委托建设桥梁协议书合同

委托建设桥梁协议书合同1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX建设工程集团有限公司

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号XX大厦XX层

甲方法定代表人/负责人：张三

甲方联系方式/p>

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX桥梁设计咨询有限公司

乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号XX科技园XX栋

乙方法定代表人/负责人：李四

乙方联系方式/p>

**协议简介**

本协议由甲方XX建设工程集团有限公司（以下简称“甲方”）与乙方XX桥梁设计咨询有限公司（以下简称“乙方”）本着平等自愿、诚实信用的原则，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方提供桥梁建设相关服务事宜，经友好协商达成一致，特制定本协议。

甲方作为桥梁建设项目的投资方及建设主体，为推进XX地区交通基础设施建设，拟建设一座连接XX河两岸的桥梁工程。为确保桥梁设计、施工及监理等环节的专业性与合规性，甲方经审慎评估，决定委托乙方提供包括但不限于桥梁结构设计、技术咨询、施工方案审核、竣工验收到后期运维的全流程服务。乙方凭借其在桥梁工程领域的专业技术优势、丰富的项目经验及良好的行业口碑，同意接受甲方的委托，按照本协议约定履行相关义务。

双方基于对桥梁建设行业的共同认知及对项目成功的共同期待，通过本协议明确各自的权利与义务，旨在构建长期稳定的合作关系，确保桥梁建设项目在技术、经济及法律层面均符合国家及行业规范，最终实现项目的顺利实施与高效运营。本协议的签订，是双方合作的基础，所有后续服务内容及执行细节均以本协议及相关附件为准。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的是明确甲方委托乙方提供桥梁建设相关服务的具体内容与标准，确保桥梁建设项目从前期设计、中期施工到后期运维各环节的专业性与合规性。具体范围包括但不限于：1.桥梁结构方案设计与优化；2.基础工程技术咨询与地质勘察指导；3.施工设计编制与审核；4.材料选用标准制定与质量监督建议；5.施工过程关键节点监理与风险评估；6.竣工纸绘制与竣工验收配合；7.桥梁建成后的运维技术咨询与应急处理指导。双方将通过本协议约定各项服务的具体执行细节、交付成果形式及验收标准，以保障桥梁建设项目的顺利推进与长期稳定运行。

第二条定义

1.**桥梁建设服务**：指乙方根据甲方要求，提供的包括但不限于桥梁设计、技术咨询、施工监理、竣工验收到后期运维的全流程专业服务。

2.**设计文件**：指乙方按照本协议约定编制并经甲方审核确认的桥梁结构设计纸、计算书、技术说明等成果文件。

3.**施工方案**：指乙方结合现场实际情况编制的桥梁施工设计、专项施工方案及安全应急预案。

4.**监理报告**：指乙方在施工过程中形成的质量检查记录、进度评估报告、风险预警通知等监理工作成果。

5.**竣工验收**：指桥梁建设完成后，由甲方牵头的设计、施工、监理及相关部门依据国家规范进行的最终验收程序。

6.**运维技术指导**：指乙方为桥梁建成后的定期检测、结构维护、故障修复等提供的技术方案建议及现场指导服务。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力与义务**

（1）甲方有权对乙方提供的服务内容、进度及成果进行监督，并要求乙方根据实际情况调整优化服务方案。甲方有权在必要时对设计文件、施工方案等进行修改，但须提前书面通知乙方并承担相应费用。

（2）甲方应按照本协议约定向乙方支付服务费用，并按时提供桥梁建设所需的地质资料、现场条件等必要信息，确保乙方服务工作的顺利开展。甲方应在收到乙方交付的阶段性成果后10个工作日内完成审核确认，逾期未确认视为默认同意。

（3）甲方应协调解决桥梁建设过程中涉及的用地、审批等外部事宜，并承担因自身原因导致的延误责任。甲方有权要求乙方配合相关部门的检查及验收工作，乙方应提供必要的资料与说明。

（4）对于乙方提供的桥梁运维技术指导服务，甲方应配合执行相关维护方案，并定期反馈运维情况以便乙方持续优化建议。

**2.乙方的权力与义务**

（1）乙方有权根据国家及行业规范、项目实际需求及自身专业判断，独立完成桥梁建设相关服务，并要求甲方提供必要的工作条件与信息支持。乙方有权拒绝执行违反法律法规或可能危及结构安全的服务要求，并书面通知甲方说明理由。

（2）乙方应组建由资深工程师组成的项目团队，配备满足服务需求的专业设备，确保设计文件、施工方案及监理报告的质量与时效性。乙方应建立完善的服务档案管理制度，并按协议约定向甲方交付所有成果文件。

