2026年监理工程师之合同管理考试题库500道完整版

2026年监理工程师之合同管理考试题库500道第一部分单选题(500题)1、依据《民法通则》的规定，委托代理中，如果授权范围不明确，则应当由（）。

A.被代理人自行承担全部责任

B.代理人自行承担全部责任

C.被代理人(单位)向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的

D.被代理人与代理人共同向第三人承担按份责任

【答案】：C2、设计施工总承包合同模式下，承包人的设计文件提交监理人后，为了不影响后续工作，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过()天。

A.28

B.21

C.14

D.7

【答案】：B3、组织投标预备会的时间一般应在投标截止时间（）日进行。

A.3

B.5

C.10

D.15

【答案】：D4、关于建设工程勘察合同履行中发包人指示的说法，正确的是（）。

A.发包人的指示应盖有发包人单位章，或者由发包人代表签字确认

B.发包人代表或其授权人员紧急情况下可以当场签发临时书面指示

C.发包人代表应在临时书面指示发出后48小时内发出书面确认函

D.逾期未发出书面确认函的，则视为临时书面指示未得到发包人的书面确认

【答案】：B5、设计施工总承包合同未用开工通知是由于（）收到开始工作通知后首先开始设计工作。

A.工程师

B.承包人

C.分包人

D.监理人

【答案】：B6、合同法律关系客体的智力成果指的是（）。

A.建筑物

B.设计工作

C.技术秘密

D.工艺技术设备

【答案】：C7、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同履约担保期限应自（）之日起。

A.招标人发出中标通知书

B.发承包双方签订合同

C.中标人接到中标通知书

D.监理人发出开工通知

【答案】：B8、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整结算资料的时间应为()。

A.工程竣工验收报告经发包人认可后28天

B.提交工程竣工验收报告后28大

C.移交工程后14天

D.通过工程竣工验收后14天

【答案】：A9、大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于()。

A.施工承包合同

B.买卖合同

C.设备安装合同

D.加工承揽合同

【答案】：D10、甲与乙签订借款合同，并与乙就自己的汽车出质给乙签订了字据，后甲未将该车按约交付给乙，而将该车卖与了丙。后为此引起纠纷。下列选项正确的是（）。

A.丙不能取得该车的所有权，因为该车已质押给了乙

B.丙能取得该车的所有权，但乙可依质权向丙进行追偿

C.丙能取得该车的所有权，乙不能向丙要求返还该车

D.丙能否取得该汽车的所有权，取决于乙是否同意

【答案】：C11、依据委托监理合同示范文本的规定，当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，委托人可以()

A.发出终止合同通知，终止监理合同

B.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第1个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止

C.发出指明其未履行义务的通知后35天内未收到答复，可在第1个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止

D.发出指明其未履行义务的通知后42天内未收到答复，可在第1个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止

【答案】：B12、（2017年真题）根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是（）。

A.第三方保证

B.动产质押

C.既有建筑物抵押

D.银行保函

【答案】：D13、卖方负责办理租船订舱，并承担将货物装上船之前的一切费用的价格是指（）。

A.FOB价

B.FCA价

C.CIF价

D.CIP价

【答案】：C14、根据《施工合同标准文本》的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为错误的是()。

A.发包人可派人员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工

B.发包人有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施

C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利

D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人

【答案】：C15、下列监理人指示变更中，不属于直接指示变更的是()。

A.按照发包人的要求提高质量标准

B.设计错误需要进行的设计修改

C.增加承包范围外的某项新增工作

D.协调施工中的交叉干扰

【答案】：C16、保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性，其表现不包括（）。

A.发生与否的不确定性

B.赔偿额上限的不确定性

C.发生后果的不确定性

D.发生时间的不确定性

【答案】：B17、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中约定由（）投保为宜。

A.发包人

B.其中一个承包人

C.多个承包人分别

D.组成联合体

【答案】：A18、下列合同计价方式中，最有利于业主投资控制，业主承担较小风险的是（）。

A.单价合同

B.固定总价合同

C.可调总价合同

D.成本加酬金合同

【答案】：B19、（2020年真题）某工程，施工招标文件规定的评标方法为最低评标价法。现有三家单位投标，甲投标报价6050万元，评标价6000万元；乙投标报价6200万元，评标价5950万元；丙投标报价5950万元，评标价6050万元，则中标单位及签约合同价分别为（）。

A.乙，5950万元

B.乙，6200万元

C.丙，5950万元

D.丙，6050万元

【答案】：B20、公开招标在开标时，应当由（）。

A.招标监督机构主持，所有投标人均应参加

B.招标监督机构主持，投标人自愿参加

C.招标人主持，所有投标人均应参加

D.招标人主持，投标人自愿参加

【答案】：C21、担保方式中的保证要求（）订立书面保证合同。

A.债权人和债务人

B.保证人和债权人

C.保证人和债务人

D.主合同当事人

【答案】：B22、建设工程采用设计施工总承包模式的优点是（）。

A.减少设计变更

B.易获得最优设计方案

C.加强发包人对承包人的监督

D.减少承包人的风险

【答案】：A23、下列不属于建设工程勘察合同当事人必须具备的条件是()。

A.法人资格

B.持有正规营业执照

C.联合体组织

D.持有正规的资质证书

【答案】：C24、(2015年真题)工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。

A.施工合同

B.监理合同

C.勘察合同

D.仓储合同

【答案】：C25、根据《标准施工合同》，发包人应在收到核定的合同价格和结算尾款金额后（）天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。

A.14

B.28

C.42

D.56

【答案】：A26、设计施工总承包合同中，对工程项目的实施负责投资支付和项目建设有关重大事项的决定权的是（）。

A.发包人

B.设计施工总承包人

C.监理人

D.设计人

【答案】：A27、关于在招标过程中出现特殊情况需要延长投标有效期的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.投标人同意延长时，可以修改投标文件

B.投标人同意延长时，投标保证金的有效期不变

C.投标人拒绝延长时，仍应当继续对其投标文件进行评审

D.投标人拒绝延长时，有权收回其投标保证金

【答案】：D28、（）是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更、消灭的客观现象。

A.事件

B.行为

C.权利

D.义务

【答案】：A29、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，竣工验收管理程序中，监理人审查竣工验收申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应当在收到竣工申请报告后（）天内通知承包人。

