2026年监理工程师之合同管理考试题库500道附答案【能力提升】

2026年监理工程师之合同管理考试题库500道第一部分单选题(500题)1、根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师对承包人递交的索赔报告超过28天未作任何表示，则应视为()

A.需等待发包人批准

B.工程师已拒绝索赔要求

C.承包人的索赔要求已成立

D.承包人需进一步提交补充索赔证据

【答案】：C2、下列组织或机构中，不能成为合同主体的是（）。

A.政府机关

B.企业法人

C.项目监理机构

D.社会团体

【答案】：C3、根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人在投标文件中提出采用专利技术的，专利技术使用费的报价和评审正确的是（）。

A.在投标报价外单列，单独进行投标报价评审

B.包含在投标报价中，综合进行投标报价评审

C.不进行报价，由评标委员会评估

D.不计入报价，中标后单独报价评审

【答案】：B4、营养干预试验设计的类型在研究层面上常采用（）方案。

A.动物实验

B.随机对照

C.临床试验

D.类实验

E.人体试验

【答案】：B5、对于联合体的承包人，合同履行过程中发包人和监理人仅与（）联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。

A.联合体牵头人或联合体授权的代表

B.联合体牵头人或联合体的代表

C.联合体牵头人

D.联合体的代表

【答案】：A6、工程施工评标中，投标人竞标报价是否低于其成本，应当由（）认定。

A.招标人

B.评标委员会

C.招投标监督机构

D.市场监督管理机构

【答案】：B7、下列合同计价方式中，在工程施工中“量"与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是（）

A.单价合同

B.固定总价

C.可调总价

D.成本加酬金

【答案】：A8、根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的承包人机械设备损坏及停工损失，由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.承包人和发包人共同

【答案】：B9、某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工。当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应（）。

A.向发包人索赔

B.向乙施工单位索赔

C.向监理单位索赔

D.自行承担

【答案】：A10、用于计算营养标签标示值的数据，至少需要（）次以上的检测结果。

A.5

B.10

C.50

D.20

【答案】：B11、招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（）日。

A.3

B.5

C.7

D.10

【答案】：B12、关于卖方依约交付合同材料并提供相关服务后，买方应支付的进度款说法正确的是（）。

A.应在买方收到卖方单据并经审核无误后28日内支付

B.支付后进度款应达到该批次合同材料的签约合同价的95%

C.为该批次合同材料的合同价格的95%

D.卖方提交的单据包括合同价格95%金额的增值税发票正本一份

【答案】：A13、在有限数量制的资格审查中，如通过详细审查的申请人为8个，而资格审查文件规定的数量为7个，则（）。

A.不需要进行评分，随机选取7个通过资格审查

B.需要进行评分，8家均通过资格审查

C.需要进行评分，前7家通过资格审查

D.不需要进行评分，提交资格申请文件时间排在前7位的通过资格审查

【答案】：C14、紧急情况下的暂停施工，监理人应在接到承包人书面请求后的（）小时内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。

A.10

B.12

C.20

D.24

【答案】：D15、关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（）。

A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用

B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充、细化时，允许与通用合同条款不一致

C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化

D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效

【答案】：B16、合同担保中，关于抵押的说法正确的是（）。

A.应收账款可用于抵押

B.抵押物应当移交债权人

C.抵押物只能由第三人提供

D.扣押的财产不得抵押

【答案】：D17、某建设工程施工合同中订有仲裁条款。下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是()。

A.仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现

B.仲裁事项可以通过默示的方式体现

C.建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效

D.当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效

【答案】：B18、永久工程的大型设备一般情况下由（）采购。

A.供货人

B.承包人

C.监理人

D.发包人

【答案】：D19、在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师()。

A.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任

B.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任

C.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任

D.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任

【答案】：B20、建设工程勘察合同中，发包人通常可能是工程建设项目的（）。

A.建设单位或者工程设计单位

B.监理单位或者设计单位

C.监理单位或者工程总承包单位

D.建设单位或者工程总承包单位

【答案】：D21、由于采购方在合同内填错到货地点导致供货方送货不能顺利交接货物的，所产生的后果由（）承担。

A.采购方

B.代运方

C.供货方

D.采购方和供货方共同

【答案】：A22、某建设工程项目，约定缺陷责任期为1年，建设工程中竣工验收前2013年5月1日进行了土建单位工程验收，2013年8月1日进行了竣工验收，则关于缺陷责任期说法正确的是()。

A.2014年4月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年5月1日开始，

B.2014年7月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年8月1日开始，

C.2014年7月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年5月1日开始，

D.2014年4月30日结束?土建单位工程缺陷责任期从2013年8月1日开始，

【答案】：A23、乙未经甲授权，却以甲的名义与丙签订了买卖合同，后来甲对其行为进行了追认，则下列说法正确的是()。

A.由甲承担责任

B.由乙承担责任

C.由丙承担责任

D.由甲和乙共同承担责任

【答案】：A24、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款的约定担保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是()。

A.事先征得监理人同意，并通知设计人

B.事先征得监理人同意，并通知发包人

C.事先征得设计人同意，并通知监理人

D.事先征得发包人同意，并通知监理人

【答案】：D25、设备采购合同中，由（）负责提供设备运至目的地的包装。

A.买方

B.卖方

C.运输部门

D.安装单位

【答案】：B26、关于评标委员会的说法，正确的是（）。

A.评标委员会成员的名单应当在中标结果确定前保密

B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定

C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3

D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定

【答案】：A27、以下关于留置担保的说法中，正确的是（）

A.留置不以合法占有对方财产为前提

B.可以留置的财产仅限于动产

C.留置担保可适用于建设工程合同

D.留置以合法占有对方固定资产为前提

【答案】：B28、依据委托监理合同示范文本的规定，当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，委托人可以()

A.发出终止合同通知，终止监理合同

B.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第1个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止

C.发出指明其未履行义务的通知后35天内未收到答复，可在第1个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止

D.发出指明其未履行义务的通知后42天内未收到答复，可在第1个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，合同即行终止

【答案】：B29、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中永久性工程的损失差额由（）补偿。

A.保险公司

B.发包人

C.承包人

D.发包人和承包人共同

【答案】：B30、无权代理行为属于（）。

A.无效行为

B.可撤销的行为

C.效力待定的行为

D.可变更的行为

【答案】：C31、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订合同的时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。

