2026年监理工程师之合同管理考试题库500道含答案(完整版)_第1页
2026年监理工程师之合同管理考试题库500道含答案(完整版)_第2页
2026年监理工程师之合同管理考试题库500道含答案(完整版)_第3页
2026年监理工程师之合同管理考试题库500道含答案(完整版)_第4页
2026年监理工程师之合同管理考试题库500道含答案(完整版)_第5页
已阅读5页,还剩168页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2026年监理工程师之合同管理考试题库500道第一部分单选题(500题)1、在有限数量制的资格审查中,如通过详细审查的申请人为8个,未超过规定数量,则()。

A.选其中前3名通过资格审查

B.8家均通过资格审查

C.需重新进行资格审查

D.对8家重新进行打分排序

【答案】:B2、因不可抗力致使不能实现合同目的,合同当事人一方发出通知提出解除合同,则该合同解除日应为()

A.不可抗力发生日

B.发出通知日

C.通知到达对方日

D.对方同意日

【答案】:C3、关于绿色建材发展方向的说法,错误的是()

A.高能耗生产过程

B.高新科技含量

C.高附加值产品

D.循环可再生利用

【答案】:A4、关于建设工程材料设备采购合同的特点,说法正确的有()。

A.合同买受人只能是承包人

B.合同出卖人可以是生产厂家,也可以是从事物资流转业务的供应商

C.大型设备采购合同的条款一般限于物资交货阶段

D.出卖人应尽量提前交货使建设项目及时发挥效益

【答案】:B5、监理人和承包人应共同查清工程缺陷或损坏的原因,属于发包人原因造成的,发包人应()。

A.只承担修复和查验的费用,不考虑支付承包人利润

B.只承担承担修复的费用,不考虑支付承包人利润

C.承担修复和查验的费用,并支付承包人合理利润

D.只承担修复的费用,并支付承包人合理利润

【答案】:C6、(2015年真题)根据《标准施工合同》,采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价的影响,仅适用于工程量清单中的()部分。

A.单价支付

B.工程材料费用

C.总价支付

D.人工费用

【答案】:A7、投标人递交的投标保证金形式不可以是()。

A.银行出具的银行保函

B.银行出具的保兑支票

C.银行出具的银行汇票

D.某房地产公司出具的担保书

【答案】:D8、(2018年真题)关于评标中对投标文件质疑的说法,正确的是()。

A.投标人可以主动要求进行说明

B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容

C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明

D.投标人的说明应当采用书面形式

【答案】:D9、关于委托代理关系的说法,正确的是()。

A.授权范围不明确时,代理人的连带责任是在被代理人有承担责任的基础上承担的

B.总监理工程师使用超出授权范围的行为则应当由行为人自己承担

C.被代理人的承担民事责任的能力远高于代理人时,依旧由代理人承担民事责任

D.在授权范围内,招标代理机构从事的代理行为,其法律责任由招标代理机构承担

【答案】:B10、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,关于变更意向书及变更指示发出主体的说法,正确的是()。

A.可以由发包人发出

B.只能由监理人发出

C.可以由承包人发出

D.只能由发包人发出

【答案】:B11、建设工程勘察合同管理中,勘察人更换项目负责人应事先得到发包人同意,并应在更换()天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】:B12、(2021年真题)根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款,设计人更换项目负责人应履行的程序是()。

A.事先征得发包人同意,并在更换14天前将姓名及详细资料提交发包人

B.事先征得发包人同意,并在更换的项目负责人到岗前一天将资料提交发包人

C.事先口头通知发包人,并在更换的项目负责人到岗时向发包人提交书面材料

D.更换14天前将姓名及详细资料提交监理人,监理人在7天内做出答复

【答案】:A13、甲公司授权其采购员到乙公司购买一批电视机,并交给该采购员一份已盖公司公章的空白合同书,该采购员用此合同书与乙公司订立了购买电视机的合同。乙公司按时交货后未收到货款,双方发生了纠纷,则下列表述错误的是()。

A.乙公司可以要求甲公司支付电视机货款

B.要求该采购员支付电视机货款

C.乙公司可以中止合同并要求甲公司退货

D.甲公司应当支付电视机货款

【答案】:B14、关于技术服务,下列说法错误的是()。

A.卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务

B.卖方技术人员应并服从买方的现场管理

C.任何技术人员不合格,买方有权要求卖方撤换,因撤换而产生的费用应由买方承担

D.不影响技术服务并且征得买方同意的条件下,卖方也可自负费用更换其技术人员

【答案】:C15、由于施工过程中,施工单位甲某违反操作规定,直接将拆除的模板从上往下扔,将其扔到了维护的外侧,砸伤路人乙某,则乙某的医护费用由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.甲某

D.乙某

【答案】:B16、设计施工总承包合同的订立中,专用条款内应明确约定由()提供的文件的内容、数量和期限。

A.承包人

B.发包人

C.分包人

D.监理人

【答案】:B17、根据《标准施工合同》,合同进度计划的主要作用是()。

A.监理人确认承包人逾期违约的依据

B.监理人签认索赔付款证书的依据

C.施工进度受到非承包人责任原因的干扰后,监理人判定是否应顺延合同工期的依据

D.承包人编制资金计划的基础

【答案】:C18、在下列的法人分类中,不属于特别法人的是()。

A.机关法人

B.事业单位

C.农村集体经济组织法人

D.基层群众性自治组织法人

【答案】:B19、工程实践应用时,通用条款中适用于招标项目的条或款不必在专用条款内重复,需要补充细化的内容应与()的条或款的序号一致。

A.专用条款

B.通用条款

C.附录

D.协议书

【答案】:B20、在确定国有资金占控股地位的依法必须招标项目的中标人时,做法正确的是()。

A.根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人

B.通常确定排名第一的中标候选人为中标人

C.排名第一的中标候选人放弃中标,可以重新招标

D.由评标委员会确定中标人

【答案】:A21、设备采购合同履行中,对于木质包装材料,需要按规定预先进行()处理。

A.薰蒸

B.刷漆

C.封蜡

D.烘干

【答案】:A22、违反《建设工程勘察设计管理条例》规定,设计单位超越本单位资质等级承包工程的,对设计单位的处罚方式不包括()。

A.罚款

B.没收违法所得

C.责令停业整顿

D.吊销营业执照

【答案】:D23、建设工程勘察合同履行管理中,项目负责人管理正确的是()。

A.勘察人应按照中标通知书的约定指派项目负责人

B.勘察人可以自行更换项目负责人

C.项目负责人2天内不能履行职责的,应委派代表代行其职责

D.项目负责人在情况紧急且无法与发包人取得联系时,可采取保证生命财产安全的紧急措施

【答案】:D24、将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔,是按照()进行的分类。

A.索赔目的

B.索赔起因

C.索赔的合同依据

D.索赔事件的性质

【答案】:C25、质权是一种约定的担保物权,下列属于其特征的是()。

A.转移占有

B.不转移不占有

C.转移不占有

D.不转移占有

【答案】:A26、关于定金的表述,正确的是()。

A.债务人履行债务后,定金应当收回

B.给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金

C.定金合同从合同成立之日起生效

D.定金数额为主合同标的额的20%

【答案】:B27、某单位为了解决职工住房问题,与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同,该合同法律关系客体是指()。

