防养护

B.修复养护

C.专项养护

D.应急养护

【答案】：D182、（2012年真题）在编制措施项目清单时，关于钢筋混凝土模板及支架费项目，应在清单中列明（）。

A.项目编码

B.计算基础

C.取费费率

D.工作内容

【答案】：A183、（2018年真题）关于工业项目建设地点的选择，下列说法正确的是（）。

A.应远离其他工业项目，减少环境保护费用

B.应远离铁路、公路、水路，减少运营干扰

C.应靠近城镇和居民密集区，减少生活设施费

D.应少占耕地，降低土地补偿费用

【答案】：D184、在自然养护条件下，普通混凝土的浇水养护时间，不应少于14d的有（）。

A.硅酸盐水泥配制的混凝土

B.普通硅酸盐水泥配制的混凝土

C.矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土

D.抗渗混凝土

【答案】：D185、工艺参数主要是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数，通常包括（）两个参数。

A.施工过程和流水强度

B.施工段和工作面

C.施工过程和流水节拍

D.流水节拍和流水步距

【答案】：A186、（2020年真题）进行投资方案经济评价时，基准收益率的确定以（）为基础。

A.行业平均收益率

B.社会平均折现率

C.项目资金成本率

D.社会平均利润率

【答案】：A187、美国建筑师学会（AIA）标准合同体系中，B系列合同文件是关于（）之间的合同文件。

A.发包人与建筑师

B.建筑师与专业顾问公司

C.发包人与承包人

D.建筑师与承包人

【答案】：A188、（2017年真题）屋面防水工程应满足的要求是（）。

A.结构找坡不应小于3%

B.找平层应留设间距不小于6m的分格缝

C.分格缝不宜与排气道贯通

D.涂膜防水层的无纺布，上下胎体搭接缝不应错开

【答案】：A189、有关竣工结算和最终结清的付款，下列表述中正确的是（）。

A.最终结清是指合同约定的缺陷责任期终止后发包人与承包人结清全部剩余款项的活动

B.承包人在提交的最终结清申请中，可以提出工程接收证书颁发前发生的索赔

C.发包人未按照规定程序支付竣工结算款的，承包人可拒绝交付工程

D.发包人应在签发竣工结算支付证书时，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付竣工结算款

【答案】：A190、（2021年真题）下列费用，属于工程建设其他费用中研究试验费的是（）。

A.新产品试制费

B.设计规定在建设过程中必须进行的试验验证所需费用

C.施工单位技术革新的研究试验费

D.施工单位对建筑物进行一般鉴定的费用

【答案】：B191、带有四通转换阀，可以在机组内实现冷凝器和蒸发器的转换，完成制冷热工况的转换，可以实现夏季供冷、冬季供热的机组为（）。

A.离心冷水机组

B.活塞式冷风机组

C.吸收式冷水机组

D.地源热泵

【答案】：D192、在人工单价的组成内容中，停工学习、执行国家或社会义务的工资属于（）。

A.计件工资

B.奖金

C.特殊情况下支付的工资

D.职工福利费

【答案】：C193、卫星电视接收系统的室内单元设备组成有（）。

A.接收天线

B.高频头

C.卫星接收机

D.电视机

【答案】：C194、某办公楼的层数为8层，层高3.4米，按建筑物的层数和高度来划分应属于（）建筑。

A.低层

B.多层

C.中高层

D.高层

【答案】：D195、编制脚手架工程量清单时，其工作内容不包括（）。

A.场内.场外材料搬运

B.安全网的铺设

C.选择附墙点与主体连接

D.钢筋安装

【答案】：D196、某进口设备的人民币货价为50万元，国际运费费率为10%，运输保险费费率为3%，进口关税税率为20%，消费税率为10%，则该设备应支付消费税税额是（）万元。

A.11.34

B.75.60

C.7.56

D.6.80

【答案】：C197、某工程基坑底标高-12.00m，地下水位-2.00m，基坑底面积2000m2，需采用井点降水。较经济合理的方法是（）。

A.轻型井点降水

B.喷射井点降水

C.管井井点降水

D.深井井点降水

【答案】：B198、我国某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定借款国国内投标人有7.5%的评标优惠，若投标工期提前，则按每月25万美元进行报价修正，现国内甲投标人报价5000万美元，承诺较投标要求工期提前2个月，则甲投标人评标价为（）万美元。