A.28

B.30

C.56

D.60

【答案】：A30、根据《标准设计施工总承包招标文件》，不属于设计施工总承包合同优点的是（）。

A.可以缩短建设周期

B.减少承包人的索赔

C.固定工期、固定费用

D.设计是最优方案

【答案】：D31、诊断锌缺乏的理想指标是（）。

A.血锌

B.发锌

C.尿锌

D.目前没有

【答案】：D32、工程总承包合同履行中，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知，承包人有权()

A.要求赔偿

B.变更合同

C.延期开工

D.解除合同

【答案】：D33、保修期自（）起算。

A.开工日

B.约定竣工日

C.缺陷责任期

D.实际竣工日

【答案】：D34、下列选项中，关于代理的说法，不正确的是（）。

A.代理的民事责任由被代理人承担

B.代理人以自己的名义实施代理行为

C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任

D.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示

【答案】：B35、根据《施工合同标准文本》的规定，以下有关监理人的说法中，错误的是（）。

A.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作

B.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项

C.承包人收到监理人发出的指示，必须得到发包人的认可，方可遵照执行

D.监理有权确定，无权决定

【答案】：C36、某设备采购合同履行中，卖方交付合同设备已迟延10周，则第4周迟延交付违约金的计收正确的是（）。

A.迟交合同设备价格×0.5%

B.迟交合同设备价格×1%

C.合同价格×0.5%

D.合同价格×1%

【答案】：A37、（2020年真题）关于投标限价的说法，正确的是（）。

A.招标文件中可设置最低投标限价的具体金额

B.招标文件中应规定投标价低于最高投标限价的幅度

C.投标人的投标价超出最高投标限价时，应增加其评标价格

D.招标人可在招标文件中仅规定最高投标限价的计算方法

【答案】：D38、（）是NEC系列合同编制的重要基础，具有选项多样、使用灵活、条款用词简洁等特点，得到广泛应用。

A.工程施工合同

B.工程施工分包合同

C.专业服务合同

D.裁决人合同

【答案】：A39、（2019年真题）下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是（）。

A.专用条款

B.通用条款

C.中标通知书

D.合同协议书

【答案】：D40、建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动。超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为（）。

A.有效合同

B.无效合同

C.可变更合同

D.效力待定合同

【答案】：B41、以植物性食物为主的膳食结构存在的问题为（）。

A.能量过剩

B.易发生营养缺乏病

C.易发生慢性病

D.普通家庭一般不容易做到

【答案】：B42、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向监理人提交（）。

A.索赔意向通知

B.最终索赔通知书

C.施工现场的记录

D.索赔依据

【答案】：B43、(2017年真题)根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义或内容矛盾时，优先解释的顺序是（）。

A.投标函→合同协议书→通用合同条款

B.投标函→通用合同条款→合同协议书

C.合同协议书→投标函→通用合同条款

D.合同协议书→通用合同条例→投标函

【答案】：C44、监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由（）承担赔偿责任。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.发包人与承包人共同

【答案】：B45、必须招标的某施工项目，采用评标价法评标，中标候选人中排序靠前的二位投标人甲、乙的情况如下：甲报价1000万元，评标价950万元；乙报价980万元，评标价990万元。此时()

A.中标人为甲，合同价为950万元

B.中标人为甲，合同价为1000万元

C.中标人为乙，合同价为980万元

D.中标人为乙，合同价为990万元

【答案】：B46、阻碍维生素A吸收的因素包括（）。

A.脂肪酸

B.植酸

C.碱性药物

D.草酸

E.矿物质

【答案】：A47、由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，后果是（）。

A.否决其投标

B.优先中标

C.重新报价

D.直接中标

【答案】：A48、在NEC合同文本中，目标合同()。

A.适用于签订合同时价格已经确定的合同

B.适用于拟建工程范围在订立合同时还没有完全界定

C.适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况

D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同

【答案】：B49、材料设备采购招标中，划分采购合同包的原则是（）。

A.符合采购资金的到位计划和周转计划，充分考虑计划实施的风险

B.有利于吸引较多投标人参加竞争，降低价格，保证供货质量和时间

C.充分考虑供货的市场价格浮动，减少价格波动对采购成本的影响

D.全面考虑供货.仓储和运输能力，减少运输规划，提高仓储能力

【答案】：B50、根据九部委发布的标准设计合同，发包人应提前（）向设计人发出开始设计通知。因发包人原因造成合同签订之日起（）内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.7天，60天

B.7天，90天

C.14天，60天

D.14天，90天

【答案】：B51、在中标人在签订施工合同前，应该履行的担保义务为（）

A.书面同意从工程款中扣留履约保证金

B.按招标文件规定提交工程款支付担保

C.按招标文件的规定向招标人提交预付款担保

D.按招标文件中规定的金额、担保形式和履约担保格式向招标人提交履约担保

【答案】：D52、招标项目设有标底的，标底应当在（）时公布。

A.发布招标公告

B.发售招标文件

C.开标

D.评标

【答案】：C53、某项目招标文件中投标人须知前附表规定允许递交备选投标方案，对投标人递交的备选投标方案说法正确的是（）。

A.评标委员会对所有投标人递交的备选投标方案均予考虑

B.评标委员会认为备选投标方案优于投标方案的，评标时可以考虑备选投标方案

C.只有该投标人中标后，才会对备选投标方案予以考虑

D.只有该投标人成为中标候选人后，才会对备选投标方案予以考虑

【答案】：C54、关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（）。

A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用

B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充、细化时，允许与通用合同条款不一致

C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化

D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效

【答案】：B55、招标人与中标人签订合同后（）个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金。

A.5

B.10

C.15

D.21

【答案】：A56、预付款担保保函的担保期限自预付款支付给承包人起生效，至()止。

A.竣工验收之日

B.发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止

C.签发工程移交证书日

D.缺陷责任期止之日

【答案】：B57、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，由（）负责对工程的所有部分正确定位，并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或准线中的任何差错。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.业或或承包商