A.4月30日

B.5月5日

C.5月15日

D.6月14日

【答案】：D32、在建设工程中，建设工程材料设备采购合同属于（）。

A.买卖合同

B.无偿合同

C.实践性合同

D.单务合同

【答案】：A33、下列不是WHO推荐选用皮褶厚度的测量点为（）。

A.肩峰

B.肩胛下角

C.肱三头肌

D.脐旁

【答案】：A34、关于施工阶段因承包人违约解除合同的表述中，不正确的是（）。

A.合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工

B.发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施

C.发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任

D.发包人的扣留行为导致发包人根据合同约定享有的索赔权利丧失

【答案】：D35、关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是（）。

A.发包人可以发包给自然人

B.超越承包人经营范围订立的勘察合同一律无效

C.承包人超越资质等级承揽勘察业务的，吊销营业执照

D.发包人发包给不具有相应资质等级的勘察单位的，处100万元以上200万元以下的罚款

【答案】：B36、下列（）情形导致承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中较低的一个作为支付计算的价格指数。

A.不可抗力

B.工程量增加

C.承包商基础施工超挖

D.设计变更

【答案】：C37、根据勘察设计招标的规定，关于资格审查的描述正确的是（）。

A.邀请招标的项目，应当发布资格预审公告

B.给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于5日

C.招标人可以对已发出的资格预审文件进行必要的澄清或者修改，应当在提交资格预审申请文件截止时间至少5日前

D.资格审查委员会有招标人（招标代理机构）熟悉相关业务的代表和不少于成员总数2/3的技术、经济等专家组成，专家人数为5人以上单数

【答案】：B38、某工程项目是根据FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1年，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷，承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3个月，A单位工程缺陷通知期的终止时间应为（）。

A.A单位工程竣工日后1年

B.A单位工程竣工日后1年3个月

C.全部工程竣工日后1年

D.全部工程竣工日后1年3个月

【答案】：B39、以下关于设备采购招标的表述中，正确的是（）。

A.对工程成套设备的供应，投标人应当是生产厂家

B.一个生产厂家对同一品牌同一型号的材料和设备，可以委托多家代理商参加投标

C.投标人应在文件里提供可供选择的备选方案

D.报价分析不仅要考虑设备本体和辅助设备的费用，也要考虑大件运输、安装、调试、专用工具等费用

【答案】：D40、“商定或确定”条款规定，()在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同当事人协商，尽量达成一致。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.发包人

D.发包人代表

【答案】：A41、根据九部委发布的《标准勘察合同》，项目负责人（）内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。

A.24小时

B.2天

C.3天

D.7天

【答案】：B42、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的，应在提前竣工协议中明确的内容是（）。

A.承包人修订的进度计划和赶工措施，发包人提供的条件和追加的合同价款

B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款，承包人要求的奖励办法

C.发包人修订的进度计划和奖励办法，承包人提出的赶工措施和追加的费用

D.承包人修订的进度计划和施工条件要求，发包人的工期要求和追加的合同价款

【答案】：A43、对具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的招标项目，最适用的评标方法为（）。

A.有限数量法

B.最低评标价法

C.综合评估法

D.打分法

【答案】：B44、根据《标准设计施工总承包合同》，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是（）。

A.承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保

B.承包人、分包人及监理人应投保，发包人不需要投保

C.承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保

D.发包人、监理人、承包人和分包人均应投保

【答案】：D45、关于地下工程防水混凝土的下列表述中哪一条是错误的？()

A.抗渗等级不得小于P6

B.结构厚度不应小于250mm

C.裂缝宽度不得大于0.2mm且不得贯通

D.迎水面钢筋保护层厚度不应小于30mm

【答案】：D46、根据《标准施工招标文件》，下列评审工作中，不属于综合评估法的初步评审阶段工作内容的是（）。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.施工方案合理性评审

【答案】：D47、承包人根据合同认为有权得到追加付款(或)延长工期时。应按规定程序向()提出索赔。

A.业主

B.发包人

C.承包人

D.监理人

【答案】：B48、某工程，施工招标文件规定的评标方法为最低评标价法。现有三家单位投标，甲投标报价6050万元，评标价6000万元:乙投标报价6200万元，评标价5950万元:丙投标报价5950万元，评标价6050万元，则中标单位及签约合同价分别为（）。

A.乙，5950万元

B.乙，6200万元

C.丙，5950万元

D.丙，6050万元

【答案】：B49、(2016年真题)根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，在有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由（）安排人员负责安全保卫工作。

A.发包人

B.勘察人

C.监理人

D.项目施工单位

【答案】：A50、依据《合同法》，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为()

A.必须征得对方同意

B.无须征得对方同意，但应提供担保

C.无须征得对方同意，但要通知对方

D.无须征得对方同意，也无须通知对方

【答案】：C51、按照FIDIC《施工合同条件》规定，在()后，业主应将保留金全部返还给承包商。

A.颁发工程接收证书

B.颁发履约证书

C.签发最终支付证书

D.承包商提交结清单

【答案】：B52、材料设备采购合同的分类描述中，不正确的是（）。

A.凭样品买卖的当事人应当封存样品

B.试用买卖在试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为拒绝购买

C.分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同

D.建设工程材料设备采购合同的标的数量较大,一般都采用非即时买卖合同，

【答案】：B53、关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（）。

A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判

B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定

C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担

D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担

【答案】：B54、根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是（）。

A.质量标准和设计文件审批程序

B.质量标准、设计业绩和人员资格

C.设计文件审批和设计变更程序

D.设计业绩、人员资格和设计变更程序

【答案】：B55、胶体和β葡聚糖含量的增多对GI值的影响是（）。

A.使之升高

B.使之降低

C.无变化

D.先升高，后降低

【答案】：B56、某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同，合同约定：设备供应公司向建设单位供货2台空调，其余8台交付承建其工程的施工单位。这种情况属于《合同法》规定的合同履行中的()