A.物

B.行为

C.智力成果

D.货币

【答案】:A28、下列各项中,不属于发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿的情况是()。

A.施工过程中,承包人中途毁约

B.施工过程中,承包人任意中断工程

C.施工过程中,承包人按规定施工

D.承包人破产

【答案】:C29、下列措施可以避免食物中营养素流失的是()。

A.蔬菜先洗后切

B.淘米的次数不要多

C.发酵面食使用鲜酵母

D.煮米粥加碱

E.蔬菜先热烫再炒

【答案】:A30、在有限数量制的资格审查中,如通过详细审查的申请人为8个,而资格审查文件规定的数量为7个,则()。

A.不需要进行评分,随机选取7个通过资格审查

B.需要进行评分,8家均通过资格审查

C.需要进行评分,前7家通过资格审查

D.不需要进行评分,提交资格申请文件时间排在前7位的通过资格审查

【答案】:C31、下列哪种玻璃是由一级普通平板玻璃经风冷淬火法加工处理而成?()

A.泡沫玻璃

B.冰花玻璃

C.钢化玻璃

D.防辐射玻璃

【答案】:C32、建设工程招标投标过程中,投标保证金将被没收的情形是()。

A.投标人的投标报价明显低于其实际成本

B.投标人的资格文件中有虚假材料并导致废标

C.投标人在投标有效期内要求撤销其投标文件

D.投标人向招标人提出修改招标文件的要求

【答案】:C33、下列关于变更管理的说法,错误的是()。

A.直接指示的变更属于必须实施的变更

B.承包人建议的变更可以以口头形式提交监理人

C.承包人提出的变更涉及建议变更和要求变更两类

D.与承包人协商后确定的变更属于可能发生的变更

【答案】:B34、评标委员会的成员应为()人以上单数,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

A.3

B.5

C.7

D.9

【答案】:B35、依据《合同法》,债权人决定将合同中的权利转让给第三人时,转让行为()

A.必须征得对方同意

B.无须征得对方同意,但应提供担保

C.无须征得对方同意,但要通知对方

D.无须征得对方同意,也无须通知对方

【答案】:C36、停止运动的指征包括()。

A.严重气短

B.不正常的心跳

C.特别眩晕

D.上腹部区疼痛或“烧心”

E.身体任何一部分突然疼痛

【答案】:A37、担保方式中的保证,实际运用过程中应理解为()。

A.债务人和债权人约定,债务人向债权人保证履行合同义务

B.债务人和债权人约定,当债务人不履行债务时,由保证人代为履行债务

C.保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按约定履行债务

D.保证人和债务人约定,当债务人不履行债务时,保证人按约定履行债务

【答案】:C38、下列施工合同履行中发生的事件,既可作为顺延合同工期的理由,又可作为要求增加费用并支付合理利润的理由的是()。

A.发包人原因导致施工暂停

B.法规变化引起成本增加

C.不利的物质条件

D.异常恶劣的气候条件

【答案】:A39、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,竣工试验分三阶段进行,其中第一阶段进行的是()。

A.联动试车

B.保证工程满足合同要求的试验

C.功能性试验

D.产能及环保指标测试

【答案】:C40、建筑工程一切险的被保险人则范围较宽,所有在工程进行期间,对该项工程承担一定风险的有关各方(即具有可保利益的各方),均可作为被保险人。以下属于被保险人的是()。

A.审批人

B.建设行政主管部门

C.技术顾问

D.材料商

【答案】:C41、下列关于物价浮动的合同价格调整说法,错误的是()。

A.是否允许调整合同价格,要视合同工期的长短来决定

B.调整价格的方法可以适用于工程量清单中按总价支付的部分

C.标准施工合同通用条款规定用公式法调价

D.工期在12个月以内的简明施工合同不考虑市场价格变化调整合同价款

【答案】:B42、根据ECC合同,发生了非承包商的过失原因而引起的事件,需要核算补偿,若变更由承包商提供的工程信息,则该补偿事件的影响按对()最有利的解释进行计价。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.善意第三方

【答案】:A43、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是()。

A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人

B.除发包人已同意投标文件中说明的分包外,合同履行过程中承包人还需要分包的工作,仍应征得发包人同意

C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人

D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查

【答案】:D44、根据《建设施工合同(示范文本)》,()表明合同终止。

A.竣工验收合格

B.工程移交

C.竣工结算

D.结清单生效

【答案】:D45、(2021年真题)根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,工程接收证书颁发后,承包人按监理人指示完成施工场地内残留垃圾清除工作的费用应由()承担。

A.发包人

B.监理人

C.发包人和承包人共同

D.承包人

【答案】:D46、根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于设计管理的说法,正确的是()。

A.设计的实际进度滞后计划进度,发包人无权要求承包人修改进度计划

B.发包人无权对设计文件进行审查

C.政府有关部门仅需对设计文件进行备案

D.承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本

【答案】:D47、建设工程委托监理合同的履行中,监理人因过失造成工程重大事故后,向委托人赔偿的原则是()。

A.按工程实际损失计算赔偿

B.扣除合同约定的全部监理酬金

C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额

D.应当双倍返还定金

【答案】:C48、在履约保证中,如是以履约担保书的形式出具,则数额应为()。

A.合同价的5%

B.合同价的10%

C.合同价的20%

D.合同价的30%

【答案】:D49、监理人给承包人发出的指示,承包人应遵照执行。如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失,则由()负责赔偿。

A.监理人和发包人按比例

B.监理人

C.发包人

D.监理人、发包人和设计单位共同

【答案】:C50、下列选项中,属于非法人组织的是()

A.合伙企业

B.社会团体

C.事业单位

D.社会服务机构

【答案】:A51、通用条款中,发包人计日工方式支付的款项属于()内支出项目。

A.总金额

B.部分金额

C.暂列金额

D.暂时金额

【答案】:C52、验收合格后,移交后的单位工程由()负责照管。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.分包人

【答案】:A53、施工合同履行期间,一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务而通知对方解除合同,合同解除后的处理方法正确的是()。

A.承包人应撤离施工场地

B.已经订货的材料.设备由发包人负责退货或解除订货合同

C.不能退还的货款和因退货.解除订货合同发生的费用,由责任方承担

D.因未及时退货造成的损失由发包人承担

【答案】:A54、根据《标准施工合同》,关于暂估价的说法正确的是()。

A.暂估价的内容包括计日工

B.暂估价的内容在投标时易确定准确价格

C.暂估价内的专业工程不一定实施

D.暂估价是签约合同价的组成部分

【答案】:D55、采用评标价法进行评标,评标委员会确定的评标价格本质上是()

A.确定中标价

B.确定合同价

C.衡量各投标书优劣的依据

D.确定投标人实现各种指标的依据

【答案】:C56、工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于()。

A.法定代理

B.委托代理

C.指定代理

D.延伸代理

【答案】:B57、(2018年真题)招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足()天,应相应延长投标截止时间。