【答案】：B58、设计施工总承包合同模式下，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.30

B.60

C.90

D.120

【答案】：C59、适用于技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标，也适用于机组、车辆等大型设备采购的评标方法是（）

A.详细评审

B.初步评审

C.综合评估法

D.最低评标价法

【答案】：D60、可以以不动产作为担保财产的担保方式是（）。

A.定金

B.抵押

C.质押

D.留置

【答案】：B61、根据银皮书，业主在收到经双方商定的最终报表和书面结清证明后（）天内，向承包商支付应付的最终款额。

A.7

B.14

C.28

D.42

【答案】：D62、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任保险，均必须以（）投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。

A.发包人名义

B.承包人名义

C.发包人和承包人的共同名义

D.承包人和保证人的共同名义

【答案】：C63、关于勘察成果的说法，错误的是（）。

A.应根据勘查成果文件进行工程设计

B.应根据勘查成果文件组织施工

C.勘查成果应真实、准确

D.施工单位应根据现场工程地质情况修正勘察结果

【答案】：D64、AIA系列合同中的核心文件是（）。

A.A201《施工合同通用条件》

B.《工程施工合同》

C.《专业服务合同》

D.《裁决人合同》

【答案】：A65、合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是()。

A.保证

B.定金

C.留置

D.质押

【答案】：D66、根据FIDIC《施工合同条件》，工程竣工验收不合格且经过修复缺陷后重新检验仍未通过的，工程师有权选择处理方法。下列处理方法中，错误的是()。

A.指示承包商修复缺陷后再进行检验

B.经业主同意折价接收工程并签发接收证书

C.建议业主解除施工合同

D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限

【答案】：D67、根据《标准施工招标文件》，由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，后果是（）。

A.否决其投标

B.优先中标

C.重新报价

D.直接中标

【答案】：A68、点支承玻璃幕墙设计的下列规定中，哪一条是错误的？()

A.点支承玻璃幕墙的面板应采用钢化玻璃

B.采用浮头式连接的幕墙玻璃厚度不应小于6mm

C.采用沉头式连接的幕墙玻璃厚度不应小于8mm

D.面板玻璃之间的空隙宽度不应小于8mm且应采用硅酮密封胶嵌缝

【答案】：D69、限制民事行为能力人实施（）民事法律行为时，应由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认。

A.所有的

B.与其年龄、智力相适应的

C.与其年龄、智力不相适应的

D.纯获利益的

【答案】：C70、根据《标准施工合同》，工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由（）责任补偿。

A.发包人

B.承包人

C.事件的风险责任人

D.监理人

【答案】：C71、根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（）．

A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算

B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复

C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担

D.缺陷责任期最长不得超过1年

【答案】：A72、设计施工总承包合同规定，发包人要求文件说明的竣工试验方面分为（）个阶段。

A.两

B.三

C.四

D.五

【答案】：B73、下列关于工程进度款的支付，说法正确的是（）。

A.监理人应在承包人提交进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后7天内完成核查

B.监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额

C.监理人出具的进度付款证书视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作

D.发包人应在监理人出具进度付款证书后28天内向承包人支付进度应付款

【答案】：B74、履约保函的担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至()止。

A.竣工验收之日

B.提交竣工验收报告之日

C.签发工程移交证书日

D.缺陷责任期止之日

【答案】：C75、某工程竣工验收阶段，承包人于4月6日向监理人递交了竣工验收申请报告，监理人4月8日收到报告后，经审查于4月20日认为具备竣工验收条件，并于4月26日提请发包人竣工验收，但发包人延误竣工验收，则承包人的实际竣工日应为（）。

A.4月6日

B.4月8日

C.4月20日

D.4月26日

【答案】：A76、某工程项目，由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工，工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人已到现场的人员和施工设备损失及合同工期的处理应为()

A.无须补偿经济损失，合同工期不予顺延

B.无须补偿经济损失，合同工期相应顺延

C.补偿承包人的经济损失，合同工期相应顺延

D.补偿承包人的经济损失，合同工期不予顺延

【答案】：C77、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的，应在提前竣工协议中明确的内容是（）。

A.承包人修订的进度计划和赶工措施，发包人提供的条件和追加的合同价款

B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款，承包人要求的奖励办法

C.发包人修订的进度计划和奖励办法，承包人提出的赶工措施和追加的费用

D.承包人修订的进度计划和施工条件要求，发包人的工期要求和追加的合同价款

【答案】：A78、某工程项目由于异常恶劣的气候条件，导致施工单位工期拖延且产生费用损失，则（）。

A.工期可以顺延，但费用不予补偿

B.工期可以顺延，可以补偿费用，不能补偿利润

C.工期可以顺延，费用和补偿都可以补偿

D.工期、费用、利润均不能补偿

【答案】：A79、关于连带责任保证的说法，正确的是()

A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任

B.连带责任保证的债务人在债务履行期届满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担保证责任

C.主合同的债务人经审判应履行债务后，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任

D.主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任

【答案】：B80、（2019年真题）根据《英国工程施工合同文本》（ECC），如果采用固定价格承包，则应该选择（）。

A.带有分项工程表的标价合同

B.带有工程量清单的标价合同

C.带有分项工程表的目标合同

D.带有工程量清单的目标合同

【答案】：A81、国际设计工程总承包合同通常采用（）的承包方式，项目建设的预期目标容易实现。

A.固定工期、固定费用

B.固定工期、浮动费用

C.浮动工期、浮动费用

D.浮动工期、固定费用

【答案】：A82、下列关于施工意外伤害险的说法中，错误的是（）。

A.施工企业一般办理团体意外伤害险

B.施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体均可作为投保人

C.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的85%以上

D.按被保险人人数投保时，投保人数不低于5人

【答案】：C83、某公司销售施工机械设备，合同约定卖方于4月13日和5月12日两次共计价值1000万的设备，每次交付比例为50%。由于5月12日交付的设备未携带设备的技术资料，此资料不影响买方进行合同设备安装、调试、考核和验收。直到6月15日，卖方补齐设备技术资料后。此次卖方应当支付的违约金为（）万元。

A.0

B.12.5

C.15

D.25

【答案】：A84、在设计施工总承包合同中，承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。下列关于履约担保说法不正确的是()。