A.5000

B.4625

C.4600

D.4575

【答案】：D199、某黏性土样的天然含水量ω为20%，液限ωL为35%，塑限ωp为15%，其液性指数IL为（）。

A.0.25

B.0.75

C.1.33

D.4.0

【答案】：A200、根据地形地貌条件选择渠道线路时，应注意微地形变化，尽量选在地势最高处，而且要有适当纵坡降，一般为（）左右，以控制自流灌溉面积。

A.0.5%

B.1.0%

C.1.5%

D.3.0%

【答案】：A201、关于施工合同工程价款的期中支付，下列说法中正确的是（）。

A.期中进度款的支付比例，一般不低于期中价款总额的60%

B.期中进度款的支付比例，一般不高于期中价款总额的80%

C.综合单价发生调整的项目，其增减费在竣工结算时一并结算

D.发承包双方如对部分计量结果存在争议，等待争议解决后再支付全部进度款

【答案】：A202、由于承包人的原因导致的工期延误，在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，采取的调整合同价款原则为（）。

A.按不利于承包人的原则调整合同价款

B.合同价款均应予以调整

C.合同价款均不予以调整

D.造成合同价款增加的，合同价款应于调整；造成合同价款减少的，合同价款不予调整

【答案】：A203、（2019年考题）英国完整建设工程标准合同体系中适用于房屋建筑工程的是（）合同体系。

A.ACA

B.AIA

C.JCT

D.ENR

【答案】：C204、下列关于措施项目费的计算，说法正确的是（）。

A.大型机械设备进出场及安拆费按“项”计价

B.排水.降水费用可按日历天数按昼夜计算

C.超高施工增加费，按超高部分的长度计算

D.脚手架按建筑面积计算，不能按垂直投影面积计算

【答案】：B205、清洗设备及装配件表面的除锈油脂，宜采用的清洗方法有（）。

A.对中小型形状复杂的装配件采用多步清洗法或浸、涮结合法

B.对形状复杂、污垢严重、清洗要求高的装配件如滚动轴承采用浸一喷联合清洗

C.对装配件的最后清洗，采用溶剂油擦洗或涮洗

D.对精密零件采用清洗剂进行喷洗

【答案】：A206、由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣出标准是（）。

A.按签约单价和签约数量

B.按实际采购单价和实际数量

C.按签约单价和实际数量

D.按实际采购单价和签约数量

【答案】：A207、下列工作中，属于工程项目招投标阶段造价管理内容的是（）。

A.融资方案设计

B.编制工程量清单及确定投标报价

C.审核工程概算

D.进行工程计量及工程款支付管理

【答案】：B208、具有很高的耐蚀性能，可用于输送多种无机酸、有机酸以及一些盐，不适于用来输送卤素酸以及强碱，这种管道为（）。

A.灰口铸铁管

B.球墨铸铁管

C.高硅铁管

D.给水铸铁管

【答案】：C209、（2014年真题）某建筑工程挖土方工程量需要通过现场签证核定，已知用斗容量为1.5m3的轮胎式装载机运土500车，则挖土工程量应为（）。

A.501.92m3

B.576.92m3

C.623.15m3

D.750m3

【答案】：B210、钛及钛合金管焊接，应采用的焊接方法为（）。

A.惰性气体保护焊

B.氧－乙炔焊

C.普通手工电弧焊

D.二氧化碳气体保护焊

【答案】：A211、（2015年考题）关于合同争议仲裁的说法，正确的是（）。

A.仲裁是诉讼的前置程序

B.仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力

C.仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请

D.仲裁协议的效力须由人民法院裁定

【答案】：C212、下列各项费用中，应计人建筑安装工裎施工机械台班单价的是（）。

A.大型机械设备进出场费

B.引进设备检验费

C.临时故障排除费

D.机器损坏

【答案】：C213、编制工程建设其他费用概算表时，下列其他费用中，一般按“工程费用×费率”计算是（）

A.征地补偿费

B.拆迁补偿费

C.研究试验费

D.工程监理费

【答案】：D214、关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（）。

A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金必须预留在发包方

B.社会投资项目，可将保留金交由金融机构托管

C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务

D.发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于28天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实