A.5

B.10

C.15

D.20

【答案】:C58、根据《标准施工总承包招标文件》,承包人应保证其投保第三者责任险在()前一直有效。

A.签发工程验收证书

B.出具最终结清证书

C.提交竣工验收报告

D.颁发缺陷责任期终止证书

【答案】:D59、根据《标准施工合同》,对于发包人提供的材料和工程设备,承包人应在约定时间内,()共同进行验收。

A.会同监理人在交货地点

B.会同发包人代表、监理人在交货地点

C.会同监理人在施工现场

D.会同发包人代表、监理人在施工现场

【答案】:A60、()是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,能够引起合同法律关系产生、变更、消灭的客观现象。

A.事件

B.行为

C.权利

D.义务

【答案】:A61、根据《标准施工招标文件》,属于施工招标文件主要内容的是()。

A.资格预审公告

B.申请人须知

C.招标公告

D.资格审查办法

【答案】:C62、下列文件中,属于设计施工总承包合同组成文件而不属于标准施工合同组成文件的是()。

A.投标函附录

B.技术标准和要求

C.承包人建议书

D.通用合同条款

【答案】:C63、投标文件应当对招标文件有关勘察设计服务期限、发包人要求、招标范围、投标有效期等实质性内容作出响应。除投标人须知前附表另有规定外,投标有效期为()日。

A.78

B.14

C.90

D.30

【答案】:C64、施工过程中,监理人为了便于工程进度管理,可以要求承包人在合同进度计划的基础上编制并提交分阶段和分项的进度计划,特别是合同进度计划关键线路上的()的详细施工计划。

A.单项工程或单位工程

B.单位工程或分部工程

C.分部工程或分项工程

D.分项工程或检验批

【答案】:B65、(2017年真题)根据《标准施工合同》,监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后,经审查认为已具备竣工验收条件时,应在收到工程竣工验收申请报告后的()天内提请发包人进行工程验收。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】:D66、以下哪种隔墙不能用作一般教室之间的隔墙?()

A.

B.

C.

D.

【答案】:B67、施工合同履行期间,一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务而通知对方解除合同,合同解除后的处理方法正确的是()。

A.承包人应撤离施工场地

B.已经订货的材料、设备由发包人负责退货或解除订货合同

C.不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,由订货方承担

D.因未及时退货造成的损失由发包人承担

【答案】:A68、某施工企业拥有一处办公楼,评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元,从B银行贷款2000万元,并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款,经诉讼后拍卖办公楼,取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为()

A.A银行1000万元,B银行2000万元

B.A银行1800万元,B银行1200万元

C.A.B银行各项工作1500万元

D.A银行2000万元,B银行1000万元

【答案】:A69、(2018年真题)根据《标准施工合同》,履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至()之日止。

A.工程竣工验收

B.工程缺陷责任期满

C.签发工程移交证书

D.签发最终结清证书

【答案】:C70、以下有关施工企业职工意外伤害保险的说法,不正确的是()。

A.提前竣工的,保险责任自行终止

B.工期延长的,保险责任自行延长至工程竣工

C.工程停工期间,保险责任中止,保险人不承担保险责任

D.工程停工后重新开工的,累计有效保险期间不得超过保险合同对保险期间的约定

【答案】:B71、设计合同履行过程中,属于设计人责任的是()

A.组织对设计文件的审查、鉴定和验收

B.办理设计文件的报批手续

C.选定设计文件依据的设计规范

D.为现场的设计人提供必要的工作条件

【答案】:C72、某工程,施工招标时没有标底,编制标底依据的文件有()

A.工程量清单

B.承包人的施工方案

C.发包人要求的项目功能文件

D.发包人提供的设计任务书

【答案】:A73、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中,()代表业主方进行项目管理。

A.工程师

B.工程师助理

C.业主代表

D.承包商代表

【答案】:C74、除专用合同条款另有约定外,解释合同文件的优先顺序正确的是()。

A.合同协议书→中标通知书→发包人要求→专用合同条款→通用合同条款

B.发包人要求→合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款

C.合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款→发包人要求

D.中标通知书→合同协议书→通用合同条款→专用合同条款→发包人要求

【答案】:C75、判断设计投标人的技术能力,是否具备承担勘察设计任务的能力,主要通过判断()。

A.各专业设计人员的专业覆盖面

B.设计人员数量和各级职称人员的比例

C.设计负责人的资格和能力

D.设计负责人的同类工程的设计经历

【答案】:C76、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法,正确的是()

A.自行负责

B.由发包人给予补偿,合同工期不予顺延

C.不予补偿,但应合理顺延合同工期

D.由发包人给予补偿,合同工期相应顺延

【答案】:D77、缺陷责任期说法不正确的是()。

A.缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算

B.缺陷责任期一般是24个月

C.分部移交的单位工程,按提前验收的该单位工程接收证书中确定的竣工日为准,起算时间相应提前

D.影响工程正常运行的有缺陷工程或部位,在修复检验合格日前已经过的时间归于无效,重新计算缺陷责任期

【答案】:B78、下列关于不利物质条件的说法正确的是()。

A.不利物质条件属于承包人应承担的风险

B.承包人遇到不利物质条件时,应采取合理措施继续施工,并通知监理人

C.监理人没有发出指示,承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误,由承包人承担

D.不利物质条件包括不利气候条件

【答案】:B79、根据标准施工合同通用条款的规定,不可抗力造成的损失应当由发包人与承包人分担,下列有关说法正确的是()。

A.承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失由承包人承担

B.停工损失由发包人承担

C.承包人人员伤亡和其他财产损失由发包人承担

D.不能按期竣工的,承包人不需支付逾期竣工违约金

【答案】:D80、(2018年真题)关于监理人的合同管理地位和职责的说法,正确的是()。

A.在合同规定的权限范围内,监理人可独立处理变更估价、索赔等事项

B.监理人向承包人发出的指示,承包人征得发包人批准后执行

C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令

D.监理人的指示错误给承包人造成损失,由承包人和监理人承担连带责任

【答案】:A81、由于采购方在合同内填错到货地点导致供货方送货不能顺利交接货物的,所产生的后果由()承担。

A.采购方

B.代运方

C.供货方

D.采购方和供货方共同

【答案】:A82、在监理合同履行期间,监理人可行使的权力包括()

A.对设计、施工承包单位的选定权

B.对承包人报送的施工组织设计和技术方案的审查认定权

C.对工程设计变更的审批权

D.对工程规模、规划设计等要求的认定权

【答案】:B83、在发包人要求中,竣工试验的第一阶段是()。

A.试验前准备

B.对联动试车的要求

C.对投料试车的要求

D.对性能的测试

【答案】:A84、根据《标准施工合同》,投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是()。

A.分别由发包人和承包人负责投保

B.均由发包人负责投保

C.分别由承包人和发包人负责投保

D.均由承包人负责投保

【答案】:D85、根据《标准设计施工总承包招标文件》,监理人更换总监理工程师时,应提前()天通知承包人。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】:B86、建设单位委托招标代理机构招标的,招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由()承担。

A.招标代理机构

B.建设单位

C.政府监管机构

D.项目评标委员会

【答案】:B87、(2017年真题)根据《标准施工合同》,合同协议书中除明确规定合同组成文件外,双方在订立合同时还必须填写的内容包括()。

A.结算方式

B.预付款支付时间

C.质量标准

D.合同争议解决方式

【答案】:C88、《标准施工合同》中的通用条款规定了基准日期,关于基准日期描述正确的是()。

A.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价

B.通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天

C.承包人以基准日的市场价格编制工程报价

D.基准日期后,因法律法规变化发生合同约定以外的增减时,不调整合同价款

【答案】:B89、(2019年真题)根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》,关于伴随服务的说法,正确的是()。

