平板车轨道技术协议书

平板车轨道技术协议书1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX科技有限公司，住所地位于中国北京市海淀区XX路XX号XX大厦X层。法定代表人：张三，职务：董事长，联系电话甲方系一家专注于智能物流解决方案研发与推广的高新技术企业，具备完善的平板车轨道系统应用场景需求及市场推广能力。基于甲方在仓储物流领域的专业需求及乙方在平板车轨道技术领域的领先优势，双方经友好协商，就平板车轨道系统的采购/租赁/技术服务事宜达成合作共识，特此订立本协议。甲方作为项目实施主体，负责提供应用场景及验收标准，同时享有平板车轨道系统的使用权及增值服务；乙方作为技术提供方，负责提供符合甲方需求的轨道系统及配套服务，确保系统稳定性与高效性。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX智能装备有限公司，住所地位于中国广东省深圳市南山区XX大道XX号XX科技园X栋。法定代表人：李四，职务：总经理，联系电话乙方系平板车轨道技术的核心研发企业，拥有自主知识产权的轨道系统专利技术，具备规模化生产、定制化设计及现场安装调试能力。乙方的产品广泛应用于电商仓储、智能制造等领域，市场占有率位居行业前列。基于乙方在平板车轨道技术领域的专业实力及甲方对高效物流系统的实际需求，双方经平等协商，就平板车轨道系统的技术输出及服务合作事宜达成一致。乙方承诺提供符合甲方技术标准及使用要求的轨道系统，并配合完成系统部署及运维保障；甲方则按约定支付费用并保障系统正常运行。双方合作旨在通过技术协同，提升物流效率，降低运营成本，实现互利共赢。

协议背景与前提条件：

本协议的订立基于双方对平板车轨道技术的共同认知及市场需求的充分对接。甲方作为规模化应用场景方，需引入先进轨道系统以优化内部物流流程，而乙方作为技术输出方，具备满足甲方个性化需求的解决方案能力。双方合作的前提条件包括：

（1）甲方需提供详细的轨道系统应用场景描述及性能要求，包括但不限于负载重量、运行速度、环境温度、空间布局等关键参数；

（2）乙方需根据甲方需求提供技术方案设计及产品报价，确保轨道系统与甲方现有物流设备兼容性；

（3）双方需在协议框架内明确系统交付标准、验收流程及后续服务责任划分。基于上述前提条件，本协议旨在通过法律约束力保障双方权利义务的履行，为平板车轨道技术的落地应用提供规范化路径。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的在于明确甲乙双方围绕平板车轨道系统的采购/租赁/技术服务等合作事宜的权利义务，确保轨道系统的设计、生产、交付、安装、调试及后续维护符合甲方使用需求，并保障双方合作顺利进行。协议范围包括但不限于：

1.甲方提供应用场景需求及验收标准，乙方根据甲方要求提供轨道系统技术方案、产品供应及安装指导；

2.轨道系统的设计需满足甲方在负载能力、运行平稳性、环境适应性等方面的具体指标；

3.乙方负责提供轨道系统组件、安装技术支持及一年期的免费维护服务，后续服务按另行约定执行；

4.双方共同制定轨道系统运行及维护规范，并就系统升级、故障处理等事项保持沟通协作。本协议旨在通过法律形式固化双方合作框架，为轨道系统的全生命周期管理提供行为准则。

第二条定义

1.平板车轨道系统：指由乙方提供、用于承载平板车在指定路径内移动的轨道结构及相关配套组件，包括但不限于轨道主体、连接件、限位装置及智能控制系统；

2.技术方案：指乙方根据甲方需求编制的轨道系统设计文档，包含系统架构图、材料清单、安装参数及性能测试标准；

3.验收标准：指双方在协议附件中列明的轨道系统交付及运行质量要求，包括外观、功能性测试及负载试验结果；

4.维护服务：指乙方在协议期内提供的轨道系统故障诊断、部件更换及系统优化服务，分为免费维护期及付费维保期；

5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政策调整等导致协议无法履行的情形。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