A.债权转让

B.合同变更

C.债务转移

D.合同转让

【答案】：A57、行为调查表设计原则中不正确的是（）。

A.调查表所列目的的含义、定义、标准必须明确

B.调查表所列项目内容在资料统计分析上定性即可以

C.调查表问题要针对性强

D.调查表项目应避免带有强制性的提问

【答案】：B58、承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为（）。

A.1个月

B.6个月

C.1年

D.2年

【答案】：B59、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指（）。

A.协议书中的签约合同价格

B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部合同价款

C.中标通知书中的中标价格

D.承包人的投标报价

【答案】：B60、关于建设工程施工准备阶段的合同管理中，发包人、承包人、监理人各自的义务和职责表述正确的是（）。

A.移交施工场地是发包人的义务，以不影响单位工程的施工为原则

B.建立完善的质量检查制度是承包人的义务，应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备兼职质量检查人员

C.监理人未按时对承包人提出的施工进度计划作出批复或提出修改意见，则该进度计划视为未得到批准

D.合同工期自开工通知中载明的开工日起计算

【答案】：D61、蛋白质氨基酸模式与人体蛋白质氨基酸模式较接近的是（）。

A.虫草

B.植物

C.藻类

D.动物

【答案】：D62、下列关于建设工程勘察合同发包人和勘察人义务说法错误的是（）。

A.发包人应办理证件和批件

B.发包人应支付合同价款

C.发包人应依法纳税

D.勘察人应完成全部勘察工作

【答案】：C63、设计施工总承包合同订立时，承包人文件中最主要的是（），需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时问。

A.承包人建议书

B.设计文件

C.价格清单

D.投标函

【答案】：B64、某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由()

A.发包人负责，并承担检验费用

B.发包人负责，检验费用由承包人承担

C.承包人负责，并承担检验费用

D.承包人负责，检验费用由发包人承担

【答案】：D65、某工程投保建筑工程一切险，保险人对原因造成的损失不负责任赔偿的是（）。

A.施工设备失灵

B.暴雨引起地面下陷

C.雷电引起火灾

D.意外事故

【答案】：A66、根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂”前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是（）。

A.同意卖方启运，改为设备安装前检验

B.停止启运，按合同约定进行交货前检验

C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运

D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价15%的违约金

【答案】：B67、根据《标准设备采购合同》的规定，设备安装完成后，为买方进行考核的机会不超过（）。

A.一次

B.二次

C.三次

D.四次

【答案】：C68、根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定，自监理人收到承包人设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限不应超过（）。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：C69、对于进口的设备，将货物在出口国装船港装上船之前的一切费用均已包含在报价是（）。

A.FOB价

B.FCA价

C.CIF价

D.CIP价

【答案】：A70、采用最低评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是（）。

A.确定中标价

B.确定合同价

C.衡量各投标书优劣的依据

D.确定投标人实现各种指标的依据

【答案】：C71、招标采购通用型设备时，采用综合评标价法评标，以报价为基础，按预定方法部分要素换算成定价格的因素中，不应包括()。

A.运输费

B.保险费

C.2年内易损件费

D.售后服务费

【答案】：B72、（2018年真题）关于投标保证金的说法，正确的是（）。

A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金

B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理

C.投标保证金有效期应当长于投标有效期

D.中标人不能要求先退回投标保证金，再提交履约保证金

【答案】：B73、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人文件中最主要的文件是（）。

A.设计文件

B.施工组织设计

C.价格清单

D.承包人建议书

【答案】：A74、某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由()。

A.发包人赔偿，延误的工期顺延

B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延

C.自己承担，延误的工期顺延

D.自己承担，延误的工期不予顺延

【答案】：A75、高层建筑中，非承重100mm厚加气混凝土砌块墙(未抹灰粉刷)的耐火极限是()

A.1.50h

B.2.50h

C.3.75h

D.4.50h

【答案】：C76、按照施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是()。

A.工程验收通过

B.承包人送交了竣工验收报告

C.办理完移交工程手续

D.发包人支付了竣工结算款

【答案】：C77、标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，不包括（）。

A.合同协议书

B.履约保函

C.简明施工合同

D.预付款保函

【答案】：C78、招标人给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于（）日。

A.3

B.5

C.7

D.9

【答案】：B79、某工程招标工期15个月，投标工期每提前一个月，可以给招标人带来20万元的收益。其中一投标人的投标报价3000万元，工期14个月，如果只考虑工作因素，则采用经评审的最低投标报价法评标时，其评标价为()万元。

A.3020

B.2980

C.3000

D.3010

【答案】：B80、关于竣工验收的表述中，不正确的是（）。

A.以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期，并在工程接收证书中写明

B.实际竣工日用以计算施工期限，与合同工期对照判定承包人是提前竣工还是延误竣工

C.发包人在收到承包人竣工验收申请报告56d后未进行验收，视为未通过验收

D.实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的情况除外

【答案】：C81、甲单位与釆购员某乙因矛盾解除代理关系，但有两份盖有甲公章的空白授权书未收回。乙为泄愤，持授权书向供应商丙、丁高价釆购材料。丙丁均及时发货至施工现场。经查，丙不知乙离职，而丁明知乙离职。关于本案，说法正确的是（）。

A.甲有权拒绝向丙、J承担责任

B.由于甲单位存在过失,两份合同均属于表见代理

C.由于乙行为违法,两份合同均属于无效合同

D.甲对丙应承担付款义务

【答案】：D82、下列关于评标专家必须满足的条件，说法不正确的是（）。

A.从事相关专业领域工作满8年

B.具有高级职称

C.熟悉有关招标投标的法律法规

D.与投标人没有经济利益关系

【答案】：B83、关于透水地面的做法，错误的是()

A.采用透水性地面砖

B.采用透水性混凝土块状面层

C.采用灰土夯实垫层

D.采用砂石级配垫层

【答案】：C84、依据施工合同示范文本的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中正确的是()。

A.材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点

B.到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换

C.供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失

D.到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地

【答案】：C85、（2017年真题）建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在（）。

A.行业协会网站发布招标公告

B.行业协会网站发布投标邀请书

C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告

D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书

【答案】：C86、建设工程勘察合同关于发包人指示说法错误的是（）。

A.发包人的指示应盖有发包人单位章，并由发包人代表签字确认

B.紧急情况下，发包人代表可以签发临时书面指示

C.临时书面指示发出后48小时内发出书面指示

D.逾期未发出书面确认函，临时书面指示应视为发包人的正式指示

【答案】：C87、某施工合同履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意。则下列关于申报手续和费用承担的表述中，正确的是()