A.伴随服务属于辅助服务

B.伴随服务属于必然发生的服务

C.提供货物维修所需工具不属于伴随服务范围

D.提供伴随服务不得收费

【答案】:A90、运动的四要素包括()。

A.运动类型

B.运动强度

C.运动持续时间与频率

D.以上均是

【答案】:D91、保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的,应当取得保证人的(),否则保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的按照约定。

A.书面同意

B.口头同意

C.签字盖章

D.签字

【答案】:A92、施工合同履行中,工程造价管理部门进行价格调整,导致承包人成本增加。根据标准施工合同通用条款的规定,可以给予承包人的补偿包括()。

A.工期

B.费用

C.利润

D.以上均可以

【答案】:B93、招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间,自资格预审文件停止发售之日起不得少于()日。

A.3

B.5

C.7

D.10

【答案】:B94、除专用合同条款另有约定外,因发包人原因造成合同签订之日起()天内未能发出开始设计通知的,设计人有权提出价格调整要求,或者解除合同。

A.15

B.30

C.60

D.90

【答案】:D95、(2020年真题)根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,采用公式法调整工程价款时,合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时,由监理人与()协商后进行调整。

A.发包人和分包人

B.承包人和分包人

C.承包人和发包人

D.分包人和造价管理部门

【答案】:C96、某项目监理人发出开工通知后,因拆迁纠纷不具备开工条件导致开工时间推迟,则该项目的开工日期应为()。

A.发出开工通知的日期

B.收到开工通知的日期

C.开工通知中载明的日期

D.开工条件具备的日期

【答案】:D97、《简明标准施工招标文件》适用于工期不超过()个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。

A.12

B.15

C.18

D.24

【答案】:A98、关于根据标准文本编制招标文件和合同条件的说法正确的是()。

A.确保了建设工程招标和合同文件中各项内容的独立性

B.有助于保证交易安全

C.增加了交易成本

D.增加了合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性

【答案】:B99、()是指设计人依据约定向发包人提供建设工程设计文件,发包人受领该成果并按约定支付酬金的合同。

A.九部委设计合同文本

B.建设工程设计合同

C.建设工程设计合同的内容

D.合同文件

【答案】:B100、应按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料的是()。

A.监理工程师

B.发包人

C.设计单位

D.勘察单位

【答案】:B101、个人健康问题记录不包括()。

A.周期性健康检查记录

B.基本资料

C.问题描述

D.问题目录

【答案】:A102、根据九部分的《标准勘察设计合同》,勘察项目负责人在情况紧急且无法与发包人取得联系时,可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施,并在采取措施后()内向发包人提交书面报告。

A.24小时

B.48小时

C.7天

D.14天

【答案】:A103、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法,正确的是()。

A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验,均须由监理人组织

B.监理人未按合同约定派员参加试验和检验的,承包人应重新组织试验和检验

C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑问,要求承包人重新试验和检验的,须经发包人同意

D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的,由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担

【答案】:D104、关于国有资金占控股地位的依法必须招标的项目,说法正确的是()。

A.可以公开招标

B.如采用不可替代的专利技术,可以直接发包

C.可以确定排名第一的中标候选人为中标人

D.排名第一的中标候选人放弃中标,可以重新招标

【答案】:B105、(2016年真题)根据《建设工程勘察合同(示范文本)》,在有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时,应由()安排人员负责安全保卫工作。

A.发包人

B.勘察人

C.监理人

D.项目施工单位

【答案】:A106、根据美国AIA标准合同文本,CM承包商提出GMP,GMP的含义是()。

A.管理承包

B.合同承包总价

C.风险型CM模式

D.保证工程最大费用

【答案】:D107、设计施工总承包合同模式下,关于承包人负责竣工后试验的说法,正确的是()。

A.承包人提供所需要的所有其他设备、仪器,派遣有资质和经验的工作人员,在发包人在场的情况下进行

B.发包人应派遣具有适当资质和经验的工作人员,直接按照操作和维修手册进行

C.承包人提供所需要的所有其他设备、仪器,派遣有资质和经验的工作人员,发包人在不在场均可进行

D.试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等由承包人提供

【答案】:A108、根据《标准施工合同》,工程保险可以采用不足额投保方式,即工程受到保险事件损害时,保险公司赔偿损失后的不足部分,按合同约定由()责任补偿。

A.发包人

B.承包人

C.事件的风险责任人

D.监理人

【答案】:C109、合同担保方式中,既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是()。

A.保证

B.定金

C.留置

D.质押

【答案】:D110、(2020年真题)根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款,勘察费用实行()制度。

A.发包人签证

B.勘察人签证

C.监理人签证

D.监理人核查

【答案】:A111、合同担保方式中,既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是()。

A.保证

B.定金

C.留置

D.质押

【答案】:D112、关于招标文件的澄清说法错误的是()。

A.招标人对招标文件的澄清应发给所有购买招标文件的投标人

B.澄清发出的时间距投标截止时间不足15日的,并且澄清内容可能影响投标文件编制的,将相应延长投标截止时间

C.投标人对招标文件有异议的,应当在投标截止时间15日前,以书面形式提出

D.招标人将在收到异议之日起3日内作出答复

【答案】:C113、招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足()天,应相应延长投标截止时间。

A.5

B.10

C.15

D.20

【答案】:C114、按照《担保法》的规定,下列财产中可以作为抵押物的是()。

A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权

B.抵押人使用的宅基地

C.抵押人拥有的股票

D.学校设施

【答案】:A115、对工程项目招标人而言,与邀请招标相比,公开招标的优点是()。

A.评标的工作量大

B.选择中标人的范围广

C.评标时间长

D.招标费用高

【答案】:B116、某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差,合同履行过程中,供货方交付的材料多于订购数量,且超过了合理磅差界限,当采购方同意接受多付材料时,下列关于货款的说法中,正确的是()。

A.按订购数量加多付数量计算货款

B.按订购数量支付货款,多交付部分不再追加货款

C.按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款

D.按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款

【答案】:A117、仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件,这体现了仲裁制度的()

A.自愿原则

B.公平合理原则

C.依法独立进行原则

D.一裁终局原则

【答案】:A118、某工程施工招标,合同估算价为5000万元,招标人要求提交的投标保证金额度应不超过()万元。

A.60

B.80

C.100

D.300

【答案】:C119、某工程项目,承包人于2019年5月1日提交了工程竣工报告,5月15日通过了工程师组织的工程预验收,5月25日发包人组织工程验收,5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书,承包人的竣工日期应确定为()。

A.5月1日

B.5月15日

C.5月25日

D.5月28日

【答案】:A120、根据《担保法》,抵押权自抵押合同生效时设立的是以()为抵押的担保合同。

A.建设用地使用权

B.土地承包经营权

C.正在建造的建筑物

D.机械、车辆

【答案】:D121、下列关于定标的说法,正确的是()