A.由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担

B.由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担

C.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效

D.由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由承包人承担

【答案】：D85、一般情况下由（）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

A.发包人

B.设备供应商

C.承包人

D.监理人

【答案】：C86、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于试车组织责任的说法中，正确的是()。

A.发包人采购的设备，试车前的准备工作由发包人负责组织

B.承包人采购的设备，联动无负荷试车由承包人负责组织

C.承包人采购的设备，投料试车由发包人负责组织

D.发包人采购的设备，单机无负荷试车由发包人负责组织

【答案】：C87、勘察人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职，项目负责人（）天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。

A.1

B.2

C.3

D.7

【答案】：B88、设计施工总承包合同与（）内容相同的条款在用词上也完全一致。

A.标准施工合同

B.专业服务合同

C.工程施工合同

D.定期合同

【答案】：A89、《标准施工合同》中的“合同工期”是指（）。

A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限

B.合同协议书中写明的施工总日历天数

C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限

D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和

【答案】：D90、（2020年真题）联合体资质等级的确定（）。

A.由多家单位组成的联合体，按资质事故较低的确定

B.由多家单位组成的联合体，按资质事故较高的确定

C.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较低的确定

D.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较高的确定

【答案】：C91、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。

A.冰雹导致临时建筑坍塌

B.雷电引起火灾

C.盘点时发现的短缺

D.暴雨引起的沉降

【答案】：C92、关于铝合金门窗的横向和竖向组合，下列措施中哪一项是错误的？()

A.应采用套插，搭接形成曲面组合

B.搭接长度宜为10mm

C.搭接处用密封膏密封

D.在保证质量的前提下，可采用平面同平面组合

【答案】：D93、根据《标准施工招标文件》，建筑工程项目一般应由（）投保建筑工程一切险。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.分包人

【答案】：B94、依据施工合同示范文本的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中正确的是()。

A.材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点

B.到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换

C.供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失

D.到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地

【答案】：C95、下列施工合同文件中，解释顺序优先的是()。

A.中标通知书

B.投标书

C.施工合同专用条款

D.规范

【答案】：A96、关于投标保证有效期的说法，正确的是()

A.投标保证有效期应从投标时起算

B.投标保证有效期应从开标日起算

C.投标保证有效期不得延长

D.投标保证有效期应长于投标有效期

【答案】：B97、对于具有通用技术和性能标准、大多数施工单位均能承担的施工项目，宜采用的评标方法是（）。

A.经评审的最低投标价法

B.有限数量评审法

C.最低投标价法

D.综合评估法

【答案】：A98、以下哪种隔墙不能用作一般教室之间的隔墙？()

A.

B.

C.

D.

【答案】：B99、发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过()共同验收。

A.发包人与监理人

B.监理人与承包人

C.发包人与承包人

D.监理人与供货人

【答案】：B100、监理人当在收到承包人报送的支付分解报告后（）天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：A101、某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是（）。

A.大雨造成现场档案资料毁损

B.雷电击毁现场施工用配电柜

C.设计错误导致部分工程拆除重建

D.施工机械过度磨损需要停工检修

【答案】：B102、根据施工合同标准文本，在合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字和盖章的法律文书是（）。

A.合同协议书

B.履约保函

C.预付款保函

D.中标通知书

【答案】：A103、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的，应在提前竣工协议中明确的内容是（）．

A.承包人修订的进度计划和赶工措施，发包人提供的条件和追加的合同价款

B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款，承包人要求的奖励办法

C.发包人修订的进度计划和奖励办法，承包人提出的赶I措施和追加的费用

D.承包人修订的进度计划和施工条件要求，发包人的工期要求和追加的合同价款

【答案】：A104、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负贵施工现场保护和安全保障的主体是（）。

A.发包人

B.监理人

C.承包人

D.监理人和承包人

【答案】：C105、预包装食品标签通则GB7718-2004规定的非强制标示内容有（）。

A.生产日期

B.批号

C.保质期

D.食用方法

E.营养成分

【答案】：B106、（2021年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，工程设计应执行的各项规范、标准和发包人要求之间对同一内容的描述不一致时，应以（）为准。

A.描述更为严格的内容

B.规范标准描述的内容

C.发包人要求所描述的内容

D.行业惯例遵循的内容

【答案】：A107、（2021年真题）根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，优先解释顺序仅次于合同协议书和合同条件的合同文件是（）。

A.投标书

B.工程量清单

C.业主要求

D.设计标准

【答案】：C108、以下属于分类资料的是（）。

A.身高

B.年龄

C.贫穷富裕程度

D.性别

【答案】：D109、发芽的马铃薯中含有的有毒物质是（）。

A.亚硝酸盐

B.黄曲霉毒素

C.皂苷

D.龙葵素

【答案】：D110、下列招标项目中，不能采用最低评标价法评标的是（）。

A.施工招标

B.材料招标

C.设备招标

D.设计招标

【答案】：D111、依据FIDIC《施工合同条件》，当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时，要求承包商更换，则()

A.增加的费用和工期延误责任都由发包人承担

B.增加的费用由发包人承担，工期延误责任由承包人承担

C.增加的费用由承包人承担，工期延误责任由发包人承担

D.增加的费用和工期延误责任都由承包人承担

【答案】：D112、关于投标保证金的说法，正确的是（）。

A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金

B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理

C.投标保证金有效期应当长于投标有效期

D.中标人不能要求先退回投标保证金，再提交履约保证金

【答案】：B113、我国标准规定：弱筋小麦粉中蛋白质含量（干基）为（）。

A.≤10.0%

B.≤11.0%

C.≤12.0%

D.≤13.0%

【答案】：A114、设计施工总承包合同文件规定中，（）是对“发包人要求”的响应文件。

A.承包人建议书

B.合同协议书

C.专用条款

D.通用合同条款

【答案】：A115、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》，按照国家规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，经项目审批、核准部门审批、核准，可以不进行勘察设计招标的是（）

