EPC工程合同2025年合同履行进度管理

EPC工程合同2025年合同履行进度管理1.工期1.1除专用合同条款另有约定外，本合同项下的工程自开工令发出之日起至工程接收日止的总工期为____日历天。1.2开工日期是指：(a)专用合同条款中约定的日期；或(b)承包商提交开工通知后____日。1.3承包商应在开工日期前____日向业主提交工程进度计划，包括总体进度计划、各主要阶段（设计、采购、施工）的详细进度计划、资源需求计划等。该计划应足以反映为完成合同约定工程所需的关键活动和里程碑节点。1.4业主应在收到承包商提交的工程进度计划后____日内予以审查和批准或提出修改意见。未经业主批准的进度计划不得作为履约依据。1.5承包商应根据合同履行情况、业主的变更指令、经批准的索赔等，及时更新工程进度计划，并在____日内提交给业主。业主有权随时要求承包商提交更新后的进度计划。1.6任何根据本合同条款进行的工期延长，均应通过业主的书面批准。承包商应就其要求的工期延长提交详细报告及证明文件。2.关键日期与里程碑节点2.1业主在专用合同条款中指定了以下关键日期和里程碑节点，以及承包商应完成工作的对应标准：(a)里程碑节点____：完成____设计工作；业主应提供____；预计完成日期____。(b)里程碑节点____：完成____采购工作；承包商应提交____；预计完成日期____。(c)里程碑节点____：完成____施工工作；承包商应提交____；预计完成日期____。(d)里程碑节点____：完成____施工工作；承包商应提交____；预计完成日期____。(e)工程接收：承包商应提交工程接收申请；业主应在收到申请后____日内组织检验；预计完成日期____。2.2业主应在本合同签订后____日内向承包商提供专用合同条款中约定的业主方义务所需的部分。2.3承包商应在每个里程碑节点完成时，向业主提交证明文件，证明其已满足该节点的要求。业主应在收到证明文件后____日内进行检验或确认。若业主未在规定时间内进行检验或确认，视为已满足要求，但承包商应对其提交的证明文件负责。3.进度款支付3.1业主按合同约定向承包商支付合同价款。支付计划与工程进度挂钩，具体支付比例和时间节点按以下约定执行：(a)预付款：合同生效后____日内，业主支付合同总价的____%作为预付款。(b)主要设备材料采购：完成专用合同条款中约定的主要设备材料采购比例的____%，并提交相关证明后，业主支付合同总价的____%。(c)关键节点____完成：承包商提交证明文件并经业主确认后，业主支付合同总价的____%。(d)关键节点____完成：承包商提交证明文件并经业主确认后，业主支付合同总价的____%。(e)工程接收合格：业主在颁发工程接收证书后____日内，支付至合同总价减去暂列金额、暂估价及合同约定应扣除的款项后的____%。(f)质量保证金返还：工程缺陷责任期届满且无遗留缺陷后____日内，业主返还质量保证金。3.2承包商应在每个支付周期到期后____日内，向业主提交进度款支付申请及相应的支持性文件。3.3业主应在收到承包商提交的进度款支付申请及支持性文件后____日内，进行审核并支付相应款项。4.业主的义务4.1业主应负责提供合同专用条款中约定的设计基础资料、场地、许可、批准、设施等，并按时履行其义务。4.2业主应负责解决合同履行过程中涉及的与场地使用、环境、许可相关的政府批准手续，并承担相关费用。4.3业主应委派代表负责合同履行过程中的协调工作，并应及时做出必要的决策。5.工期延误5.1因承包商原因（如管理不善、资源不足等）导致工期延误的，承包商应承担由此造成的后果，并应采取有效措施加快进度。承包商不得因非业主原因的延误而索赔工期。5.2因业主原因（如未能履行义务、未能及时提供必要条件、指令延误等）或不可抗力事件导致工期延误的，承包商有权提出工期索赔，并应提交详细报告及证明文件。业主应在收到报告后____日内进行审查并作出决定。5.3因变更导致工期影响的，承包商应提交工期影响评估报告，经业主批准后调整合同工期。5.4因暂停导致工期延误的，承包商有权提出工期索赔。暂停期间发生的额外成本，经业主批准后由业主承担。6.变更6.1任何对合同约定的设计、范围、数量、质量标准、技术规格、施工方法等进行的改变，均视为变更。6.2变更的提出、评估、批准程序按以下约定执行：(a)业主提出变更的，应向承包商发出书面变更指令。(b)承包商提出变更的，应向业主提交书面变更建议书。业主应在收到建议书后____日内进行评估，并书面通知承包商是否采纳。(c)变更的批准：业主应在收到变更指令或变更建议书后____日内予以批准或提出修改意见。变更估价由双方根据变更的性质、范围、影响等因素协商确定。6.3承包商应根据批准的变更指令调整进度计划和施工方案，并应及时通知业主。6.4因变更导致承包商遭受额外成本或工期影响的，承包商应提交索赔文件，按照合同约定处理。7.暂停7.1业主在满足合同约定条件下，有权暂停全部或部分工程。7.2承包商在满足合同约定条件下，有权暂停全部或部分工程。7.3暂停的书面通知：发出暂停通知的一方应在暂停前____日向另一方发出暂停通知，并说明暂停的理由。7.4暂停的后果：暂停导致承包商遭受额外成本或工期影响的，受影响方有权提交索赔文件，按照合同约定处理。7.5恢复施工：暂停结束后，恢复施工前，发出暂停通知的一方应通知另一方恢复施工的时间。承包商应在收到通知后____日内恢复施工。8.工程接收8.1工程达到合同约定的竣工标准后，承包商应向业主提交工程接收申请，并提交工程竣工报告、竣工图纸、验收资料等。8.2业主应在收到工程接收申请后____日内组织检验。检验合格的，业主应在检验合格后____日内颁发工程接收证书。8.3工程接收证书的颁发日期为工程接收日。工程接收日标志着承包商交付义务的完成。8.4工程接收后，承包商应承担工程缺陷责任。9.违约9.1若承包商未能按合同工期竣工（扣除业主应承担的工期延长后），且在收到业主要求后____日内仍未纠正，业主有权采取相应措施（如雇佣他人完成工程、解除合同等），由此产生的费用由承包商承担。9.2若业主未能按合同约定履行其义务，导致承包商无法继续履行合同，承包商有权采取暂停施工等措施，并有权索赔。10.不可抗力10.1不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，如地震、洪水、战争等。10.2遭遇不可抗力的一方应在事件发生后____日内通知另一方，并提供相关证明。10.3因不可抗力导致的合同解除或工期延误，双方互不承担违约责任。11.争议解决11.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。11.2协商不成的，任何一方均可将争议提交至____仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。12.通知与交流12.1双方就本合同相关的通知、请求、要求等，应采用书面形式，并按照本合同首页载明的地址或指定的联系方式送达。12.2任何一方变更联系方式，应提前____日书面通知另一方。13.合同生效与终止13.1本合同自双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。13.2除本合同另有约定外，本合同在工程接收证书颁发且质量保证金支付完毕后终止。14.其他14.1本合同构成双方就本合同标的达成的完整协