A.发包人办理申报手续并承担费用

B.发包人办理申报手续，承包人承担费用

C.承包人办理申报手续，发包人承担费用

D.承包人办理申报手续并承担费用

【答案】：D88、以下电梯机房的设计要点中哪条有误？()

A.电梯机房门宽为1.2m

B.电梯机房地面应平整、坚固、防滑且不允许有高差

C.墙体等维护结构应做保温隔热

D.机房室内应有良好的防尘、防潮措施

【答案】：B89、某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人的施工期应为()。

A.自2月1日始，至12月5日止

B.自2月1日始，至12月20日止

C.自2月5日始，至12月5日止

D.自2月5日始，至12月20日止

【答案】：A90、在设计施工总承包合同中，下列关于承包人文件的说法，错误的是()。

A.专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间

B.专用条款内需要约定监理人对承包人提交文件应批准的合理期限

C.承包人文件中最主要的是设计文件

D.项目实施中，监理人未在约定的期限内对提交文件提出意见，不能进行后续施工

【答案】：D91、某工程项目，发包人将主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当()承担。

A.乙承包人

B.发包人

C.甲承包人

D.工程师

【答案】：B92、(2017年真题)根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建议时，正确的处理程序是（）。

A.承包人向监理人提出——监理人与发包人协商——监理人向承包人发出变更指示

B.承包人向监理人提出——监理人向发包人报告——发包人与承包人协商合同变更

C.承包人向发包人提出——发包人与监理人协商——监理人向承包人发出变更指示

D.承包人向发包人提出——发包人通知监理人——监理人向承包人发出变更指示

【答案】：A93、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.工程师助手相当于我国的监理员

B.雇主可以直接向工程师助手指派任务

C.工程师可以向工程师助手付托部分权力

D.工程师助手发出的指示，效力低于工程师的指示

【答案】：C94、根据九部委设备采购合同的规定，由于买方原因在最后一批合同设备交货后（）内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后（）内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

A.7日，3日

B.28日，3日

C.3个月，7日

D.6个月，7日

【答案】：D95、（2013年真题）关于抵押的说法，正确的是（）。

A.抵押的财产不转移占有

B.抵押的财产应当为债务人所有

C.土地所有权可以作为抵押物

D.抵押合同应自登记之日起生效

【答案】：A96、关于合同效力的说法，正确的是()

A.合同无效但仲裁条款可以有效

B.当事人不能通过约定让合同生效

C.当事人的意思表示是否真实不影响合同效力

D.当事人的民事权利能力对合同效力无影响

【答案】：A97、某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为1000万元，评标价为1090万元。乙的投标报价为1090万元，评标价为1000万元，则中标人和中标价格分别为（）。

A.甲，1000万元

B.甲，1090万元

C.乙，1000万元

D.乙，1090万元

【答案】：D98、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力()

A.是终局性的，对发包人具有强制约束力

B.不是终局性的，但对发包人具有强制约束力

C.是终局性的，仅对承包人具有强制约束力

D.不是终局性的，对发包人和承包人均没有强制约束力

【答案】：D99、关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。

A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”

B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序

C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触

D.“评标办法前附表”无需响应招标项目的具体特点和实际需要

【答案】：B100、某种液态食品，其能量值需满足（），才可声称是低能量食品。

A.≤40kJ（9.6kcal）/100mL

B.≤60kJ（14.4kcal）/100mL

C.≤80kJ（19.1kcal）/100mL

D.≤l00kJ（23.9kcal）/100mL

【答案】：C101、IPD模式指的是（）。

A.传统模式

B.设计一建造模式

C.CM模式

D.集成项目交付模式

【答案】：D102、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶段，其中第二阶段进行的是（）。

A.性能测试

B.联动试车

C.单车实验

D.系统联调

【答案】：B103、下列关于工程实际竣工日期的确定，不正确的是（）。

A.工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期

B.工程竣工验收通过但要求整修和完善的，实际竣工日期为承包人整修和完善后送交竣工验收申请报告的日期

C.工程按发包人要求返工重作或补救后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人返工重作或补救后送交竣工验收申请报告的日期

D.发包人延误竣工验收，承包人送交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期

【答案】：B104、根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（）．

A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算

B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复

C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担

D.缺陷责任期最长不得超过1年

【答案】：A105、关于建设工程设计合同履行的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.保证设计质量是发包人的责任

B.保护双方知识产权是双方的共同责任

C.外部协调工作应由承包人自行完成

D.设计人不承担参加工程验收的责任

【答案】：B106、根据九部委材料采购合同的规定，迟延付款违约金的最高限额为合同价格的（）。

A.10%

B.0.08%

C.60%

D.0.8%

【答案】：A107、ECC合同中，早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定应由（）记录在案。

A.雇主

B.监理工程师

C.项目经理

D.承包商

【答案】：C108、总监理工程师作为监理单位的代理人，应当在授权范围或职权范围内行使代理权，这种代理属于（）。

A.指定代理

B.表见代理

C.委托代理

D.法定代理

【答案】：C109、材料在采购合同订立前已为买受人所占有时，材料采购合同的生效时间是()。

A.材料交付日

B.材料价款支付日

C.采购合同备案日

D.合同当事人签字日

【答案】：A110、建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应()。

A.申请仲裁机构重新仲裁

B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决

C.申请人民法院撤销仲裁裁决

D.申请政府主管部门撤销该裁决

【答案】：C111、根据九部委发布的《标准施工招标文件》规定，建筑工程一切险的投保人应当是（）。

A.施工合同的发包人

B.施工合同的承包人

C.施工合同发包人和承包人

D.工程项目的代建方和施工合同的发包人

【答案】：B112、下列关于标包划分的说法中，正确的是（）。

A.标包划分过大会缺乏对大型供应厂商的吸引力

B.标包划分过小会导致中小供应厂商无法满足供应

C.每次招标时，可依据设备材料的性质只发一个标包或分成几个标包同时招标

D.投标人可以对一个标包中的某几项进行投标

【答案】：C113、关于铝合金门窗的横向和竖向组合，下列措施中哪一项是错误的？()