A.技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于5家的

B.为了利用供给关系、价值规律和竞争机制的

C.主要工艺复杂的

D.建筑艺术造型有特殊要求的

【答案】：D116、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中约定由（）投保为宜。

A.发包人

B.其中一个承包人

C.多个承包人分别

D.组成联合体

【答案】：A117、工程设计招标通常采用的评标方法是（）。

A.最低评标价法

B.经评审的最低投标价法

C.综合评估法

D.设计费比选法

【答案】：C118、不能成为合同保证人的是（）。

A.水泥厂

B.建筑公司

C.商业银行

D.以公益为目的的学校

【答案】：D119、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，缺陷责任期满（包括延长的期限终止）后14天内，应当向承包人出具缺陷任期终止证书，该证书应（）。

A.发包人出具经监理人审核

B.监理人出具经发包人签认

C.发包人和监理人共同签认

D.监理人签认

【答案】：B120、（）对提供的施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线位置的资料；气象和水文观测资料；相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，承担原始资料错误造成的全部责任。

A.工程师

B.承包人

C.监理人

D.发包人

【答案】：D121、（2020年真题）因卖方未能按时支付合同约定的材料时，每延迟一天，应向买方支付（）违约金。

A.0.08%

B.0.5%

C.0.8%

D.1.0%

【答案】：A122、依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递交（）。

A.现场同期记录

B.索赔意向通知书

C.索赔报告

D.索赔证据

【答案】：B123、某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.外观检验法

B.衡量法

C.经验鉴别法

D.物理检验法

【答案】：B124、招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。

A.未中标的投标人不退还

B.中标的投标人在中标的同时退还

C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还

D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还

【答案】：C125、某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，监理人认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是（）。

A.提前工期1个月给予承包人奖励

B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励

D.因监理人对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任

【答案】：B126、联合体资质等级的确定（）。

A.由多家单位组成的联合体，按资质事故较低的确定

B.由多家单位组成的联合体，按资质事故较高的确定

C.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较低的确定

D.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较高的确定

【答案】：C127、（2020年真题）根据美国建筑师学会（A1A发布的IPD（集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（）。

A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决

B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师裁决

C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔

D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔

【答案】：D128、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应（）计算。

A.按监理人提出的单价

B.按承包人提出的单价

C.按设计单位提出的单价

D.参照报价单内类似工作的单价

【答案】：D129、履约保证的形式有履约担保金、履约银行保函和履约担保书等，其中履约银行保函的额度一般是合同价的（）。

A.10%

B.30%

C.20%

D.40%

【答案】：A130、根据ECC合同，发生了非承包商的过失原因而引起的事件，需要核算补偿，若变更由业主提供的工程信息，则该补偿事件的影响按对（）最有利的解释进行计价。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.善意第三方

【答案】：B131、FIDIC《施工合同条件》中，对工程量增减变化较大需要调整合同约定单价不包括的条件是（）。

A.合同中没有规定此项工作为固定费率

B.该部分工作通过计量超过工程量清单中估计工程量的数量变化超过10%

C.计量的工作数量与工程量清单中该项单价的乘积，超过中标合同金额（我国标准合同中的“签约合同价”）的0.01%

D.数量的变化导致该项工作的施工单位成本变化超过2%

【答案】：D132、某工程项目保修期内发现存在质量缺陷，监理单位出具了鉴定结论。发包人认为承包人不具有维修能力，直接联系维修公司进行了维修，则维修费用应由（)承担。

A.发包人

B.监理单位

C.承包人

D.维修公司

【答案】：A133、能够引起合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类，下列属于事件的是（）。

A.罢工

B.法院判决

C.行政行为

D.仲裁机构裁决

【答案】：A134、下列关于建设工程勘察合同发包人和勘察人义务说法错误的是（）。

A.发包人应办理证件和批件

B.发包人应支付合同价款

C.发包人应依法纳税

D.勘察人应完成全部勘察工作

【答案】：C135、根据FIDIC《施工合同条件》，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定，说法不正确的是（）。

A.如争端双方均未发出表示不满的通知，则该决定为最终的对双方有约束力的决定

B.如任一争端方对决定不满，可以申请仲裁

C.在着手仲裁前，争端双方应争取以友好协商的方式解决争端

D.在仲裁结束前，争端双方暂按工程师的确定执行

【答案】：D136、材料采购评标过程分为初步评审和详细评审，其中初步评审不包括（）。

A.价格调整评审

B.形式评审

C.资格评审

D.响应性评审

【答案】：A137、某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以()为准。

A.原总价

B.原单价与工程量乘积之和

C.新总价

D.新单价与工程量乘积之和

【答案】：B138、下列选项中不属于投标保证金形式的是()。

A.现金

B.支票

C.保函

D.保证

【答案】：D139、关于货样买卖合同的说法，正确的是（）。

A.货样买卖适用于即时买卖合同

B.货样买卖应当封存样品

C.样品是交付标的物时的质量参考

D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担

【答案】：B140、美国AIA合同文本中的B系列是指（）。

A.业主与施工承包商、CM承包商、供应商，以及总承包商与分包商之间的标准合同文件

B.业主与建筑师之间的标准合同文件

C.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件

D.建筑师行业内部使用的文件

【答案】：B141、（2017年真题）根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义或内容矛盾时，优先解释的顺序是（）。

A.投标函→合同协议书→通用合同条款

B.投标函→通用合同条款→合同协议书

C.合同协议书→投标函→通用合同条款

D.合同协议书→通用合同条款→投标函

【答案】：C142、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中的定由（）投保为宜。

A.发包人

B.由其中一个承包人

C.由多个承包人分别

D.组成联合体

【答案】：A143、承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与()共同验货。

A.供货商

B.铁路运输部门

C.监理工程师

D.供货商和铁路运输部门

【答案】：B144、根据标准施工合同通用条款的规定，不可抗力造成的损失应当由发包人与承包人分担，下列有关说法正确的是（）。

A.承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失由承包人承担

B.停工损失由发包人承担

C.承包人人员伤亡和其他财产损失由发包人承担

D.不能按期竣工的，承包人不需支付逾期竣工违约金

【答案】：D145、根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是()