A.确定中标人的权力归评标委员会

B.招标人在评标委员会推荐的候选人中确定中标人

C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人

D.中标通知书发出后,招标人有权拒绝订立合同

【答案】:B122、(2018年真题)某工程施工项目招标,采用经评审的最低投标价法评标,工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元,工期9个月,仅考虑工期因素,该投标人的合同价格和评标价格分别是()。

A.1800万元,1800万元

B.1800万元,1770万元

C.1830万元,1800万元

D.1830万元,1770万元

【答案】:B123、发包人应及时完成施工场地的征用、移民、拆迁工作并按时移交,关于施工场地的移交说法正确的是()。

A.可以一次移交完成,也可以分次移交

B.只能一次移交完成,不可以分次移交

C.只能分次移交完成,不可以一次移交

D.以不影响单位工程的施工为原则

【答案】:A124、下列关于标准设计施工总承包招标的说法中,错误的是()。

A.包括设计要求的质量标准

B.招标人对招标文件的澄清不作为招标文件的组成

C.项目经理应当具备工程设计类或工程施工类注册执业资格

D.招标人给予未中标人设计成果补偿的,有权免费使用

【答案】:B125、在设计施工总承包合同中,下列合同文件解释顺序靠后的是()。

A.合同协议书

B.发包人要求

C.承包人建议书

D.价格清单

【答案】:D126、下列施工招标中投标人资格预审的内容,属于初步审查内容的是()。

A.申请函的签字盖章

B.资质条件

C.财务状况

D.项目经理资格

【答案】:A127、下列关于合同公证的说法中,正确的是()。

A.合同公证只能确认合同的真实性

B.合同公证由工商行政管理机关作出

C.合同公证的效力只能限于国内

D.经公证的合同,法律效力高于经过鉴证的合同

【答案】:D128、如果施工索赔事件的影响持续存在,承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交()

A.索赔意向通知

B.索赔报告

C.施工现场的记录

D.索赔依据

【答案】:B129、对于可能发生的变更,下列关于监理人指示变更的说法不正确的是()。

A.与承包人协商后确定实施变更

B.承包人收到变更意向书后可以不同意实施变更

C.承包人同意实施变更的,可以直接实施变更

D.经发包人同意后发出变更指示

【答案】:C130、组织投标人踏勘现场的时间一般应在()之前进行。

A.投标预备会召开15日之前

B.投标预备会召开之前

C.投标人资格预审之前

D.发售招标文件之前

【答案】:B131、因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起()天内发出开始工作通知,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。

A.14

B.28

C.56

D.90

【答案】:D132、承包人的施工期从()起算。

A.监理人发出的开工通知中写明的开工日

B.办理征地拆迁

C.施工合同签订之日

D.工程接收证书中写明的竣工日开始

【答案】:A133、按照FIDIC《施工合同条件》规定,下列有关风险责任划分的说法中,错误的是()

A.以投标截止日期作为风险划分时间点

B.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主给予补偿

C.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主补偿,成本减少由业主获得好处

D.若合同内规定按支付日汇率为标准结算,则业主应承担汇率变动带来的损失

【答案】:A134、某施工合同履行过程中,隐蔽的工程隐蔽前未通知监理工程师到场检查,后监理工程师要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格,则下列关于损失承担的表述中,正确的是()。

A.发包人支付发生的全部费用,工期不予顺延

B.发包人支付发生的全部费用,工期给予顺延

C.承包人承担发生的全部费用,工期给予顺延

D.承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延

【答案】:D135、根据《民通则》,自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是()。

A.取得相应的执业资格证书

B.有依法成立的公司

C.具有中华人民共和国国籍

D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力

【答案】:D136、关于抵押的说法,正确的是()。

A.抵押物只能由债务人提供

B.正在建造的建筑物可用于抵押

C.提单可用于抵押

D.抵押物应当转移占有

【答案】:B137、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款,设计人更换项目负责人应履行的程序是()。

A.事先征得发包人同意,并在更换14天前将姓名及详细资料提交发包人

B.事先征得发包人同意,并在更换的项目负责人到岗前一天将资料提交发包人

C.事先口头通知发包人,并在更换的项目负责人到岗时向发包人提交书面材料

D.更换14天前将姓名及详细资料提交监理人,监理人在7天内做出答复

【答案】:A138、下列关于学龄前儿童三餐二点制的叙述,正确的是()。

A.午后点心应该高能量,以应对下午的活动

B.早餐、早点应该占一日能量和营养素的30%

C.晚餐占一日能量和营养素的30%

D.午餐加午后点心占一日能量和营养素的40%

E.晚餐应清淡,以避免影响睡眠

【答案】:B139、采用评标价法进行评标时,关于评标价和投标价的说法,正确的是()

A.按评标价确定中标人,按评标价订立合同

B.按评标价确定中标人,按投标价订立合同

C.按投标价确定中标人,按投标价订立合同

D.按投标价确定中标人,按评标价订立合同

【答案】:B140、(2020年真题)与直接询价方式选择材料相比,采用招标方式选择材料供应商的特点是()。

A.交易成本低

B.采购工作量小

C.采购工作周期长

D.便于磋商价格

【答案】:C141、风险型CM的合同计价采用()。

A.成本加酬金方式

B.固定总价方式

C.固定单价方式

D.工程量清单方式

【答案】:A142、施工招标中,投标文件的内容未完全响应招标文件,但仍属于有效投标文件的情况是()

A.联合体投标没有提交联合体协议书

B.投标工期长于招标文件中要求的工期

C.投标保函金额少于招标文件的要求

D.未详细说明使用专利施工的技术细节

【答案】:D143、所谓“不可预见”,指一个有经验的承包商()前不能合理预见的风险。

A.基准日

B.在提交投标书日期

C.开标

D.递交投标保证金

【答案】:B144、某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权,但施工企业并不知其具体的确认权限。某日,施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的增量工程。该50万元工程款的签认应当由()。

A.发包人承担责任

B.发包人代表承担责任

C.发包人与发包人代表承担连带责任

D.施工企业决定责任承担人

【答案】:A145、以下关于定金的说法中正确的是()。

A.定金合同可以采用书面形式,也可以采用口头形式

B.定金合同从实际交付定金之日生效

C.给付定金的一方不履行约定债务的,应当双倍返还定金

D.定金不得超过主合同标的额的10%

【答案】:B146、已知鸡蛋的食部为88%,含蛋白质13.3%,如需要8g蛋白质,财需要()g鸡蛋。

A.60.2

B.68.4

C.55.4

D.65.4

【答案】:B147、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,承包人向发包人递交竣工结算报告及完整结算资料的时间应为()。

A.工程竣工验收报告经发包人认可后28天

B.提交工程竣工验收报告后28大

C.移交工程后14天

D.通过工程竣工验收后14天

【答案】:A148、在施工中,承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故,所发生的费用应由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.发包人和承包人共同