A.应采用套插，搭接形成曲面组合

B.搭接长度宜为10mm

C.搭接处用密封膏密封

D.在保证质量的前提下，可采用平面同平面组合

【答案】：D114、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是（）。

A.质量标准和设计文件审批程序

B.质量标准、设计业绩和人员资格

C.设计文件审批和设计变更程序

D.设计业绩、人员资格和设计变更程序

【答案】：B115、只能以动产作为担保财产的担保方式是（）。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.留置

【答案】：D116、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于承包人负责采购的工程设备到货检验的说法中，正确的是()。

A.由承包人提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验

B.由设备制造商提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验

C.承包人应在设备到货时与发包人共同核验

D.承包人应在设备到货时与工程师共同核验

【答案】：D117、（2019年真题）依法必须招标项目，评标委员会成员人数组成应当至少为（）。

A.三人以上单数

B.四人以上

C.五人以上单数

D.七人以上单数

【答案】：C118、（2017年真题）根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的（）。

A.5%

B.10%

C.20%

D.30%

【答案】：B119、公开招标在开标时，应当由（）。

A.招标监督机构主持，所有投标人均应参加

B.招标监督机构主持，投标人自愿参加

C.招标人主持，所有投标人均应参加

D.招标人主持，投标人自愿参加

【答案】：C120、下列描述中不属于资格评审的是（）。

A.资质要求

B.业绩要求

C.质量要求

D.信誉要求

【答案】：C121、下列选项不属于建设工程合同当事人的是（）。

A.建设单位

B.工程总承包单位

C.设计人

D.项目监督管理部门

【答案】：D122、《标准施工合同》中的“施工期”是指（）。

A.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限

B.合同协议书中写明的施工总日历天数

C.用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准

D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和

【答案】：A123、下列关于标底的说法正确的是（）。

A.是招标文件的必备内容

B.不等于工程的概（预）算

C.等于合同价格

D.在招标过程中应当保密

【答案】：B124、关于使用标准合同示范文本的作用（九部委标准文本系列）说法错误的是（）。

A.有助于提高交易效率，增加交易成本

B.有利于当事人履行合同的规范和顺畅

C.有利于对合同的审计和监督

D.有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷

【答案】：A125、作为合同法律关系主体的自然人必须具备（）能力。

A.完全民事行为

B.限制民事行为

C.与合同履行相适应民事行为

D.一般民事行为

【答案】：C126、根据ECC合同，最突出体现合作伙伴管理理念的是（）。

A.风险和保险

B.早期警告和补偿事件

C.测试和缺陷

D.争端和合同终止

【答案】：B127、关于卖方依约交付合同材料并提供相关服务后，买方应支付的进度款说法正确的是（）。

A.应在买方收到卖方单据并经审核无误后14日内支付

B.支付后进度款应达到该批次合同材料的签约合同价的95%

C.为该批次合同材料的合同价格的95%

D.卖方提交的单据包括合同价格100%金额的增值税发票正本一份

【答案】：D128、甲公司授权其采购员到乙公司购买一批电视机，并交给该采购员一份已盖公司公章的空白合同书，该采购员用此合同书与乙公司订立了购买电视机的合同。乙公司按时交货后未收到货款，双方发生了纠纷，则下列表述错误的是()。

A.乙公司可以要求甲公司支付电视机货款

B.要求该采购员支付电视机货款

C.乙公司可以中止合同并要求甲公司退货

D.甲公司应当支付电视机货款

【答案】：B129、根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是()

A.指定分包商可以与雇主直接订立合同

B.指定分包商的施工任务可以是承包商的任何工作

C.承包商不能收取指定分包商的管理费

D.承包商对指定分包商的违约不承担责任

【答案】：D130、（2013年真题）某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为（）。

A.全都归银行所有

B.返还施工企业550万元

C.返还施工企业600万元

D.返还施工企业750万元

【答案】：B131、甲建设单位确定乙施工单位为中标单位，于2013年5月1日发出中标通知书，双方最迟应该在()签订书面合同。

A.2013年5月15日

B.2013年5月16日

C.2013年5月30日

D.2013年6月30日

【答案】：C132、施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，在依法拍卖该房产时尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金，拍卖房产得款400万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务()

A.全部消灭

B.还有100万元

C.还有150万元

D.还有180万元

【答案】：D133、对于既有设备采购又有安装服务的项目招标，下列说法正确的是（）。

A.设备和安装应当合并招标

B.可以按照设备和安装工程所占的费用比例来确定具体招标类型

C.应当由承包商负责采购

D.供货方不得通过各种渠道组织货源完成供货或设备成套

【答案】：B134、3月5日，甲为借贷，将自有厂房和设备抵押给乙，签订抵押合同；3月20日，双方向有关部门办理抵押登记。则厂房和设备抵押权设立的时间分别为（）

A.3月5日，3月20日

B.3月20日，3月20日

C.3月5日，3月5日

D.3月20日，3月5日

【答案】：D135、因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为()

A.不可抗力发生日

B.发出通知日

C.通知到达对方日

D.对方同意日

【答案】：C136、(2017年真题)工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。

A.成本加酬金

B.成本加利润

C.成本加规费

D.直接成本加间接成本

【答案】：B137、根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，拟建工程范围还没有完全界定，合同双方先约定合同的目标成本，此时应选用（）条款。

A.管理合同

B.目标合同

C.标价合同

D.成本补偿合同

【答案】：B138、关于保证人资格的说法，正确的是（）。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为保证人

【答案】：B139、（2017年真题）根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括（）。

A.结算方式

B.预付款支付时间

C.质量标准

D.合同争议解决方式

【答案】：C140、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是（）。

A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发

B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作

C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具

D.进度款支付证书一经签发监理人无权修改

【答案】：C141、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，自监理入收到承包人的设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限应不超过（）日。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：C142、在进行选择保险人决策时，一般至少应当考虑（）这三项因素。