A.依法成立的企业

B.地方政府成立的事业单位

C.依法成立的行业协会

D.行业主管部门设立的服务机构

【答案】：A146、下列关于工程勘察设计招标资格预审程序的说法，错误的是（）。

A.联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定

B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级高的单位确定资质等级

C.联合体各方不得再以各自名义在同一标段中参加资格预审

D.中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

【答案】：B147、法律关系的实质是法律主体之间存在的()。

A.特定的社会关系

B.一种意志关系

C.特定权利义务关系

D.特定的民事关系

【答案】：C148、在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则（）。

A.甲、乙都应向发包人索赔

B.甲、乙分别承担对方的损失

C.甲、乙分别承担各自的损失

D.甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担

【答案】：A149、根据《标准施工合同》，判定是提前竣工还是延误竣工属于（）时间期限。

A.合同工期

B.缺陷责任期

C.质保期

D.施工期

【答案】：D150、某工程项目施工过程中，承包人按照工程师的暂停施工指示修复缺陷，经工程师验收认可后，书面提出复工要求，工程师收到复工要求后超过48小时未予答复。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，此时承包人应()

A.继续等待工程师的进一步指示

B.再次书面提出复工申请

C.视为工程师已同意复工

D.向发包人书面申请复工

【答案】：C151、（2017年真题）工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是（）。

A.要求重新评标

B.回头说明其不同意见和理由

C.书面说明其不同意见和理由

D.要求其他成员说明同意的意见和理由

【答案】：C152、下列承包人的施工索赔，按索赔目的分类的是()

A.工期索赔

B.工程变更索赔

C.合同中默示的索赔

D.意外风险索赔

【答案】：A153、用于计算营养标签标示值的数据，至少需要（）次以上的检测结果。

A.5

B.10

C.50

D.20

【答案】：B154、(2012年真题)某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是（)

A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额

B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金

C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任

D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工

【答案】：C155、施工招标采用综合评估法，评标委员会推荐中标候选人的做法正确的是（）。

A.以施工方案得分高的优先

B.以评标价低的优先

C.以投标报价低的优先

D.以综合得分高的优先

【答案】：D156、施工合同中，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.发包人和承包人

【答案】：A157、在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（）。

A.建筑物

B.施工工程技术

C.施工工程款

D.工程施工行为

【答案】：D158、（2018年真题）建设项目设计施工总承包方式的优点是（）。

A.可缩短建设周期

B.可降低工程成本

C.可优化设计方案

D.可加大监理人监督力度

【答案】：A159、设计合同中，定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则该定金自（）之日起生效。

A.合同签字盖章

B.实际交付

C.发包人完成实际任务书审批

D.设计人收到发包人设计基础资料

【答案】：B160、设备采购的评标时，关境内制造的产品，如有不同的价格条件，以货物到达招标人指定的到货地点为依据进行调整，下列计算式应采用（）。

A.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+运输.保险费+其他相关费用

B.销售价（含进口环节税.销售环节增值税）+运输.保险费+其他相关费用

C.CIF价+进口环节税+消费税（如适用）+关境内运输.保险费+其他相关费用

D.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+关境外运输.保险费+其他相关费用

【答案】：A161、（2020年真题）在工程勘察设计招投标过程中，应没收投标保证金的情形是（）。

A.投标人在评标期间向外界透露投标报价信息

B.投标人提交的投标保证金数额低于招标文件的规定

C.投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明

D.投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金

【答案】：D162、关于投标保证金的递交说法错误的是（）。

A.不作为其投标文件的组成部分

B.按投标人须知前附表规定的投标保证金格式递交投标保证金

C.境内投标人可以以现金或者支票形式提交投标保证金

D.联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交

【答案】：A163、设计施工总承包合同模式下，某工程合同约定需要进行竣工后试验，则其履约担保需要在()一直有效。

A.竣工验收前

B.颁发工程接收证书前

C.工程移交前

D.竣工后试验通过前

【答案】：D164、蛋白质氨基酸模式与人体蛋白质氨基酸模式较接近的是（）。

A.虫草

B.植物

C.藻类

D.动物

【答案】：D165、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于隐蔽工程检验的说法中，不正确的是()。

A.工程师与承包人共同检验

B.工程师无故不参加验收，视为该隐蔽工程通过检验

C.工程师未在检验记录上签字，承包人7日内不得进行工程隐蔽

D.验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验

【答案】：C166、建设工程材料采购合同的履行中，采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货，采购方接收后发现数量有误，若属于交运前出现的问题，应由（）负责。

A.采购方

B.供货方

C.运输部门

D.保管部门

【答案】：B167、按ECC合同文本，关于主要选项条款的说法，下列不正确的是()。

A.选项A：带有分项工程表的标价合同

B.选项B：带有工程量清单的标价合同

C.选项C：带有分项工程表的标价合同

D.选项D：带有工程量清单的目标合同

【答案】：C168、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整或解除合同。

A.30

B.60

C.90

D.120

【答案】：C169、关于工程设计招标管理的说法，正确的是（）。

A.一般采用邀请招标方式

B.法规或规章明确规定的招标范围和一定规模的项目，才属于必须公开招标的项目

C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标

D.对投标人的资格不进行审查

【答案】：B170、在监理合同履行期间，监理人可行使的权力包括()

A.对设计、施工承包单位的选定权

B.对承包人报送的施工组织设计和技术方案的审查认定权

C.对工程设计变更的审批权

D.对工程规模、规划设计等要求的认定权

【答案】：B171、FIDICX系列合同中，在《施工合同条件》模式下，项目主要参与方不包括（）

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.分包商

【答案】：D172、如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件()，提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

A.发生后的28天内

B.全部消除后

C.影响结束后的14天内

D.影响结束后的28天内

【答案】：D173、风险型CM的合同计价采用（）。

A.成本加酬金方式

B.固定总价方式

C.固定单价方式

D.工程量清单方式

【答案】：A174、根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，永久工程损失的差额部分应由（）进行补偿。