【答案】：B215、（2020年真题）根据《基本建设项目建设成本管理规定》，建设项目的建设成本包括（）。

A.为项目配套的专用送变电站投资

B.非经营性项目转出投资支出

C.非经营性的农村饮水工程

D.项目建设管理费

【答案】：D216、工程建设投资估算指标是编制建设工程投资估算的依据，下面对投资估算指标表述正确的是（）。

A.投资估算指标分为建设项目综合指标和单项工程指标两个层次

B.投资估算指标主要反映实施阶段的静态投资

C.投资估算指标比其他各种计价定额具有更大的综合性和概括性

D.投资估算指标的概括性不如概算指标全面

【答案】：C217、工程总承包投标人进行标高金报价决策时，首先要进行的工作是（）。

A.对风险进行评估

B.价值增值分析

C.选择合理的风险费率

D.进行成本分析

【答案】：B218、下列关于人行道设置说法不正确的是（）。

A.城镇附近和行人较多的桥梁一般均应设置人行道

B.不设人行道时，应设置宽度不小于0.25m的安全带

C.人行道板上要铺设2cm厚的水泥砂浆或沥青砂作为面层

D.人行道一般都采用现浇式结构

【答案】：D219、输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道，必须进行泄漏性试验。关于泄漏性试验说法不正确的有（）。

A.泄漏性试验应在压力试验合格后进行

B.泄漏性试验的介质为气体

C.泄漏性试验的压力为设计压力1.1倍

D.采用涂刷中性发泡剂来检查有无泄漏

【答案】：C220、（2015年真题）根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）规定，关于桩基础的项目列项或工程量计算正确的为（）。

A.预制钢筋混凝土管桩试验桩应在工程量清单中单独列项

B.预制钢筋混凝土方桩试验桩工程量应并入预制钢筋混凝土方桩项目

C.现场截凿桩头工程量不单独列项，并入桩工程量计算

D.挖孔桩土方按设计桩长（包括桩尖）以米计算

【答案】：A221、底盘可以是固定式，也可以做成可旋转式的起重机是（）。

A.桥架型起重机

B.悬臂型起重机

C.桅杆式起重机

D.缆索型起重机

【答案】：C222、具有综合力学性能、耐低温冲击韧性、焊接性能和冷热压加工性能良好的特性，可用于建筑结构、化工容器和管道、起重机械和鼓风机的是（）。

A.Q195

B.Q235

C.Q275

D.Q345

【答案】：D223、高层建筑中母线槽供电的替代产品，具有供电可靠、安装方便、占建筑面积小、故障率低、价格便宜、免维修维护等优点，广泛应用于高中层建筑、住宅楼、商厦、宾馆、医院的电气竖井内垂直供电，也适用于隧道、机场、桥梁、公路等额定电压0.6/1kv配电线路的电缆是（）。

A.橡皮绝缘电力电缆

B.矿物绝缘电缆

C.预制分支电缆

D.穿刺分支电缆

【答案】：C224、依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856－2013）消防管道上的阀门、管道及设备支架、套管制作安装，编码列项应按（）。

A.通风工程

B.工业管道工程

C.消防工程

D.给排水、采暖、燃气工程

【答案】：D225、（2019年真题）造价控制目标分解的合理步骤（）。

A.投资限额——各专业设计限额——各专业设计人员目标

B.投资限额——各专业设计人员目标——各专业设计限额

C.各专业设计限额——各专业设计人员目标——设计概算

D.各专业设计人员目标——各专业设计限额——设计概算

【答案】：A226、（2016年真题）关于钢筋混凝土预制桩施工，说法正确的是（）。

A.基坑较大时，打桩宜从周边向中间进行

B.打桩宜采用重锤低击

C.钢筋混凝土预制桩堆放层数不超过2层

D.桩体混凝土强度达到设计强度的70%方可运输

【答案】：B227、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），一般不作为安全文明施工费计算基础的是（）。