（1）甲方有权要求乙方按照协议约定提供技术方案设计及轨道系统产品，并有权对乙方提交的方案进行审核，提出合理化改进建议；

（2）甲方应向乙方提供完整的应用场景资料，包括场地尺寸、环境条件、设备负载等关键信息，并对信息的真实性负责；

（3）甲方需按照协议附件列明的进度要求完成轨道系统安装场地的准备工作，包括地面平整、电源接入等基础设施配套；

（4）甲方有权在轨道系统交付后组织验收，并依据协议标准出具验收报告，验收合格后方可支付尾款；

（5）甲方应配合乙方完成系统调试及性能测试，并提供必要的技术人员配合，确保测试数据准确性；

（6）甲方需建立轨道系统的日常巡检制度，定期记录运行状态，并在发现重大故障时第一时间通知乙方；

（7）甲方应遵守轨道系统的使用规范，不得超出设计参数进行超载或违规操作，否则由此产生的损坏由甲方承担责任。

2.乙方的权力和义务：

（1）乙方有权要求甲方提供准确、完整的应用场景需求，若甲方提供的资料存在重大遗漏或错误导致方案设计偏差，乙方不承担相应责任；

（2）乙方应组建专业团队为甲方提供技术方案设计，方案需满足甲方在负载能力（单次运输≥500kg）、运行速度（最高5m/min）、防护等级（IP65）等核心指标要求；

（3）乙方需保证轨道系统组件符合国家标准及行业规范，并提供出厂检测报告及三年质保承诺；

（4）乙方负责派驻技术工程师现场指导安装，并监督轨道系统的对中、紧固等关键工序，确保安装质量；

（5）乙方应提供为期三十天的免费维护服务，期内出现非人为损坏的系统故障，乙方需在接到通知后4小时内响应，24小时内完成修复；

（6）乙方有权根据市场行情调整轨道系统价格，但需提前30日书面通知甲方，双方协商一致后方可变更；

（7）乙方需为轨道系统提供操作手册及维护指南，并配合甲方开展年度安全评估及系统升级服务；

（8）乙方应确保轨道系统与甲方现有物流设备的电气接口兼容性，如因乙方设备设计缺陷导致接口匹配失败，乙方需负责免费整改。

第四条价格与支付条件

1.本协议项下的平板车轨道系统总价款为人民币叁拾伍万元整（¥350,000.00），包含轨道主体材料费、智能控制系统费、安装调试费及基础维护服务费，具体明细详见本协议附件二《技术方案报价清单》。如甲方需增加系统配置或定制化功能，其费用另行协商确定。

2.付款方式分两阶段执行：

（1）甲方在收到乙方开具的正式发票后10个工作日内，向乙方支付合同总价款的50%，即人民币壹拾柒万元伍仟元整（¥175,000.00），作为项目预付款；

（2）轨道系统通过甲方最终验收合格并完成所有款项支付后10个工作日内，甲方支付剩余合同价款的50%，即人民币壹拾柒万元伍仟元整（¥175,000.00），作为尾款。

3.支付方式：甲方通过银行转账方式将款项支付至乙方以下账户：

开户名称：XX智能装备有限公司

开户银行：中国工商银行XX支行

银行账号：622202******1234567890

4.乙方需向甲方开具等额增值税专用发票，发票内容应与实际交付的轨道系统型号、数量及金额一致。甲方在收到发票后应立即完成支付，逾期支付的违约金按日0.1%计算。若乙方因开具错误发票导致甲方被税务部门处罚，相关责任及损失由乙方承担。