【答案】:B149、根据《标准施工合同》,合同工期应自()载明的开工日起计算。

A.发包人发出的中标通知书

B.监理人发出的开工通知

C.合同双方签订的合同协议书

D.监理人批准的施工进度计划

【答案】:B150、青少年期每日钙储备约为()mg。

A.100

B.200

C.300

D.400

【答案】:B151、下列不属于工程总承包招标文件中包括的内容是()。

A.发包人的要求

B.工程量清单

C.合同条款及格式

D.发包人提供的资料

【答案】:B152、设备性能验收阶段,出现()情况时,监理工程师不应签发设备初步验收证书。

A.存在个别微小缺陷但不影响设备安全运行,供货方同意在限定时间内免费修理

B.第一次性能验收试验表明几项性能指标未达到保证值,但属于采购方的使用原因

C.第二次性能验收试验未达到保证值的几项缺陷,供货方采取相应措施后达到保证值

D.由于采购方生产运行的需要,在合同约定的期限内未能进行设备I生能验收试验

【答案】:B153、监理人审查承包人提交的竣工验收申请报告后,认为已具备竣工验收条件的,应在收到申请报告的()天内提请发包人进行工程验收。

A.7

B.15

C.28

D.14

【答案】:C154、根据《标准施工合同》,承包人在工程施工准备阶段的义务是()。(新教材删除该知识点,题目仅供参考)

A.办理出入施工现场的道路通行手续

B.建立施工现场质量管理体系

C.确定施工测量的基准点和基准线

D.收集地下管线和地下设施相关资料

【答案】:B155、在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时,监理人有权予以修正,承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正,应在()支付或扣除。

A.竣工结算

B.下一次进度款中

C.本次进度付款中

D.以上都不正确

【答案】:C156、可以以不动产作为担保财产的担保方式是()。

A.定金

B.抵押

C.质押

D.留置

【答案】:B157、根据《标准施工合同》,判定是提前竣工还是延误竣工属于()时间期限。

A.合同工期

B.缺陷责任期

C.质保期

D.施工期

【答案】:D158、某施工企业在异地设有分公司,分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付,供应商应以()为被告人向人民法院起诉,要求支付材料款。

A.监理单位

B.分公司

C.建设单位

D.施工企业

【答案】:D159、根据《招投标法实施条例》,采用公开招标方式的费用占项目合同金额的(),可以邀请招标。

A.数量过大

B.数量过小

C.比例过小

D.比例过大

【答案】:D160、关于建设工程未经竣工验收,建设单位擅自使用后,又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法,正确的是()

A.建设单位以装饰工程质量不符合约定主张保修的,应予支持

B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题,施工企业均应当承担民事责任

C.施工企业的保修责任可以全部免除

D.施工企业应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任

【答案】:D161、公开招标过程中,资格预审应当在()之前完成。

A.发标

B.开标

C.评标

D.决标

【答案】:A162、保证合同中,债务人与保证人对保证期间没有约定或者约定不明确的,保证期间为主债务履行期届满之日起()个月。

A.1

B.3

C.6

D.12

【答案】:C163、(2018年真题)某工程设计招标项目,项目估算价为200万元,则投标保证金额不得超过()万元。

A.2

B.4

C.10

D.20

【答案】:B164、卖方未能按时交付合同材料时,应向买方支付迟延交货违约金,关于该违约金的说法正确的是()。

A.迟延交付违约金以天为单位计算

B.每天迟延交付违约金为合同价格的0.08%

C.迟延交付违约金的最高限额为迟延交付材料金额的10%

D.支付迟延交货违约金后,卖方可以不再交付合同材料

【答案】:A165、关于合同终止的说法,正确的是()

A.合同终止是指当事人暂时停止合同履行

B.合同终止并不表示合同关系消灭

C.债权人不得通过免除债务使合同终止

D.债权债务同归于一人导致合同终止

【答案】:D166、投标报价有算术错误,下列关于投标报价的修正,说法正确的是()。

A.如果大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准

B.如果总价金额与依据单价计算出的结果不一致的,以总价金额为准

C.评标委员会对投标报价进行修正后,即对投标人具有约束力

D.投标人不接受修正价格的,可以进一步补正

【答案】:A167、履约保证的形式不包括()。

A.履约担保金

B.履约银行保函

C.履约协议书

D.履约担保书

【答案】:C168、关于留置的说法,正确的是()。【相关知识点新教材已删除】

A.留置权可以通过合同的约定产生

B.留置权不以债权人合法占有对方产为前提

C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人

D.施工合同不可实施留置权

【答案】:D169、以正在建造的建筑物抵押的,抵押权自()时设立。

A.抵押合同成立

B.建筑工程竣工

C.抵押合同生效

D.抵押登记

【答案】:D170、(2018年真题)《标准施工合同》中的“合同工期”是指()。

A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限

B.合同协议书中写明的施工总日历天数

C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起,至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限

D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限,以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和

【答案】:D171、合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的()。

A.行为

B.智力成果

C.技术

D.权利和义务

【答案】:D172、关于施工预付款担保的说法正确的是()。

A.主要形式是银行汇票

B.金额一般与预付款金额相同

C.有效期始于承包人收到预付款之日

D.有效期止于工程竣工之日

【答案】:B173、关于建设工程合同的说法,错误的是()。(新教材删除该知识点,题目仅供参考)

A.建设工程合同的标的是各类建筑产品

B.建设工程合同主体一般应是法人

C.建设工程合同订立需经较长的准备期

D.建设工程合同应采用不要式合同

【答案】:D174、FIDIC标准合同文本中的(),适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工合同。

A.《施工合同条件》(1999年版)

B.《土木工程施工分包合同条件》(1994年版)

C.《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》(1999年版)

D.《简明合同格式》(1999年版)

【答案】:B175、同一财产向两个以上债权人抵押的,拍卖、变卖抵押财产所得的价款不符合清偿规定的是()。

A.抵押权已登记的,按照登记的先后顺序清偿

B.登记顺序相同的,按照债权比例清偿

C.抵押权已登记的先于未登记的受偿

D.抵押权都未登记的,按照合同订立先后清偿

【答案】:D176、竣工验收合格,监理人应在收到竣工验收申请报告后的()d内,向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。

A.21

B.28

C.42

D.56

【答案】:D177、根据NEC《工程施工合同》,合同争议的正确处理方式是()。【相关知识点新教材已删除】

A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定

B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调

C.由工程师负责裁决

D.由承包商与项目经理共同处理

【答案】:A178、建设工程勘察、设计的招标人根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人,评标委员会推荐的中标候选人应当限定在()人,并表明排列顺序。

A.1-2

B.1-3

C.2-4

D.2-5

【答案】:B179、在施工合同履行过程中,工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全,发布了暂停施工指示。承包人调整施工方法后向工程师递交了请求复工的通知,但工程师在合同约定的时间内未作出任何答复,承包人应()

A.向工程师再次发出请求复工的通知

B.向发包人发出请求复工通知

C.继续等待工程师的复工指示

D.自行复工继续后续工程的施工

【答案】:D180、勘察设计招标的标的物是智力成果,即()