（3）乙方应严格履行保密义务，对在服务过程中接触的甲方商业秘密、技术资料等不得泄露给任何第三方，服务期满后应全部返还甲方或按规定销毁。乙方应承担因自身疏忽导致的设计缺陷、施工隐患等责任，并负责后续的整改或赔偿责任。

（4）乙方应主动向甲方提供阶段性服务进展报告，对施工过程中的重大风险及时提出预警，并配合甲方的技术评审会议。乙方有权根据项目进展情况，建议优化资源配置或调整服务周期，但须事先征得甲方书面同意。

（5）在竣工验收阶段，乙方应提交完整的竣工资料及自评报告，并协助甲方办理相关备案手续。对于运维技术指导服务，乙方应定期更新技术手册，并响应甲方提出的应急维修需求，提供24小时技术支持热线。

第四条价格与支付条件

1.本协议项下桥梁建设服务的总价款为人民币叁仟伍佰万元整（¥3,500,000.00），该价格为固定总价，包含乙方为完成本协议第一条约定范围内全部服务所需的一切费用。

2.支付方式：甲方应通过银行转账方式向乙方支付服务费用。乙方收款账户信息如下：开户行：XX银行XX支行；账户名：XX桥梁设计咨询有限公司；账号：XXXXXXXXXXXXXXXX。

3.支付节点与比例：

（1）协议签订后10个工作日内，甲方支付总价款的30%（即人民币壹仟壹佰伍佰万元整），作为乙方启动服务的预付款；

（2）桥梁基础工程完工并经甲方验收合格后30个工作日内，甲方支付至总价款的40%（即人民币壹仟肆佰万元整）；

（3）桥梁主体结构完工并经甲方阶段性验收合格后30个工作日内，甲方支付至总价款的20%（即人民币柒佰万元整）；

（4）桥梁竣工验收合格并取得使用许可后60个工作日内，甲方支付至总价款的50%（即人民币壹仟柒佰伍拾万元整）；剩余20%作为质量保证金，自桥梁交付使用满3年且无质量问题之日起30个工作日内支付。

4.支付前提：乙方每次收款前应向甲方提供等额的合规发票，甲方有权对乙方提交的发票进行合规性审核，审核通过后方可安排支付。若乙方提供的发票存在虚假或不符合税务规定，甲方有权暂缓支付相关款项，直至乙方补正或赔偿甲方因此遭受的损失。

第五条履行期限

1.本协议有效期为自协议签订之日起至桥梁运维技术指导服务完成之日止，共计5年。

2.乙方应按照以下关键时间节点完成服务：

（1）基础工程方案设计：协议签订后30个工作日内提交初稿，60个工作日内提交最终设计文件；

（2）施工方案审核：收到甲方施工需求后45个工作日内完成审核并出具意见；

（3）首次监理报告：桥梁主体施工开始后每月提交一次，直至完工；

（4）竣工资料交付：竣工验收合格后15个工作日内提交完整档案；

（5）运维技术指导：桥梁交付使用后每年提供至少2次现场指导，并随时响应甲方应急需求。

3.若因不可抗力或甲方原因导致服务延期，经双方书面确认后，履行期限相应顺延。乙方应提前15个工作日书面通知甲方可能出现的延期情况及原因说明。

第六条违约责任

**1.甲方违约责任**

（1）未按本协议第四条约定支付服务费用的，每逾期一日，应按逾期支付金额的万分之五向乙方支付违约金，逾期超过30日，乙方有权暂停服务直至款项付清，且甲方仍需支付已完成服务的费用。若甲方因拖欠款项导致乙方无法获得银行贷款或融资，甲方应承担乙方因此遭受的一切损失。

（2）甲方提供虚假或缺失项目资料，致使乙方服务无法正常开展或造成设计缺陷的，甲方应承担乙方重做服务所需全部费用，并赔偿因此给甲方造成的直接经济损失，赔偿上限为总价款的10%。

（3）甲方无故拒绝接收乙方交付的合格成果文件，或无正当理由拖延审核确认超过60日，视为甲方接受该成果，且乙方保留要求支付相关服务费用的权利。

**2.乙方违约责任**

（1）设计文件、施工方案存在重大技术缺陷，经甲方指出后未能在30日内修正且影响施工安全的，乙方应无条件返工并承担全部费用，同时向甲方支付总价款20%的违约金。若该缺陷导致桥梁结构受损或无法通过验收，乙方应承担全部赔偿责任，包括但不限于修复费用、第三方索赔及行政处罚损失。