第五条履行期限

1.本协议有效期为自双方签署之日起至轨道系统最终维保期满止，即自协议生效日起三年。协议期满前三个月，如甲方无书面提出终止意向，本协议自动续期一年。

2.项目关键时间节点：

（1）技术方案交付：乙方应在收到甲方需求确认书后15个工作日内提交《轨道系统技术方案设计文档》，并完成双方技术确认；

（2）产品交付：经技术方案确认后30个工作日内，乙方完成轨道系统组件的生产及出厂检测，并安排运输至甲方指定场地；

（3）安装调试：产品到场后10个工作日内完成轨道铺设、电气接线及系统联调，并达到每日运行8小时以上的稳定状态；

（4）最终验收：安装调试完成后3个工作日内，甲方组织内部验收小组完成轨道系统功能测试、负载试验及安全评估，出具验收报告；

（5）质保期：轨道系统最终验收合格之日起三年，乙方需在此期间履行免费维护义务，维保期满后提供有偿维保服务，服务响应时间不超过4小时。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）若甲方未按本协议第四条约定支付预付款，每逾期一日，应向乙方支付未付款项0.1%的违约金，逾期超过30日，乙方有权暂停项目执行并解除协议，已产生的费用由甲方承担；

（2）甲方未按时提供安装场地或相关配合条件，导致项目进度延误，每逾期一日，应向乙方支付合同总价款0.05%的违约金，但累计不超过合同总价款的10%；

（3）甲方在验收过程中无正当理由拒绝签署验收报告，或提出不合理整改要求，经乙方书面纠正后仍坚持异议，视为验收合格，甲方仍需支付尾款及逾期付款违约金；

（4）甲方超出设计参数使用轨道系统，造成组件损坏或性能下降，甲方应承担维修费用或按原价赔偿损失，乙方不承担免费更换义务。

2.乙方违约责任：

（1）若乙方未按第四条约定支付预付款，每逾期一日，应向甲方支付未付款项0.1%的违约金，逾期超过30日，甲方有权暂停项目执行并解除协议，已产生的费用由乙方承担；

（2）轨道系统出现设计缺陷或材料质量问题，经甲方书面通知后30日内未能修复或更换，甲方有权要求乙方退还部分或全部款项，并按缺陷严重程度处以合同总价款5%-20%的赔偿金；

（3）乙方未按时交付轨道系统组件，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款0.1%的违约金，逾期超过60日，甲方有权解除协议，乙方需退还已收款项并支付合同总价款30%的违约金；

（4）安装调试未达协议标准，经甲方二次通知后仍未整改到位，甲方有权自行委托第三方完成整改，费用由乙方承担，并按整改费用2倍向甲方支付赔偿金；

（5）质保期内发生非外力因素导致的系统故障，乙方未在约定时间内响应或修复，每延误一日，应向甲方支付合同总价款0.05%的违约金，累计超过30日，甲方有权解除协议并要求乙方赔偿直接经济损失。

3.赔偿范围：违约方应赔偿非违约方因此遭受的直接经济损失，包括但不限于合同款项损失、第三方服务费用、项目延期损失等，赔偿总额不超过合同总价款的200%。双方均违约时，应各自承担相应责任，非违约方有权选择解除协议或要求继续履行。

（注：本条款内容根据协议性质及行业惯例编写，具体违约比例及赔偿标准可根据实际情况调整。）

第七条不可抗力

1.定义：本协议所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：

（1）自然灾害，如地震、台风、洪水、雷击、海啸等；

（2）战争、军事冲突、恐怖袭击、暴乱、骚乱等社会事件；

（3）政府行为，如法律变更、政策调整、禁运、检疫限制等；

（4）疫情或公共卫生事件，如传染病爆发及政府采取的隔离措施；

（5）因极端天气或基础设施故障导致的系统瘫痪，非任何一方过错造成的服务中断。

2.不可抗力影响：任何一方因不可抗力导致无法履行或延迟履行协议义务时，应在不可抗力发生后7个工作日内书面通知对方，并提供权威机构出具的证明文件。双方应根据不可抗力影响程度协商调整履行期限或部分/全部免责。

