工程垫资协议书

工程垫资协议书甲方：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟进行[工程名称]工程建设，乙方具备垫资施工能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就乙方为甲方该工程提供垫资事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程具体名称]2.工程地点：[详细地址]3.工程内容及规模：[对工程具体内容、建筑面积、层数、结构形式等详细描述]4.工程立项批准文号：[如有]5.资金来源：[说明资金情况，如自有资金、银行贷款等]二、垫资范围及方式1.垫资范围乙方垫资范围包括但不限于完成本工程所需的全部工程费用，具体涵盖人工费用、材料设备采购费用、机械租赁费用、施工管理费用、水电费、规费、税金以及为完成工程所必需的其他一切费用。2.垫资方式乙方以自有资金或通过合法融资渠道筹集资金为甲方垫资建设本工程。垫资资金将按照工程建设进度分期投入，具体投入时间和金额根据工程实际进展情况由双方另行协商确定。但乙方投入的垫资资金应确保工程建设的顺利进行，不得因资金问题导致工程延误。三、垫资金额及期限1.垫资金额经双方初步估算，乙方为本工程垫资的总金额预计为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。最终垫资金额以工程竣工结算审计后确定的金额为准。2.垫资期限垫资期限自本协议生效之日起，至工程竣工验收合格且甲方按照本协议约定支付完所有垫资款项及相关费用之日止。预计垫资期限为[X]个月，自[起始日期]起至[结束日期]止。如因甲方原因导致工程工期延长，垫资期限相应顺延，顺延期间的垫资利息按照本协议约定执行。四、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权对工程建设进行监督和检查，提出合理的意见和建议，确保工程质量和进度符合要求。有权按照本协议约定的方式和时间对工程进行验收。在乙方垫资建设过程中，如发现乙方存在违反法律法规、工程建设规范或本协议约定的行为，有权要求乙方立即整改或采取相应措施。2.义务向乙方提供开展工程垫资建设所需的相关资料，包括但不限于工程立项批复、规划许可证、施工图纸、地质勘察报告等，并确保资料的真实性和完整性。协助乙方办理工程建设过程中所需的各项手续，如施工许可证、质量监督手续、安全监督手续等，相关费用由[明确承担方]承担。按照本协议约定的时间和方式向乙方支付垫资款项及相关费用，确保乙方垫资资金的合理回收。在工程建设过程中协调与周边单位和居民的关系，为乙方施工创造良好的外部环境。（二）乙方权利与义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定提供相关资料和协助办理各项手续。按照本协议约定的垫资范围和方式进行垫资建设，并有权要求甲方按照约定支付垫资款项及相关费用。在垫资建设过程中，如因甲方原因导致工程变更或工期延误，有权要求甲方承担相应的责任，并对垫资期限和金额进行合理调整。对工程建设过程中涉及的技术、质量、安全等问题，有权提出合理的意见和建议，并按照相关规范和标准进行施工。2.义务严格按照国家法律法规、工程建设规范以及本协议约定进行工程垫资建设，确保工程质量达到合格标准，并在约定的工期内完成工程建设任务。自行承担垫资建设过程中的各项费用，包括但不限于人工费用、材料设备采购费用、机械租赁费用、施工管理费用、水电费、规费、税金等。在垫资建设过程中，定期向甲方报送工程建设进度、垫资资金使用情况等相关资料，接受甲方的监督和检查。负责工程建设过程中的安全管理工作，制定安全管理制度，落实安全防范措施，并承担因安全事故造成的一切责任和损失。工程竣工后，按照国家相关规定和本协议约定向甲方提交完整的工程竣工资料，并协助甲方办理工程竣工验收备案手续。五、垫资利息及支付方式1.垫资利息甲方同意按照中国人民银行同期同类贷款利率上浮[X]%向乙方支付垫资利息。垫资利息自乙方每笔垫资资金实际投入之日起计算，按季度结算支付。具体计算方式为：垫资利息=每笔垫资资金金额×年利率×实际占用天数÷3６５天。2.支付方式甲方应在每季度末月的[具体日期]前将本季度的垫资利息支付至乙方指定的银行账户。乙方应在收到垫资利息后向甲方出具合法有效的发票。六、工程价款结算与支付1.工程价款结算工程竣工后，乙方应在[X]个工作日内向甲方提交工程竣工结算报告及完整的结算资料。甲方应在收到乙方提交的结算报告及资料后[X]个工作日内进行审核，并将审核结果书面通知乙方。如双方对结算结果有异议，可共同委托有资质的工程造价咨询机构进行审计，审计费用由[明确承担方]承担。最终工程价款以审计结果为准。2.工程价款支付甲方在收到工程竣工验收合格报告及结算审计报告后，按照以下方式支付工程价款：扣除乙方垫资的本金及利息后，剩余工程价款作为工程质量保证金。工程质量保证金的金额为工程结算总价款的[X]%。甲方在工程竣工验收合格满[X]年后，如工程无质量问题，将工程质量保证金一次性无息支付给乙方。除工程质量保证金外，甲方应在收到结算审计报告后的[X]个工作日内将扣除垫资本金及利息后的剩余工程价款支付至乙方指定的银行账户。七、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定向乙方支付垫资款项、垫资利息或工程价款，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停工程施工，并要求甲方支付已垫资款项、垫资利息及违约金，同时甲方应承担乙方因此遭受的全部损失（包括但不限于停工损失、窝工损失、预期利润损失等）。2.若甲方未按照本协议约定协助乙方办理工程建设相关手续，导致工程延误或乙方遭受损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。3.若甲方擅自变更工程设计或增加工程建设内容，导致乙方垫资金额增加或工期延长的，甲方应承担增加垫资款项的支付责任，并对工期延长给乙方造成的损失进行赔偿。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定的垫资范围、方式、期限进行垫资建设，每逾期一日，应按照未垫资金额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的垫资款项及利息，同时乙方应承担甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于工程延误损失、重新寻找垫资方的费用等）。2.若乙方未按照国家法律法规、工程建设规范以及本协议约定进行工程建设，导致工程质量不合格或出现安全事故的，乙方应负责无偿返工整改，直至工程质量达到合格标准，并承担因此造成的全部损失（包括但不限于甲方的经济损失、第三方索赔损失等）。如因乙方原因给甲方造成重大损失或不良影响的，甲方有权追究乙方的法律责任。3.若乙方擅自将本工程转包或分包给第三方，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的垫资款项及利息，同时乙方应承担甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于工程延误损失、转包分包差价损失等）。八、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其