A.安全.服务.成本

B.安全.风险.成本

C.风险.服务.成本

D.安全.服务.费用

【答案】：A143、下列关于称重记账法的说法正确的是（）。

A.称重记账法适合于个人膳食营养状况调查

B.称重记账法必须进行进餐人数的登记

C.家庭每种食物实际消耗量=食物结存量+购进食物总量-剩余总量

D.要对进餐人的一般情况如性别、劳动强度等进行登记

E.调查期间不能忽略调味品消耗量的记录

【答案】：B144、发包人和承包人在履行合同中发生争议后提请争议评审组评审，下列说法正确的是（）。

A.争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成

B.在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的决定执行

C.争议双方接受评审意见后，由监理人根据评审意见拟定执行协议，并遵照执行

D.争议双方不接受评审意见，可要求提交仲裁或提起诉讼，仲裁或诉讼结束前应暂按评审意见执行

【答案】：A145、建设工程施工过程中发生化学品泄露，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应有保险公司支付的前提是该工程担保了建筑工程()。

A.一切险

B.一切险加第三者责任险

C.一切险加人身保险

D.一切险加人身意外伤害险

【答案】：B146、应按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料的是（）。

A.监理工程师

B.发包人

C.设计单位

D.勘察单位

【答案】：B147、根据《标准施工合同》，关于监理人对质量检验和试验的说法，正确的是（）。

A.监理人收到承包人共同检验的通知，未按时参加检验，承包人单独检验，该检验无效

B.监理人对承包人的检验结果有疑问，要求承包人重新检验时，由监理人和第三方检测机构共同进行

C.监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部分质量有疑问时，有权要求承包人对已覆盖的部位进行揭开重新检验

D.重新检验结果证明质量符合合同要求的，因此增加的费用由发包人和监理人共同承担

【答案】：C148、设计施工总承包合同履行过程中，承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报（）批准后执行。

A.监理人

B.发包人

C.发包人与监理人

D.发包人与分包人

【答案】：B149、履约保函的担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至()止。

A.竣工验收之日

B.提交竣工验收报告之日

C.签发工程移交证书日

D.缺陷责任期止之日

【答案】：C150、以下关于材料采购的评标方式的说法中，正确的是（）。

A.评标委员会按招标文件中规定的评估指标及其量化因素和分值进行评分的方法为最低评标价法

B.以投标价为基础，将评审各要素按预定方法换算成相应价格值增加或减少到报价上形成评标价的方法为综合评估法

C.招标文件中没有规定的评标方法和标准不得作为评标依据

D.最低评标价法只适用于技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标

【答案】：C151、承包人办理保险的情况下，如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，或未能使保险持续有效时，（）可代为办理，所需费用由（）承担。

A.发包人，发包人

B.发包人，承包人

C.监理人，发包人

D.监理人，承包人

【答案】：B152、可以以不动产作为担保财产的担保方式是（）。

A.定金

B.抵押

C.质押

D.留置

【答案】：B153、根据《民法典》担保物权分编和合同编，不能作为质押担保的是（）。

A.建设用地使用权

B.股权

C.注册商标专用权

D.专利权

【答案】：A154、关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是（）。

A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项

B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行

C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令

D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任

【答案】：A155、依照标准施工合同通用条款的规定，由发包人采购材料时，下列表述中不正确的是（）。

A.要求提前交货时，承包人不得拒绝，发包人应承担增加的保管费用

B.延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失

C.到货材料的种类与合同约定不符时，承包人应该代为调剂串换

D.质量不合格造成工程返工时，发包人应赔偿承包人的损失

【答案】：C156、下列法人中，属于特别法人的是（）。

A.基金会法人

B.事业单位法人

C.社会团体法人

D.农村集体经济组织法人

【答案】：D157、依据《民法典》担保物权分编和合同编的规定，一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。

A.2

B.3

C.6

D.12

【答案】：C158、关于根据标准文本编制招标文件和合同条件的说法正确的是（）。

A.确保了建设工程招标和合同文件中各项内容的独立性

B.有助于保证交易安全

C.增加了交易成本

D.增加了合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性

【答案】：B159、乙未经授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同()

A.效力待定

B.无效

C.有效

D.经过乙催告甲后生效

【答案】：A160、FDIC施工合同条件规定的保留金属于()。

A.合同价内的暂列金

B.业主应交付的预付款

C.承包商应交付的定金

D.承包商应得的工程款

【答案】：D161、（2020年真题）联合体资质等级的确定（）。

A.由多家单位组成的联合体，按资质事故较低的确定

B.由多家单位组成的联合体，按资质事故较高的确定

C.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较低的确定

D.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较高的确定

【答案】：C162、下列关于不利物质条件的说法正确的是（）。

A.不利物质条件属于承包人应承担的风险

B.承包人遇到不利物质条件时，应采取合理措施继续施工，并通知监理人

C.监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由承包人承担

D.不利物质条件包括不利气候条件

【答案】：B163、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师地位的说法，正确的是（）。

A.不属于业主方人员

B.可以行使合同中明确规定的权力

C.不得行使合同中必然隐含的权力

D.保持公正(Impartially)的态度处理问题

【答案】：B164、下列不属于施工合同中监理人职责的是（）。

A.独立处理或决定有关事项，如签订分包合同、变更估价、索赔等

B.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作

C.承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执

D.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，行使通用条款规定的，以及具体施工合同专用条款中说明的权力

【答案】：A165、按ECC合同文本，关于主要选项条款的说法，下列不正确的是()。

A.选项A：带有分项工程表的标价合同

B.选项B：带有工程量清单的标价合同

C.选项C：带有分项工程表的标价合同

D.选项D：带有工程量清单的目标合同

【答案】：C166、下列选项中，在建设工程中可以作为保证人的是()。

A.企业法人的分支机构

B.企业的职能部门

C.国家机关

D.企业法人

【答案】：D167、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，工程设计应执行的各项规范、标准和发包人要求之间对同一内容的描述不一致时，应以（）为准。

A.描述更为严格的内容

B.规范标准描述的内容

C.发包人要求所描述的内容

D.行业惯例遵循的内容

【答案】：A168、建设工程采用设计施工总承包模式的优点有（）。

A.减少设计变更

B.易获得最优设计方案

C.加强发包人对承包人的监督

D.减少承包人的风险

【答案】：A169、经监理人确认质量合格后已隐蔽的工程，监理人又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量不合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）。

A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延

B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延

C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延

D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延

【答案】：D170、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人负责采购的材料，使用前需要进行试验。关于检验责任的说法，正确的是()