A.发包人

B.承包人

C.合同条款确定的该风险责任人

D.造价咨询机构

【答案】：A175、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是（）。

A.合同责任单一，责任明确

B.固定工期、固定费用

C.可以减少设计变更

D.增加承包人的索赔

【答案】：D176、甲、乙签订借款合同，关于该借款合同法律关系的要素，说法不正确的是（）。

A.主体为合同当事人，即甲.乙

B.该借款合同法律关系的客体不属于物

C.客体为合同法律关系主体权利和义务所共同指向的对象，即甲.乙之间的借款

D.内容为合同约定的权利和义务，即贷款人提供借款，要求还款；借款人取得借款，按期还款，且互为权利.义务

【答案】：B177、菌落总数是（）的指标。

A.食品腐败变质

B.食品清洁状态

C.肠道致病菌污染

D.食品被粪便污染

【答案】：B178、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶段，其中第二阶段进行的是（）。

A.性能测试

B.联动试车

C.单车实验

D.系统联调

【答案】：B179、不属于数据一致性和可维护性的范畴的是（）。

A.安全性控制

B.集中控制

C.并发控制

D.故障的发现和恢复

【答案】：B180、《合同法》规定，要约生效条件为()

A.要约人向受要约人发出要约

B.要约人与受要约人共同在要约文件上签字

C.受要约人作出有效承诺

D.要约以任何形式到达受要约人

【答案】：D181、符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前（）天向承包人发出开始工作通知。

A.7

B.10

C.14

D.21

【答案】：A182、根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（）组织。

A.设计人

B.监理人

C.发包人

D.总承包人

【答案】：C183、按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商()

A.可以拒绝索赔

B.应承担全部责任

C.先行赔偿再向业主追索

D.代替分包商向工程师递交索赔报告

【答案】：D184、（）负责支付咨询顾问费用，（）负责支付专业分包商的费用。

A.雇主，承包商

B.雇主，项目经理

C.承包商，雇主

D.承包商，项目经理

【答案】：A185、下列合同法律关系中的法律事实属于行为的是()。

A.建设工程合同当事人违约

B.台风造成停工

C.地下埋藏物造成合同索赔

D.设备所在国罢工造成设备不能交付

【答案】：A186、关于保险合同的表述中，不正确的是（）。

A.保险合同是指被保险人与保险人约定保险权利义务关系的协议

B.投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人

C.保险人是指与投保人订立保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司

D.被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人，投保人可以为被保险人

【答案】：A187、招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（）日。

A.3

B.5

C.7

D.10

【答案】：B188、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应保证其投保需第三者责任险在（）前一直有效。

A.签发工程验收证书

B.出具最终结清证书

C.提交竣工验收报告

D.颁发缺陷责任期终止证书

【答案】：D189、下列关于建设工程勘察合同当事人说法不正确的是()。

A.建设工程勘察合同发包人只能是工程建设项目的建设单位

B.作为承包人的勘察单位必须具备法人资格，任何其他组织和个人均不能成为承包人

C.建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照

D.建设工程勘察合同的承包方必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书

【答案】：A190、根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是（）。

A.不利地质条件

B.不利气候条件

C.非自然的物质障碍

D.不利水文条件

【答案】：B191、以下（）专项施工方案需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。

A.高空作业工程

B.地下暗挖工程

C.大爆破工程

D.深水作业工程

【答案】：B192、关于技术服务，下列说法错误的是（）。

A.卖方应派遣技术熟练.称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务

B.卖方技术人员应并服从买方的现场管理

C.任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由买方承担

D.不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员

【答案】：C193、土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，则需要承包人承担的是（）。

A.其中6天的不利气候条件风险

B.其余9天的不利气候条件风险

C.停工15天的工期延误

D.停工15天造成的费用损失

【答案】：B194、关于卖方依约交付合同材料并提供相关服务后，买方应支付的进度款说法正确的是（）。

A.应在买方收到卖方单据并经审核无误后28日内支付

B.支付后进度款应达到该批次合同材料的签约合同价的95%

C.为该批次合同材料的合同价格的95%

D.卖方提交的单据包括合同价格95%金额的增值税发票正本一份

【答案】：A195、建设单位将自己的一批建筑设备抵押给银行，签订了抵押合同，但未办理抵押登记，下列说法正确的是（）。

A.设备转移给银行占有

B.抵押权自签订之日起设立

C.因未办理抵押登记，抵押权尚未设立

D.设立的抵押权能够对抗善意第三人

【答案】：B196、勘察人的试验室应当通过行业管理部门认可的（），具有相应的资格证书、试验人员和试验条件，否则应当委托第三方试验室进行室内试验

A.CMA计量认证

B.MAC计量认证

C.ACM计量认证

D.CAM计量认证

【答案】：A197、下列细菌，具有嗜盐性的是（）。

A.变形杆菌

B.沙门菌

C.葡萄球菌

D.副溶血性弧菌

【答案】：D198、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列关于工程竣工试验的说法正确的是（）。

A.承包人应提前14天将申请竣工试验的通知送达监理人

B.承包人应向监理人提交竣工文件、暂行操作和维修手册

C.监理人应在14天内确定竣工试验的具体时间

D.联动试车、投料试车在工程竣工试验的第一阶段进行

【答案】：C199、根据《标准设计施工总承包合同》，“变更管理”正确程序是（）。

A.发包人发出变更指示→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令

B.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令

C.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令

D.发包人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令

【答案】：C200、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是（）。

A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织

B.监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验

C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意

D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担

【答案】：D201、根据九部委发布的《标准勘察合同》，以下有关合同文件效力由大到小的排序正确的是（）。

A.合同协议书-投标函及附录-中标通知书-专用条款-通用条款

B.中标通知书-专用条款-通用条款-发包人要求-勘察费用清单

C.合同协议书-通用条款-专用条款-发包人要求-勘察费用清单

D.专用条款-通用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单

【答案】：B202、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还

B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还

C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还

D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还

【答案】：C203、（2021年真题）根据《标准材料采购招标文件》，全部合同材料质量保证期届满后，买方应在一定时间内向卖方支付合同价格（）的结清款。

A.10%

B.5%

C.3%

D.2%

【答案】：B204、预付款担保的主要形式为（）

A.现金

B.存款单

C.保兑支票

D.银行保函

【答案】：D205、根据FIDIC《施工合同条件》，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）的说法正确的是（）。