A.专利权

B.施工方案

C.施工组织设计

D.建设项目勘察、设计方案

【答案】:D181、关于建设工程勘察任务发承包的说法,正确的是()。

A.发包人可以发包给自然人

B.超越承包人经营范围订立的勘察合同一律无效

C.承包人超越资质等级承揽勘察业务的,吊销营业执照

D.发包人发包给不具有相应资质等级的勘察单位的,处100万元以上200万元以下的罚款

【答案】:B182、下列有关监理人对索赔作出处理的说法中,正确的是()。

A.有权直接单独确定索赔处理结果

B.酌情与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见

C.在收到索赔通知书后的42天内,将索赔处理结果答复承包人

D.承包人必须执行监理人的索赔处理结果

【答案】:C183、对于既有设备采购又有安装服务的项目招标,下列说法正确的是()。

A.可以分开招标,也可以合并招标

B.可以按设备采购招标,也可以按安装工程招标

C.应当由承包商负责采购

D.供货方应当自己生产全部设备

【答案】:A184、下列在建设工程中发生的事件中,不属于安装工程一切险除外责任的是()。

A.因设计错误、铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失

B.机械装置失灵造成的本身损失

C.雷电导致的机械装置失灵

D.超负荷原因造成电气设备或电气用具本身的损失

【答案】:C185、甲公司与乙公司订立了一份总货款额为20万元的设备供货合同,合同约定的违约金为货款总值的10%,同时甲公司向乙公司给付定金5000元,后乙公司违约,给甲公司造成损失2万元。乙公司应依法向甲公司支付()

A.2万元

B.2.5万元

C.3万元

D.3.5万元

【答案】:B186、在中小学生的食谱中,每份午餐提供的钙应保持在()mg水平以上。

A.300

B.200

C.400

D.500

【答案】:C187、如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货,施工合同没有按期完成,则建设单位可以要求()承担责任。

A.施工单位

B.监理单位

C.材料供应商

D.项目经理

【答案】:A188、履约保证的有效期限从()起,一般情况到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止。

A.提交履约保证

B.签订合同之日

C.中标之日

D.投标有效期

【答案】:A189、下列不属于初步评审的内容是()。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.报价评审

【答案】:D190、《设计采购施工(EPC)/交钥匙合同条件》中,如果业主方希望替换任何已任命的业主代表,应在不少于()天前将替换人员的姓名、地址、职责、权力及任命日期通知给承包商。

A.7

B.14

C.24

D.48

【答案】:B191、下列关于银皮书合同文件的解释顺序,正确的是()。

A.合同协议书—专用合同条件—通用合同条件—业主要求—明细表—投标书

B.合同协议书—明细表—专用合同条件—通用合同条件—业主要求—投标书

C.合同协议书—明细表—投标书—专用合同条件—通用合同条件—业主要求

D.合同协议书—业主要求—明细表—专用合同条件—通用合同条件—投标书

【答案】:A192、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定,下列工作中不属于监理人义务的是()。

A.协调工程项目的外部关系

B.报送监理人员情况

C.保守工程秘密

D.协调合同管理工作

【答案】:A193、某施工企业在异地设有分公司,分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付,供应商应以()为被告人向人民法院起诉,要求支付材料款。

A.监理单位

B.建设单位

C.分公司

D.施工企业

【答案】:D194、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法,正确的是()

A.行使权利的时间要求相同

B.行使权利的条件要求相同

C.通知到达对方的时间要求相同

D.行为生效的条件不同

【答案】:D195、大型设备采购招标包括设备及伴随服务,投标人的伴随服务内容之一是()。

A.申请设备使用许可

B.设备的技术指标改进

C.设备的调试

D.设备运抵现场的保管

【答案】:C196、设计施工总承包合同模式下,总监理工程师应将被授权监理人员()通知承包人。

A.姓名及其授权范围

B.职能分工及监理权限

C.监理权限

D.职能分工

【答案】:A197、建设工程中涉及的代理主要是()。

A.法定代理

B.指定代理

C.转代理

D.委托代理

【答案】:D198、特别重要的公共建筑屋面的防水等级为Ⅰ级,其防水层合理使用年限为()。

A.50年

B.40年

C.30年

D.25年

【答案】:D199、根据《标准施工招标文件》,评标委员会发现投标报价有算术错误时,错误的处理方式是()。

A.评标委员会可以按照一定的原则对投标报价进行修正

B.对投标报价进行修正,修正价格需经投标人书面确认

C.投标人不接受修正价格的,投标作废标处理

D.要求投标人当场重新报价,按新报价评审

【答案】:D200、根据FIDIC《施工合同条件》,“不可预见”的风险分配方式正确的是()。

A.“不可预见”指承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险

B.承包商在投标时将风险限制在“不可预见的”范围内

C.业主获得的标价和施工方案中承包商已考虑不可预见的风险

D.承包商因不可预见的物质条件遭受损失,有权提出工期和费用索赔,但不包括利润

【答案】:D201、下列属于《施工合同条件》适用范围的是()。

A.大型或较复杂的工程项目

B.承包商以交钥匙方式进行设计.采购和施工的总承包

C.重复性的工程项目

D.投资金额相对较小的项目

【答案】:A202、在NEC合同文本中,目标合同()。

A.适用于签订合同时价格已经确定的合同

B.适用于拟建工程范围在订立合同时还没有完全界定或预测风险较大的情况

C.适用于工程范围的界定尚不明确,甚至用目标合同为基础也不够充分,而且又要求尽早动工的情况

D.适用于施工管理承包,管理承包商与雇主签订管理承包合同

【答案】:B203、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款提供抵押担保,并在登记机关办理了抵押登记,该担保法律关系中,抵押人为()。

A.公司甲

B.公司乙

C.银行

D.登记机关

【答案】:A204、关于卖方依约交付合同材料并提供相关服务后,买方应支付的进度款说法正确的是()。

A.应在买方收到卖方单据并经审核无误后14日内支付

B.支付后进度款应达到该批次合同材料的签约合同价的95%

C.为该批次合同材料的合同价格的95%

D.卖方提交的单据包括合同价格100%金额的增值税发票正本一份

【答案】:D205、下列关于评标程序和方法的描述错误的是()。

A.建设工程勘察设计评标,通常采用综合评估法

B.评标分为初步评审、详细评审和最终评审三个阶段

C.由评标委员会先进行初步评审

D.按照招标文件中规定的投标商务文件和技术文件的评价内容、因素和具体评分方法进行详细评审

【答案】:B206、下列选项不属于建设工程合同当事人的是()。

A.建设单位

B.工程总承包单位

C.设计人

D.项目监督管理部门

【答案】:D207、()在施工过程中负责管理施工控制网点,对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复。

A.承包人

B.分包人

C.监理人

D.发包人

【答案】:A208、建设工程材料设备采购招标特点说法正确的有()。

A.采购大宗建筑材料或通用型批量生产的中小型设备属于加工承揽合同

B.订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件则属于买卖合同

C.询价采购是大宗及重要建筑材料和设备采购的最主要方式

D.投标人可以投一个或其中的几个标包,但不能仅对一个标包中的某几项进行投标

【答案】:D209、关于建设工程勘察合同的说法,正确的是()。

A.建设工程勘察合同示范文本应当强制使用

B.承包人必须具备法人资格

C.勘察工作范围由法规确定

D.当事人不能约定合同争议的最终解决方式

【答案】:B210、维生素B1的主要来源有()。

A.挂面

B.动物的肝脏

C.豆类

D.肉类

E.全麦面包

【答案】:B211、工程总承包工程,在分包工程中,发包人同意分包的工作,承包人应向()提交分包合同副本。

A.发包人

B.监理人

C.发包人和监理人

D.发包人和分包人

【答案】:C212、(2021年真题)根据FIDIC《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》,优先解释顺序仅次于合同协议书和合同条件的合同文件是()。