A.发包人负责检验，费用由发包人承担

B.承包人负责检验，费用由发包人承担

C.发包人负责检验，费用由承包人承担

D.承包人负责检验，费用由承包人承担

【答案】：B171、建设工程勘察中需要占用位于本工程区域内的临时用地，由（）向行政管理部门报建申请。

A.发包人

B.勘察人

C.发包人或勘察人

D.发包人和勘察人

【答案】：A172、法律事实包括行为和事件，以下正确的是（）。

A.事件包括作为和不作为两种表现形式

B.行政行为不属于法律事实中的行为

C.自然事件会引起一定的法律后果

D.难以预料的重大事件属于自然事件

【答案】：C173、材料采购合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后（）日内，向卖方支付签约合同价的（）作为预付款。

A.14，10%

B.28，10%～30%

C.14，10%～30%

D.28，10%

【答案】：D174、发包人和承包人在履行合同中发生争议后，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的（）天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。

A.7

B.14

C.28

D.56

【答案】：C175、合同管理贯穿于工程项目全过程，是工程项目管理的（）

A.偏心

B.大纲

C.细则

D.核心

【答案】：D176、承包人根据合同认为有权得到追加付款和（或）延长工期时，提出索赔要求的方式正确的是（）。

A.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书

B.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔通知书

C.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并且在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交索赔通知书

D.在引起索赔事件发生后28天内，既可以向监理人递交索赔意向通知书，也可以向监理人递交索赔通知书

【答案】：C177、依据《物权法》的规定，抵押权人与抵押人未就抵押权实现方式达成协议的，抵押权人（）。

A.只能请求人民检察院拍卖、变卖抵押财产

B.应当请求人民法院和仲裁机构共同拍卖、变卖抵押财产

C.可以请求人民法院拍卖、变卖抵押财产

D.为维护自己的合法权益可以自行拍卖、变卖抵押财产

【答案】：C178、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用，后又组织竣工验收合格的，该工程竣工日期应为（）。

A.提交竣工验收申请报告日

B.竣工验收合格日

C.签发工程接收证书日

D.转移占有建设工程日

【答案】：D179、某工程设计合同，双方约定设计费为20万元，定金为5万元。当设计人完成设计工作70%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步向设计人支付（）。

A.15万元

B.20万元

C.25万元

D.10万元

【答案】：A180、根据《标准设计施工总承包招标文件》，工程总承包项目的项目经理（）。

A.必须具备工程施工类注册执业资格

B.必须具备工程设计类注册执业资格

C.必须同时具备工程设计类和工程施工类注册执业资格

D.具有工程设计类或工程施工类注册执业资格其中一个资质

【答案】：D181、被担保的债权既有物的担保又有人的担保，且当事人对债权实现未做约定，则下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。

A.应当先物保后人保

B.应当先人保后物保

C.可以任意选择物保或者人保优先受偿

D.应当根据物保是否由债务人提供确定

【答案】：D182、下列文件中，属于订立合同要约文件的是()

A.招标公告

B.资格预审合格通知书，

C.投标书

D.中标通知书

【答案】：C183、下列关于连带责任保证的说法，正确的是()。

A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任

B.连带责任保证的债务人在债务履行期满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担责任

C.主合同的债务人经审判应履行债务后，债权人可以要求连带责任保证人承担保证责任

D.主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人可以要求连带责任保证人承担保证责任

【答案】：B184、按照《建设工程施工合同》规定，（）在施工过程中负责管理施工控制网点,对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.勘察人

【答案】：A185、根据九部委材料采购合同的规定，以下有关材料合同中违约责任承担的说法，不正确的是（）。

A.卖方未能按时交付合同材料的，应向买方支付迟延交货违约金。

B.卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同材料的义务。

C.延迟交付材料金额每周为0.5%

D.迟延付款违约金的最高限额为合同价格的10%

【答案】：C186、下列关于勘察设计招标文件的编制内容对投标保证金规定的说法正确的是（）。

A.投标人在开标时递交投标保证金

B.联合体投标的，应当由联合体共同递交

C.在签订合同时提出附加条件的将不予退还

D.一般不超过勘察设计估算费用的2%，且不超过80万

【答案】：C187、下列关于工程最终结清工作程序的说法中，不正确的是（）。

A.监理人应在承包人提交最终结清申请单后的21天内完成核查

B.发包人应在收到监理人提出应支付给承包人的价款后14天内完成审核

C.发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内将应支付款支付给承包人

D.监理人未在约定时间内核查又未提出具体意见的，视为同意承包人提交的最终结清申请

【答案】：A188、（2020年真题）根据FIDIC《施工合同条件》，承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于（）日。

A.14

B.21

C.28

D.30

【答案】：A189、在借款合同中，货币表现为合同法律关系的()。

A.主体

B.客体

C.权利

D.义务

【答案】：B190、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于发包人义务的是（）。

A.组织设计交底

B.编制施工环保措施计划

C.审批施工组织设计

D.组织论证专项施工方案

【答案】：A191、根据九部委的《标准勘察合同》，以下有关更换勘察项目负责人的说法，正确的是（）。

A.勘察人指派项目负责人应事先征得发包人同意

B.勘察人可以自行更换项目负责人

C.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意

D.勘察人应在更换7天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人

【答案】：C192、某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是乙公司的职工。如工程出现质量问题，则（）。

A.由甲公司承担责任

B.由乙公司承担责任

C.由甲公司、乙公司承担连带责任

D.由乙公司承担主要责任，甲公司承担次要责任

【答案】：C193、关于工程设计招标投标特点的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.设计招标文件无法限定项目的工作范围

B.设计投标文件应按工程量清单填报报价

C.设计评标应按投标报价高低排定次序

D.设计评标时主要关注设计方案优劣

【答案】：D194、在评标委员会成员中，不包括（）。

A.招标人代表

B.技术专家

C.行政监督部门的工作人员

D.经济专家

【答案】：C195、关于合同法律关系主体中自然人的表述，不正确的是（）。

A.自然人从出生时起到死亡时止，具有民事权利能力

B.自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人

C.自然人仅指我国公民可以作为合同法律关系的主体

D.作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力

【答案】：C196、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，除非另有约定，对于不可预见的困难，承包商（）。