3.责任免除条件：

（1）不可抗力导致协议标的无法交付或使用时，双方互不承担违约责任，但已产生的费用按实际完成工作量结算；

（2）因不可抗力造成的设备损坏或第三方责任，由责任方自行承担，若不可抗力涉及第三方侵权，由第三方承担赔偿责任；

（3）不可抗力持续超过60日，双方有权单方面解除协议，并按已完成部分比例退还预付款项，双方互不支付违约金；

（4）不可抗力消除后，受影响方应在合理期限内恢复履行，若协议目的已无法实现，双方可协商补充条款或终止协议。

5.通知义务：不可抗力发生时，双方应尽商业上合理的努力采取措施减少损失，并及时通知对方不可抗力状态及影响范围，否则因未通知导致对方利益受损的，通知方应承担相应责任。

第八条争议解决

1.协商解决：双方因本协议产生的任何争议，应首先通过书面形式友好协商解决，协商期限不少于30日，协商期间任何一方均不得单方面采取法律行动。协商达成一致后，双方应签署补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

2.调解程序：若协商未果，双方可共同委托中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）或北京市商务委员会指定调解机构进行调解。调解应遵循自愿、公平原则，调解协议经双方签署后具有约束力，调解失败的，可进入仲裁或诉讼程序。

3.仲裁程序：本协议争议优先通过仲裁解决。仲裁机构为中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC），仲裁地点为甲方所在地或乙方所在地，仲裁语言为中文。双方应在争议发生后90日内将争议事项提交仲裁委员会，仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。仲裁期间不停止协议其他条款的履行，但争议标的物已产生收益的，收益归属按协议约定执行。

4.诉讼程序：除双方明确选择仲裁外，任何一方均有权向协议履行地（即甲方住所地）有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼程序中，双方应配合提供证据材料，法院判决生效后，败诉方应按判决书要求履行义务，若拒不履行，胜诉方可申请强制执行。

5.争议优先级：本协议约定争议解决方式为优先协商，协商不成的，依次适用调解、仲裁或诉讼，任何一方不得未经另一方书面同意变更争议解决顺序。双方在解决争议过程中产生的费用（包括但不限于律师费、仲裁费）由败诉方承担，调解费用按调解协议约定分担。

第九条其他条款

1.通知方式：本协议项下的所有通知、请求、文件等均应采用书面形式，通过专人递送、挂号信、电子邮件或传真送达。以专人递送方式发送的，签收日视为送达日；以挂号信方式发送的，寄出后7日视为送达日；以电子邮件或传真方式发送的，发出时视为送达日。若一方变更联系方式，应提前15日书面通知对方。

2.协议变更：本协议的任何修改或补充均需经双方授权代表签署书面文件方为有效。变更内容与本协议原条款有冲突的，以书面变更为准。若一方未经对方同意对协议进行修改，该修改对另一方不产生约束力。

3.分包与转包：乙方在履行协议时需自行完成轨道系统的设计、生产及安装，不得擅自将协议标的整体转包给第三方，但经甲方书面同意的供应商分包行为不在此限。分包方行为视为乙方行为，乙方对分包方承担连带责任。

4.保密义务：双方应对本协议内容及合作过程中获知的对方商业秘密（包括技术参数、价格信息、客户资料等）承担保密义务，非经对方书面同意或法律规定，不得向任何第三方泄露。保密期限为协议有效期内及协议终止后2年，但已公开的技术信息除外。

5.不可分割性：本协议各条款为相互独立且完整的整体，任何条款的无效不影响其他条款的效力。若某条款被认定为无效，双方应协商替换为内容最接近的有效条款。

6.法律适用与管辖：本协议适用中华人民共和国法律解释，因本协议产生的争议由协议履行地（甲方所在地）人民法院专属管辖，双方均不可在协议履行地以外提起诉讼。若选择仲裁，则适用本协议第八条约定程序。

7.全部协议：本协议构成双方就协议标的达成的完整合意，取代此前所有口头或书面的协议、谅解及承诺。任何一方均不得以未签署其他文件为由否定本协议效力。

8.通知送达地址：