A.投标书

B.工程量清单

C.业主要求

D.设计标准

【答案】:C213、关于建设工程设计合同当事人的说法,正确的是()。

A.发包人必须是建设单位

B.承包人必须是法人

C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质

D.发包人必须具有自行组织招标的能力

【答案】:B214、某工程施工招标,合同估算价为2000万元,招标人要求提交的投标保证金额度应不超过()万元。

A.40

B.60

C.100

D.200

【答案】:A215、下列对监理人出具的进度付款证书理解正确的是()。

A.视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作

B.监理人有权对历次已签发的进度付款证书中的错、漏或重复予以修正

C.承包人作出的修正应在本次进度付款中支付或扣除

D.承包人作出的修正经与发包人共同复核同意后在本次进度付款中支付或扣除

【答案】:B216、根据《标准施工合同》,下列属于不可抗力的是()。

A.政策汇率调整

B.世界金融危机

C.突发地震

D.气温转变

【答案】:C217、与直接询价方式选择材料相比,采用招标方式选择材料供应商的特点是()。

A.交易成本低

B.采购工作量小

C.采购工作周期长

D.便于磋商价格

【答案】:C218、按照建设工程设计合同示范文本规定,设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后,如果在1年内项目未开始施工,则设计人()。

A.不再负责处理有关设计问题

B.仍应无偿负责处理有关设计问题

C.仍应负责处理有关设计问题,但可适当收取咨询服务费

D.仍应负责处理有关设计问题,但可不再负责设计变更

【答案】:C219、设计团队招标主要通过对()进行评审确定中标人。

A.设计单位资质等级

B.设计单位的业绩

C.拟派设计团队负责人的实力信誉

D.拟派设计团队的综合能力

【答案】:D220、关于透水地面的做法,错误的是()

A.采用透水性地面砖

B.采用透水性混凝土块状面层

C.采用灰土夯实垫层

D.采用砂石级配垫层

【答案】:C221、FIDIC《施工合同条件》是以()来划分不可抗力的后果责任。(新教材删除该知识点,题目仅供参考)

A.不可抗力事件发生的时点

B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属

C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属

D.承包商投标时能否合理预见

【答案】:D222、根据《标准施工合同》,关于暂估价的说法,错误的是()。

A.暂估价是签约合同价的组成部分

B.暂估价内的专业工程不一定实施

C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格

D.暂估价的内容不包括计日工

【答案】:B223、关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法,正确的是()。

A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”

B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序

C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触

D.“评标办法前附表”无需响应招标项目的具体特点和实际需要

【答案】:B224、某工程采用的是不足额投保方式(保险金额少于工程实际价值)投保的工程一切险,工程受到保险事件的损害时,保险金不足以赔偿损失,其中临时性工程的损失差额由()补偿。

A.保险公司

B.发包人

C.承包人

D.发包人和承包人共同

【答案】:C225、通用条款规定以投标截止日前第28天定义为(),作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。

A.基准日期

B.下达开工令

C.合同签字日

D.风险事件发生日

【答案】:A226、某工程施工招标,合同估算价为3000万元,招标人要求提交的投标保证金额度应不超过()万元。

A.60

B.80

C.350

D.300

【答案】:A227、根据《标准施工招标文件》的规定,邀请招标一般实行()。

A.资格预审

B.资格后审

C.不进行资格审查

D.先资格预审,然后资格后审

【答案】:B228、根据《招标投标法》,中标通知书发出后,招标人和中标人应在()天内订立书面合同。

A.10

B.20

C.30

D.40

【答案】:C229、下列属于个人健康档案基本资料的是()。

A.膳食史

B.基本情况

C.家庭疾患史

D.个人疾病史

E.体育锻炼情况

【答案】:A230、采购方验收运抵施工现场的钢筋时,适宜检验供货数量的方法是()

A.衡量法

B.查点法

C.经验鉴别法

D.物理试验

【答案】:A231、(2012年真题)某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险,保险人承担保险责任的开始时间是()。

A.中标通知书发出日

B.施工合同协议书签字日

C.保险合同签字日

D.工程材料运抵施工现场日

【答案】:D232、根据《标准勘察招标文件》,属于勘察招标文件内容的是()。

A.勘察机构设置

B.勘察工作难点分析

C.发包人要求

D.勘察工作具体措施

【答案】:C233、下列关于工程实际竣工日期的确定,不正确的是()。

A.竣工验收合格,承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期

B.竣工验收基本合格但要求整修和完善的,实际竣工日期为承包人整修和完善后送交竣工验收申请报告的日期

C.竣工验收不合格,工程按发包人要求返工重作或补救后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人返工重作或补救后提交竣工验收申请报告的日期

D.发包人延误竣工验收,承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期

【答案】:B234、关于预付款担保的表述中,符合《标准施工合同》规定的是()。

A.预付款担保采用第三方保证的形式

B.担保方式不得采用无条件担保的形式

C.担保期限自预付款支付给承包人起生效,至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止

D.担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致,但与履约担保不同,当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后,担保金额效力不变

【答案】:C235、某工程项目的监理合同约定,监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务,则下列情况中,损失应由监理人承担赔偿责任的是()

A.监理人在建筑石材进料单上签署了验收合格意见后,供货商又擅自调换了部分材料,导致工程质量不合格返工造成的损失

B.承包人向监理人提交索赔报告,监理人在规定时间内没有做出审核意见,导致承包人的部分不合理索赔成立,造成委托人的经济损失

C.施工现场发生火灾,监理人发出了停工令,该事件造成的停工损失

D.在工程保修阶段,委托人通知监理人到现场监督承包人保修,监理人未到场造成的委托人损失

【答案】:B236、联合体资质等级的确定()

A.由多家单位组成的联合体,按资质等级较低的确定

B.由多家单位组成的联合体,按资质等级较高的确定

C.由同一专业的单位组成的联合体,按资质等级较低的确定

D.由同一专业的单位组成的联合体,按资质等级较高的确定

【答案】:C237、2014年2月18日,发包人与设计人签订合同价为100万元的工程设计合同,定金为合同价的20%。发包人于2014年2月25日支付20万元定金,设计人于2014年2月26日收到20万元定金。合同约定交付日期为2014年4月13日,设计人于2014年4月15日交付设计资料,则设计单位实际应该收取的设计费为()

A.100

B.99.9

C.99.8

D.99.6

【答案】:A238、(2014年真题)根据《标准施工合同》,施工合同文件包括()。

A.招标文件

B.投标函及投标函附录

C.委托监理协议书

D.投标企业定额标准

【答案】:B239、依据FIDIC《施工合同条件》的规定,关于永久工程计量表述正确的是()。

A.应按工程量表中规定的方法计量

B.若工程量表中无规定,则按符合合同数据表或其他适用的明细表中的规定

C.每项工程应以实际完成的净值计算,不考虑膨胀.收缩或浪费

D.当地有惯例的,依照当地惯例计量

【答案】:C240、招标采购和合同管理工作的关键是()。

A.合同参建各方

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论