A.不能调整合同价款

B.可以调整合同价款

C.分不可预困难的具体情况区别对待，部分可以调整

D.根据不可预见困难发生的时期区别对待，部分可以调整

【答案】：A197、（2018年真题）关于保证人资格的说法，正确的是（）。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为保证人

【答案】：B198、评标委员会评审某投标文件时发现，投标文件中的施工组织设计基本可行，但其中一个分项工程的施工方案存在质量安全隐患。关于评标委员会对该投标文件处理的说法，错误的是()

A.该投标文件没有完全响应招标文件，存在细微偏差

B.该投标文件仍属于有效投标书

C.评标委员会应要求投标人对施工组织设计中的缺陷予以澄清

D.投标人修改施工组织设计时，可以在书面澄清中修改承诺的施工工期

【答案】：D199、施工阶段承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额称为（）。

A.暂列金额

B.合同价格

C.估算价

D.质量保证金

【答案】：B200、（2018年真题）根据《标准施工合同》，履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至（）之日止。

A.工程竣工验收

B.工程缺陷责任期满

C.签发工程移交证书

D.签发最终结清证书

【答案】：C201、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁发工程接收证书后，雇主应将（）返还承包商。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.保留金的50%

B.保留金的70%

C.保留金的90%

D.全部保留金

【答案】：A202、预付款担保的主要形式为（）。

A.银行保函

B.保兑支票

C.银行汇票

D.现金支票

【答案】：A203、某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是（）。

A.中标通知书发出日

B.施工合同协议书签字日

C.保险合同签字日

D.工程材料运抵施工现场日

【答案】：D204、点支承玻璃幕墙设计的下列规定中，哪一条是错误的？()

A.点支承玻璃幕墙的面板应采用钢化玻璃

B.采用浮头式连接的幕墙玻璃厚度不应小于6mm

C.采用沉头式连接的幕墙玻璃厚度不应小于8mm

D.面板玻璃之间的空隙宽度不应小于8mm且应采用硅酮密封胶嵌缝

【答案】：D205、为了保障勘察人完成委托的勘察任务，发包人应提供必要的工作条件，下列工作中不属于发包人义务的是()

A.负责青苗树木的损坏赔偿

B.拆除地上障碍物

C.提供勘察工作的劳动保护用品和装备

D.提供水上勘察作业用船

【答案】：C206、材料采购合同履行中，若当事人没有约定材料交付地点或者约定不明确，则首先应考虑的处理方式是（）。

A.按合同有关条款执行

B.按交易习惯确定

C.执行买受人要求

D.达成补充协议

【答案】：D207、根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（）。

A.分别由发包人和承包人负责投保

B.均由发包人负责投保

C.分别由承包人和发包人负责投保

D.均由承包人负责投保

【答案】：D208、采用《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201应当由（）投保建筑工程一切险。

A.施工合同的发包人

B.施工合同的承包人

C.施工合同发包人和承包人

D.工程项目的代建方和施工合同的发包人

【答案】：A209、招标人最迟应当在书面合同签订后（）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

A.2

B.3

C.5

D.7

【答案】：C210、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人预中标人签订合的同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。

A.4月30日

B.5月5日

C.5月15日

D.6月14日

【答案】：D211、建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是（）。

A.监理人对工程实施的监督力度降低

B.承包人的工程索赔增多

C.工程投资控制难度增加

D.发包人的工程风险加大

【答案】：A212、根据《标准施工合同》，竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求，经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，这种情况下竣工日为（）。

A.承包人提交竣工验收申请报告之日

B.整修和完善工作完成日

C.承包人重新提交竣工验收报告的日期

D.工程接收证书颁发日

【答案】：A213、预包装食品标签通则GB7718-2004规定的非强制标示内容有（）。

A.生产日期

B.批号

C.保质期

D.食用方法

E.营养成分

【答案】：B214、FIDIC标准合同文本中的（），适用于由承包商按照业主要求进行设计、提供设备并施工安装的机械、电气、房建等工程的合同。

A.《施工合同条件》

B.《生产设备和设计一施工合同条件》

C.《设计采购施工（EPC）／交钥匙工程合同条件》

D.《简明合同格式》

【答案】：B215、建设工程勘察合同履行管理中，关于监理人的说法错误的是（）

A.未经发包人批准，监理人无权修改合同

B.发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行勘察监理

C.监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在通用合同条款中指明

D.如果委托监理，则监理人享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准

【答案】：C216、下列勘察要求说法错误的是（）

A.勘察人对于勘察方法的正确性、适用性和可靠性完全负责

B.勘察人应在标定的孔位处进行勘探，不得随意改动位置

C.勘探工作完成后，勘察人应当按照规范要求及时封孔

D.验收通过之后如果发生沉陷，勘察人只需要进行二次验收即可

【答案】：D217、关于建设工程勘察合同的说法，正确的是（）。

A.建设工程勘察合同示范文本应当强制使用

B.承包人必须具备法人资格

C.勘察工作范围由法规确定

D.当事人不能约定合同争议的最终解决方式

【答案】：B218、某工程采用公开招标方式选定设计单位。2009年10月6日发包人下达中标通知书，2009年10月25日双方依法签订合同，2009年10月27日发包人支付了定金，2009年10月28日设计人收到定金。此设计合同中，设计期限起始时间应为()。

A.2009年10月6日

B.2009年10月25日

C.2009年10月27日

D.2009年10月28日

【答案】：D219、依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是（）。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.定金

【答案】：D220、承包人的施工设备和临时设施应专用于合同工程，未经（）同意，不得将施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

A.发包人

B.监理人

C.设计人

D.勘察人

【答案】：B221、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负贵施工现场保护和安全保障的主体是（）。

A.发包人

B.监理人

C.承包人

D.监理人和承包人

【答案】：C222、根据《标准施工合同》，合同附件格式包括（）。

A.项目经理任命书

B.合同协议书

C.工程设备表

D.建筑材料表

【答案】：B223、限制民事行为能力人实施（）民事法律行为时，应由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认。

A.所有的

B.与其年龄、智力相适应的

C.与其年龄、智力不相适应的

D.纯获利益的

【答案】：C224、工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当（）。

A.与承包单位承担连带赔偿责任

B.工程监理单位独立承担责任

C.承包单位独立承担责任

D.与承包单位承担共同责任

【答案】：A225、定金不得超过主合同标的额