A.定额人工费

B.定额人工费＋定额材料费

C.定额人工费＋定额施工机具使用费

D.定额人工费＋定额材料费＋定额施工机具使用费

【答案】：B228、工程项目策划中，需要通过项目定位策划确定工程项目的（）。

A.系统框架

B.系统组成

C.规格和档次

D.用途和性质

【答案】：C229、相对聚氯乙烯和聚乙烯管而言，具有较高强度、较好耐热性，无毒、耐化学腐蚀，广泛应用在冷热水系统中，是最轻的热塑性塑料管，此种管材为（）。

A.氯化聚氯乙烯管

B.超高分子量聚乙烯管

C.工程塑料管

D.无规共聚聚丙烯管

【答案】：D230、全面通风方式中，具有低速、低温送风与室内分区流态的特点，对送风的空气分布器要求较高的通风换气方式是（）。

A.稀释通风

B.单向流通风

C.均匀通风

D.置换通风

【答案】：D231、按作用原理分类，属于透平式风机的是（）。

A.混流式

B.滑片式

C.螺杆式

D.罗茨式

【答案】：A232、下列关于招标控制价的说法中，正确的是()。

A.招标控制价必须由招标人编制

B.招标控制价只需公布总价

C.投标人不得对招标控制价提出异议

D.招标控制价不应上调或下浮

【答案】：D233、钢筋混凝土预制桩构件起吊时，混凝土强度应至少达到设计强度的（）。

A.30%

B.50%

C.70%

D.100%

【答案】：C234、酸性焊条焊缝的金属()较低，一般用于焊接低碳钢和不太重要的碳钢结构。

A.力学性能

B.抗裂性能

C.抗冻性能

D.抗热性能

【答案】：A235、（2020年真题）下列工程量中，属于公路工程实施阶段按照合同的约定对承包人已完工程进行测量，计算、核查，并确认已完工程的实际数量的是（）。

A.清单工程量

B.合同工程量

C.计量工程量

D.支付工程量

【答案】：C236、（2019年真题）属于项目实施过程中策划内容的是（）。

A.工程项目的定义

B.工程项目系统构成

C.项目合同结构策划

D.总体融资方案策划

【答案】：C237、关于工期共同延误的处理，下列说法中错误的是（）。

A.如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人可得到工期延长

B.如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿

C.如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人不能得到费用补偿

D.首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任

【答案】：B238、（2018年真题）某砼输送泵每小时纯工作状态可输送砼25m3，泵的时间利用系数为0.75，则该砼输送泵的产量定额为（）。

A.150m3/台班

B.0.67台班/100m3

C.200m3/台班

D.0.50台班/100m3

【答案】：A239、根据《招标投标法实施条例》，下列评标过程中出现的情形,评标委员会可要求投标人作出书面澄清和说明的是（）。

A.投标人报价高于招标文件设定的最高投标限价

B.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人

C.投标人提交的投标保证金低于招标文件的规定

D.在投标文件发现有含义不明确的文字内容

【答案】：D240、下列行为中属于投保人相互串通投标的是（）。

A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制

B.不同投标人的投标文件相互混装

C.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜

D.投标人之间约定中标人

【答案】：D241、根据规定，因工程量偏差引起的可以调整措施项目费的前提是()。

A.合同工程量偏差超过15%

B.合同工程量偏差超过15%，且引起措施项目相应变化

C.措施项目工程量超过10%

D.措施项目工程量超过10%，且引起施工方案发生变化

【答案】：B242、土的三相比例指标中可直接测定的指标为（）。

A.含水率、孔隙比、饱和度

B.天然密度、含水率、干密度

C.天然密度、含水率、孔隙比

D.土粒比重、含水率、天然密度

【答案】：D243、关于静态投资和动态投资的说明，下列说法中正确的是（）。

A.静态投资包括动态投资，动态投资是静态投资的计算基础

B.静态投资包括建设期贷款利息、涨价预备费

C.静态投资包括建安工程费、设备工器具购置费、工程建设其他费和预备费

D.静态投资包括因工程量误差而引起的造价的增减

【答案】：D244、某企业于年初向银行借款1500万元，其年有效利率为10%，若按月复利计息，则该