果园修路协议书_第1页
果园修路协议书_第2页
果园修路协议书_第3页
果园修路协议书_第4页
果园修路协议书_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

果园修路协议书甲方:[果园业主姓名],身份证号:[具体身份证号码],联系地址:[详细地址],联系电话:[电话号码]乙方:[施工方公司名称],统一社会信用代码:[具体代码],法定代表人:[法人姓名],联系地址:[详细地址],联系电话:[电话号码]鉴于甲方果园的发展需要,为改善果园的交通条件,便于果园的生产经营活动,甲方决定对果园内部道路进行修建,并委托乙方承担该修路工程。甲乙双方经友好协商,依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,就果园修路事宜达成如下协议:一、标的物或服务具体描述1.修路范围:本次修路工程范围涵盖甲方果园内[具体起止点及详细路线描述]的道路。道路宽度为[X]米,长度为[X]米,总面积为[X]平方米。2.工程内容:包括但不限于道路的土方开挖、路基平整、基层铺设、路面硬化(采用[具体路面材料及厚度])、道路两侧排水设施建设(包括排水沟的挖掘、砌石及排水管道铺设)、道路标识设置(如里程碑、指示牌等)以及与果园原有道路的合理衔接等。3.施工标准:乙方应按照国家现行的道路工程施工规范及质量验收标准进行施工,确保道路的强度、平整度、坡度、排水等各项指标符合相关要求,保障道路能够安全、顺畅通行。二、双方权利义务(一)甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工过程进行监督检查,提出合理的意见和建议,要求乙方按照协议约定及相关标准进行施工。在乙方施工过程中,如发现乙方存在施工质量问题或违反协议约定的行为,有权要求乙方立即整改或采取补救措施。2.义务向乙方提供果园内修路所需的相关资料,包括但不限于果园地形地貌图、地下管线分布情况等,协助乙方做好施工前期准备工作。按照协议约定的付款方式和时间节点,及时足额向乙方支付工程款。协调果园内其他相关方,为乙方施工创造良好的施工环境,确保施工顺利进行。在施工过程中,如因第三方原因对施工造成干扰或阻碍,甲方应负责协调解决。(二)乙方权利义务1.权利在符合法律法规及本协议约定的前提下,有权按照自己的施工方案和施工进度进行施工,但需提前通知甲方并征得甲方同意。按照协议约定收取工程款,在甲方未按照约定支付工程款时,有权按照协议约定暂停施工,并要求甲方承担违约责任。2.义务严格按照本协议约定的修路范围、工程内容及施工标准组织施工,确保工程质量达到合格标准,并在约定的工期内完成修路工程。负责施工过程中的安全管理工作,制定安全施工方案,采取必要的安全防护措施,确保施工人员及周边人员的人身安全和财产安全。如因乙方原因发生安全事故,乙方应承担全部责任。施工过程中产生的建筑垃圾、废弃物等应按照环保要求及时清理和处置,不得随意丢弃在果园内,避免对果园环境造成污染。定期向甲方汇报工程进度情况,接受甲方的监督检查。在工程竣工后,及时向甲方提交竣工报告及相关资料,并配合甲方进行工程验收。三、工程款及支付方式1.工程款总额:经双方协商确定,本次果园修路工程的工程款总额为人民币[X]元(大写:[大写金额])。2.支付方式合同签订后[X]日内,甲方向乙方支付工程款的[X]%作为预付款,即人民币[X]元(大写:[大写金额])。工程进度达到[具体进度节点描述,如路基完成、基层铺设完成等]后,甲方向乙方支付工程款的[X]%,即人民币[X]元(大写:[大写金额])。工程竣工并经甲方验收合格后[X]日内,甲方向乙方支付剩余工程款,即人民币[X]元(大写:[大写金额])。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票,否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工期1.开工日期:本工程定于[具体开工日期]开工。2.竣工日期:乙方应在开工之日起[X]个工作日内完成全部修路工程并提交竣工报告。如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误的,工期相应顺延,但乙方应及时通知甲方并提供相关证明文件。3.工期延误:若乙方未能按照本协议约定的工期完成工程,每逾期一天,应按照工程款总额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的,甲方有权解除本协议,乙方应退还甲方已支付的全部工程款,并按照工程款总额的[X]%向甲方支付违约金。同时,乙方应承担因工期延误给甲方造成的全部损失,包括但不限于果园生产经营损失、预期收益损失等。五、质量保证及维修1.质量保证期:乙方承诺本修路工程的质量保证期为自工程竣工验收合格之日起[X]年。2.维修义务:在质量保证期内,如因乙方施工质量问题导致道路出现损坏或其他质量问题,乙方应在接到甲方通知后[X]日内派人到现场进行维修或处理。乙方承担维修所需的全部费用,包括但不限于材料费用、人工费用等。如乙方未在规定时间内履行维修义务,甲方有权自行委托第三方进行维修,由此产生的费用由乙方承担,甲方可从应支付给乙方的工程款中扣除相应款项,不足部分乙方应另行支付。3.质量保证期届满后的维修:质量保证期届满后,乙方应继续为甲方提供有偿的维修服务,维修费用由双方另行协商确定,但乙方应优先保障甲方果园道路的正常使用。六、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议约定的时间和金额支付工程款,每逾期一天,应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的,乙方有权暂停施工,由此造成的工期延误及乙方的损失由甲方承担。若因甲方原因导致乙方无法正常施工,如未及时提供施工资料、未协调好施工环境等,甲方应承担乙方因此遭受的全部损失,包括但不限于停工期间的人员窝工费、设备租赁费、材料损失费等,并相应顺延工期。2.乙方违约责任如乙方未按照本协议约定的施工范围、工程内容、施工标准或工期进行施工,应承担违约责任,按照工程款总额的[X]%向甲方支付违约金。同时,乙方应负责采取补救措施,直至达到协议要求,因此增加的费用由乙方自行承担。如乙方的违约行为给甲方造成损失的,乙方应承担全部赔偿责任。若乙方在施工过程中违反安全管理规定,导致发生安全事故,乙方应承担全部法律责任和经济赔偿责任,如造成甲方或第三方人身伤亡、财产损失的,乙方应赔偿甲方及第三方因此遭受的全部损失。甲方有权解除本协议,乙方应退还甲方已支付的全部工程款,并按照工程款总额的[X]%向甲方支付违约金。乙方违反本协议约定的其他义务,应承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的全部损失。如乙方的违约行为导致甲方解除本协议的,乙方应退还甲方已支付的全部工程款,并按照工程款总额的[X]%向甲方支付违约金。七、争议解决本协议在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论