（2）未按本协议第五条约定时间节点交付关键服务成果，每逾期一日，应按合同总价款的万分之五向甲方支付违约金，逾期超过60日，甲方有权解除协议并要求乙方退还已支付的全部款项并支付总价款30%的违约金。

（3）在监理过程中因乙方疏忽未能及时发现施工安全隐患，导致甲方或第三方遭受损失的，乙方应在其服务费用中直接扣除相应赔偿金额，且不享有任何抗辩权。

（4）泄露甲方商业秘密或技术资料给第三方造成损害的，乙方应向甲方支付总价款50%的违约金，并承担全部赔偿责任，甲方有权解除协议并追究乙方的法律责任。

**3.违约金限制**：本协议约定的任何一方违约金总额不超过总价款的30%，超出部分甲方或乙方可选择要求对方赔偿实际损失。任何一方违约导致协议解除的，违约方还应支付未完成服务的费用，并按已完成工作量比例结算。双方均应赔偿因违约行为直接导致的对方间接损失，但赔偿总额不超过违约方收取的合同款项。

第七条不可抗力

1.不可抗力定义：指双方在签订本协议时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、动乱、政府行为（如法律法规变更、征收征用）、疫情及相关防控措施、罢工、火灾、爆炸等自然灾害或社会事件。

2.不可抗力影响：若因不可抗力导致本协议部分或全部不能履行，遭遇不可抗力的一方应在事件发生后7个工作日内书面通知对方，并提供相关证明文件（如政府公告、灾害评估报告等）。双方应根据不可抗力对协议履行的影响程度，协商决定延期履行、部分履行或解除协议。

3.责任免除：遭遇不可抗力的一方仅就不可抗力对其违约行为的影响承担相应责任，无需承担违约金或赔偿责任。但双方仍需采取措施减少不可抗力造成的损失，并在不可抗力消除后尽快恢复履行协议。若不可抗力持续超过60日，双方可协商解除协议，已产生的费用按实际履行比例结算。

4.不可抗力证明：本协议所称不可抗力证明文件包括但不限于政府部门出具的灾害声明、法院判决书、公证文书等具有法律效力的文件。若双方对不可抗力影响存在争议，可委托第三方专业机构进行评估确认。

第八条争议解决

1.争议解决原则：双方应本着友好协商的原则解决本协议履行过程中产生的任何争议，协商不成的，应提交以下第（一）种方式解决。

2.协商与调解：发生争议后，双方应首先通过书面函件或会议形式进行协商；协商未果的，可共同委托XX省建设工程行业协会进行调解，调解达成一致的，应签订调解协议书并履行。

3.仲裁：本协议所有争议最终提交XX仲裁委员会（或双方书面指定的其他仲裁机构）按照其仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，仲裁过程中产生的仲裁费由败诉方承担。

4.诉讼：若双方未选择仲裁，任何一方均有权向甲方所在地（XX省XX市XX区）有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行本协议其他条款，且非争议事项的履行不应受诉讼影响。

5.法律适用：本协议争议解决均适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，不包括香港、澳门及台湾地区法律）。仲裁地点为甲方所在地，若仲裁机构要求，双方应配合提供证据及出庭。任何一方不得以对方存在违约行为为由拒绝履行争议解决条款。

第九条其他条款

1.通知方式：本协议项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本协议首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应至少提前10个工作日书面通知对方。通过电子邮件发送的，发出时视为送达；通过快递或挂号信发送的，寄出后3日视为送达。

2.协议变更：对本协议的任何修改或补充，均须经双方授权代表签署书面文件方能生效。口头约定或非正式记录均不构成有效变更。若变更内容影响协议核心条款，双方应重新签署正式协议。

3.法律适用与完整性：本协议适用中华人民共和国法律解释，任何与协议内容相冲突的法律法规均以本协议为准。本协议构成双方关于本协议标的的完整协议，取代此前所有口头或书面约定。

4.独立性：本协议各条款为相互独立的部分，任一条款的无效或不可执行不影响其他条款的效力。若部分条款被法院或仲裁机构认定为无效，双方应协商替换为内容最接近且合法有效的条款。

5.转让限制：未经对方事先书面同意，任何一方不得将其在本协议项下的权利或义务部分或全部转让给第三方，但为履行协议目的而进行的分包除外，且分包商需遵守本协议相关义务。

6.分割性：若本协议任何条款被认定为无效或不可执行，不影响其他条款的效力，双方应协商替换为内容最接近且合法