A.业主和承包商双方应在规定的日期前联合任命

B.由具有适当资格的一人至三人组成

C.成员可以包括业主代表和承包商代表

D.做出的决定具有强制约束力

【答案】：A206、停止运动的指征包括（）。

A.严重气短

B.不正常的心跳

C.特别眩晕

D.上腹部区疼痛或“烧心”

E.身体任何一部分突然疼痛

【答案】：A207、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列工程师对承包商索赔的处理决定中，不正确的是()。

A.通过变更删减部分承包工作内容的，给予费用补偿并相应缩短合同工期

B.完成变更指令增加的施工项目，给予费用补偿并顺延合同工期

C.因不可预见的外界条件对施工的干扰，给予费用补偿并顺延合同工期

D.异常不利的气候条件影响导致施工暂停，费用不予补偿但顺延合同工期

【答案】：A208、九部委设计合同文本中，履约保证金如果采用银行保函，担保有效期自发包人与设计人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批设计成果文件之日起（）日后失效。

A.15

B.21

C.25

D.28

【答案】：D209、经蛋白质消化率校正后的的氨基酸评分（PDCAAS）与氨基酸评分（AAS）的关系正确的是（）。

A.PDCAAS=AAS×n%

B.PDCAAS=AAS×真消化率

C.PDCAAS=AAS×表观消化率

D.PDCAAS=AAS×氮吸收量

【答案】：B210、根据九部委发布的《标准施工招标文件》规定，建筑工程一切险的投保人应当是（）。

A.施工合同的发包人

B.施工合同的承包人

C.施工合同发包人和承包人

D.工程项目的代建方和施工合同的发包人

【答案】：B211、某工程投保建筑工程一切险，保险人对原因造成的损失不负责任赔偿的是（）。

A.施工设备失灵

B.暴雨引起地面下陷

C.雷电引起火灾

D.意外事故

【答案】：A212、（2018年真题）某工程施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是（）。

A.1800万元，1800万元

B.1800万元，1770万元

C.1830万元，1800万元

D.1830万元，1770万元

【答案】：B213、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计人更换项目负责人应履行的程序是（）。

A.事先征得发包人同意，并在更换14天前将姓名及详细资料提交发包人

B.事先征得发包人同意，并在更换的项目负责人到岗前一天将资料提交发包人

C.事先口头通知发包人，并在更换的项目负责人到岗时向发包人提交书面材料

D.更换14天前将姓名及详细资料提交监理人，监理人在7天内做出答复

【答案】：A214、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以()为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。

A.监理单位

B.建设单位

C.分公司

D.施工企业

【答案】：D215、儿童是对碘缺乏敏感的人群，除必需使用含碘强化盐外，还建议经常安排（）。

A.海产品

B.淡水鱼

C.奶类

D.豆类

【答案】：A216、门顶弹簧(缓冲器)不适用于以下哪种？()

A.右内开门

B.右外开门

C.双向开启门

D.左内开门

【答案】：C217、在最近()年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的单位，应拒绝其通过资格预审。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：C218、《简明标准施工招标文件》中，依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过（）个月。

A.3

B.6

C.9

D.12

【答案】：D219、某工程投标了建设工程一切险，在任何情况下保险的赔偿金额均不得超过（）。

A.保险单明细表中对应列明的每次事故赔偿限额

B.每次事故的损失金额

C.承包商在合同中列明的金额

D.相关法律法规规定的金额

【答案】：A220、由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此清单价格费用的总和为（）。

A.实际合同价

B.签约合同价

C.预计合同价

D.约定合同价

【答案】：B221、根据《招标投标法》，中标通知书发出后，招标人和中标人应在()天内订立书面合同。

A.10

B.20

C.30

D.40

【答案】：C222、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照（）作出结论。

A.招标人的意见

B.评标委员会主席的意见

C.多数成员的意见

D.政府主管部门的意见

【答案】：C223、根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。

A.2%

B.3%

C.5%

D.10%

【答案】：A224、根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.指定分包商直接与业主订立合同

B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分

C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费

D.指定分包商对其违约独立承担责任

【答案】：D225、只能以动产作为担保财产的担保方式是（）。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.留置

【答案】：D226、工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是()。

A.要求重新评标

B.回头说明其不同意见和理由

C.书面说明其不同意见和理由

D.要求其他成员说明同意的意见和理由

【答案】：C227、以下()专项施工方案，需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。

A.高大模板工程

B.浅基坑工程

C.大爆破工程

D.脚手架工程

【答案】：A228、承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，（）可代为办理，所需费用由（）承担。

A.发包人，发包人

B.发包人，承包人

C.监理人，发包人

D.监理人，承包人

【答案】：B229、某工程项目是根据FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1年，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷，承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3个月，A单位工程缺陷通知期的终止时间应为（）。

A.A单位工程竣工日后1年

B.A单位工程竣工日后1年3个月

C.全部工程竣工日后1年

D.全部工程竣工日后1年3个月

【答案】：B230、设计施工总承包合同文件中的中标通知书、投标函及附录、其他合同文件的含义与（）的规定相同。

A.专业服务合同

B.工程施工合同

C.标准施工合同

D.建设施工合同

【答案】：C231、关于建设工程勘察合同履行中发包人管理的说法，不正确的是（）。

A.获得发包人代表授权的人员发出的指示视为已得到发包人代表的同意

B.监理人在权限范围内发出的指示视为已得到发包人的批准

C.发包人代表逾期未发出临时书面指示的书面确认函，该临时指示视为发包人的正式指示

D.发包人对勘察人书面提出的事项逾期未答复，视为已获得发包人的批准

【答案】：A232、甲将工程机械借给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。依据我国《合同法》的规定，乙丙之间买卖工程机械合同的效力是()

A.有效

B.无效

C.效力待定

D.可变更或撤销

【答案】：C233、卖方未能按时交付合同材料时，应向买方支付迟延交货违约金，关于该违约金的说法正确的是（）。

A.迟延交付违约金以周为单位计算，不满一周的按天计算

B.每天迟延交付违约金为合同价格的0.08%

C.迟延交付违约金的最高限额为迟延交付材料金额的10%

D.支付迟延交货违约金后，卖方仍应继续交付合同材料

【答案】：D