料仓大棚协议书

料仓大棚协议书甲方：法定代表人：地址：联系方式：乙方：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方有建设料仓大棚的需求，乙方具备相关的建设能力和经验，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方建设料仓大棚事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.料仓大棚的规格与要求料仓大棚占地面积为[X]平方米，长[X]米，宽[X]米，高度为[X]米。大棚主体结构采用[具体材质，如钢结构]，确保结构坚固，能够承受[具体荷载，如风雪荷载等]。屋面采用[材质，如彩钢板]，具有良好的防水、保温性能，保温材料厚度为[X]厘米，导热系数不超过[X]W/(m·K)。墙面采用[材质，如双层彩钢板中间夹保温棉]，保证大棚的密封性和保温效果。料仓内部地面进行[地面处理方式，如混凝土硬化，厚度为[X]厘米]，确保平整、坚实，能够满足物料存储和运输的要求。大棚设置[数量]个通风口，通风口尺寸为[长×宽]，配备[通风设备类型，如排风扇]，以保证大棚内空气流通，维持适宜的储存环境。安装[数量]扇大门，大门尺寸为[高×宽]，采用[大门材质，如电动卷帘门或推拉门]，具备良好的密封性和安全性，能够方便车辆进出料仓。2.配套设施料仓大棚内设置[数量]个料仓，料仓采用[材质，如钢板焊接]制作，每个料仓容量为[X]立方米，料仓之间设置合理的间隔，便于物料的分类存放和管理。配备[数量]套物料输送设备，包括[设备名称，如皮带输送机、螺旋输送机等]，确保物料能够顺畅地进出料仓。在大棚内安装照明系统，采用[灯具类型，如LED灯]，保证照明亮度符合相关标准，满足日常作业需求。建设一套消防系统，包括[消防设备，如灭火器、消防栓等]，并确保消防设施布局合理，能够有效应对火灾事故。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的建设工作进行监督检查，提出合理的意见和建议。在乙方违反本协议约定时，有权要求乙方承担违约责任并采取补救措施。2.义务按照本协议约定向乙方支付建设费用。向乙方提供建设所需的场地及相关资料，包括场地地质勘察报告、规划设计要求等，并确保资料的真实性和完整性。协助乙方办理建设过程中所需的相关审批手续，如施工许可证等，承担因甲方原因导致手续办理延误或无法办理的责任。在乙方施工期间，负责协调周边关系，确保施工顺利进行，因甲方协调不力导致乙方施工受阻，甲方应承担相应的责任。（二）乙方权利义务1.权利按照本协议约定收取建设费用。根据建设需要，有权要求甲方提供必要的协助和支持。2.义务严格按照本协议约定的标的物或服务具体描述进行料仓大棚的建设，确保建设质量符合国家相关标准和行业规范。制定详细的施工计划和进度安排，并提交给甲方审核。按照施工计划组织施工，确保工程按时竣工交付使用。如因乙方原因导致工程延误，乙方应承担违约责任。负责施工过程中的安全管理工作，制定安全管理制度，采取必要安全防护措施，确保施工人员的人身安全和施工现场的安全。因乙方安全管理不善导致的安全事故，由乙方承担全部责任。在施工过程中，如发现场地或资料存在问题，应及时通知甲方，并与甲方协商解决方案。工程竣工后，按照相关规定向甲方提供竣工资料，包括工程图纸、施工记录、质量检验报告等，并协助甲方办理工程验收手续。对料仓大棚提供一定期限的质保服务，质保期内如出现质量问题，乙方应免费进行维修或更换。质保期自工程竣工验收合格之日起计算，质保期为[X]年。三、建设费用及支付方式1.建设费用本料仓大棚建设总费用为人民币[X]元（大写：[大写金额]），此费用为固定总价，包含乙方完成本协议约定的全部工作所需的费用，除因甲方提出的变更要求导致费用增加外，不再调整。2.支付方式合同签订后[X]日内，甲方向乙方支付建设费用的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。工程进度达到[具体进度节点，如基础完工、主体结构完工等]后，甲方向乙方支付建设费用的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。工程竣工并经甲方验收合格后[X]日内，甲方向乙方支付剩余建设费用，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工程验收1.工程竣工后，乙方应提前[X]日向甲方提交验收申请报告，并提交相关竣工资料。甲方应在收到验收申请报告及竣工资料后[X]日内组织验收。2.验收标准按照本协议约定的标的物或服务具体描述以及国家相关标准和行业规范执行。如验收合格，双方应签署验收合格文件；如验收不合格，乙方应按照甲方的要求在规定的期限内进行整改，直至验收合格。因乙方整改导致的费用增加和工期延误由乙方自行承担。3.如甲方在收到乙方验收申请报告及竣工资料后未在规定时间内组织验收，视为甲方认可工程质量合格，甲方应按照本协议约定支付相应款项。五、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本协议约定按时支付建设费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工程对应的费用及违约金，同时甲方应承担因停工给乙方造成的损失。若甲方未按照本协议约定提供场地、资料或协助办理审批手续，导致乙方施工延误或无法施工，甲方应承担乙方因此遭受的全部损失，包括但不限于窝工损失、工期延误损失等，并相应顺延工期。2.乙方违约责任若乙方未按照本协议约定的规格、质量要求进行建设，乙方应负责无偿返工整改，直至符合要求。如因返工整改导致工程延误交付，每逾期一日，乙方应按照建设费用的[X]%向甲方支付违约金。如因乙方原因给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方未按照施工计划组织施工，导致工程延误，乙方应按照本协议约定承担违约责任。如延误超过[X]日，甲方有权解除本协议，乙方应返还甲方已支付的全部费用，并按照建设费用的[X]%向甲方支付违约金，同时乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。若乙方在质保期内未履行质保义务，对出现的质量问题拒绝维修或拖延维修，甲方有权自行维修或委托第三方维修，维修费用由乙方承担。乙方还应按照维修费用的[X]倍向甲方支付违约金。六、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生