郑州工程结算合同样本2025版

郑州工程结算合同样本2025版合同当事人发包人：_________________________（以下简称“发包人”）法定代表人/负责人：_________________________注册地址：_________________________通讯地址：_________________________联系电话：_________________________统一社会信用代码：_________________________承包人：_________________________（以下简称“承包人”）法定代表人/负责人：_________________________注册地址：_________________________通讯地址：_________________________联系电话：_________________________资质证书编号：_________________________统一社会信用代码：_________________________项目概况1.项目名称：_________________________2.工程地点：河南省郑州市_______区/县_______3.工程范围：本次结算涵盖自_______年_______月_______日开工至_______年_______月_______日竣工验收的全部工程内容，包括但不限于土建、装饰装修、屋面、给排水、暖通、电气、智能化、消防等工程，具体以原施工合同范围及双方确认的变更签证文件为准。4.合同工期：原施工合同约定的工期自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。5.质量标准：达到国家及行业现行验收标准的_______级（如合格/优良）。合同依据本合同依据下列文件签订和履行：（1）原施工合同协议书、专用条款、通用条款及附件。（2）国家及地方现行的有关法律、法规、规章、标准、规范，包括但不限于《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500及相关补充规定、河南省及郑州市关于工程造价管理、招标投标、安全生产、文明施工、环境保护、税务等方面的最新规定和文件。（3）郑州市建设工程材料设备信息价或市场价信息发布及使用管理办法。（4）经双方签字盖章确认的工程变更单、现场签证单、索赔确认单等文件。（5）经双方确认的竣工图纸、工程量计算书及相关技术文件。结算原则与依据1.结算遵循公平、合理、合法的原则，依据本合同约定、国家及地方计价规范、市场价信息、变更签证文件等进行。2.结算依据主要包括：（1）本合同及附件。（2）国家、省、市发布的工程造价管理规定、计价依据、工程量计算规则、定额、费用标准等。（3）郑州市建设工程材料设备信息价或市场价信息，包括但不限于郑州市住房和城乡建设局（或相关部门）发布的价格信息，信息价的使用及调整规则按双方约定或相关规定执行。（4）经双方确认的工程量计算书。（5）经双方签字盖章确认的工程变更、现场签证、索赔等确认单据。（6）经审核确认的竣工图纸及设计变更文件。（7）其他与结算相关的书面文件、会议纪要、往来函件等。工程量确认与审核1.结算工程量原则上以原合同工程量清单为基础，结合经双方确认的竣工图纸、工程变更、现场签证等文件进行计算或调整。2.工程量计算应遵循国家及行业现行工程量计算规则。3.工程量确认程序：（1）承包人根据结算依据编制最终工程量计算书及结算报告，并附上相关支持性文件，在_______日内提交给发包人。（2）发包人应在收到承包人提交的结算资料后_______日内，委托具备相应资质的造价咨询单位进行审核，或由发包人自行审核，并向承包人发出审核意见。（3）承包人应在收到审核意见后_______日内，就审核中提出的问题进行解释、修正或提出反驳意见，双方进行沟通协商。（4）双方就工程量核对达成一致后，签署工程量确认书或类似文件，作为结算的依据。如遇重大分歧，双方同意提请具有相应资质的工程造价鉴定机构进行鉴定。单价确定与调整1.本合同结算采用_______方式计价（选择：固定总价、固定单价、按实调整等）。（如选择按实调整或包含按实调整部分，则继续）：对于合同中约定采用固定单价但需按实调整的部分，或原合同未包含现已发生的工程内容，其单价确定按以下原则：（1）合同中有约定价格的，按合同约定价格执行。（2）合同无约定价格，但有类似项目价格的，参照类似项目价格协商确定。（3）合同无约定价格且无类似项目价格的，由承包人根据市场价格、成本构成等因素提出报价，发包人审核确认，或委托造价咨询单位提出意见由双方协商确定。2.工程变更单价的确定：参照本条第1款约定执行。3.材料设备价格调整：（1）对于合同约定暂估价的材料设备，最终结算价格按实际发生价格调整，调整依据为双方确认的发票价格或市场价格信息。（2）对于合同约定采用信息价的材料设备，其价格调整按以下方式执行：当某材料设备的市场信息价与合同约定信息价的涨跌幅超过_______%时，可进行价格调整，调整幅度以实际涨跌幅度为准，或按双方约定的调整公式计算。具体调整方法及信息价的选用遵循《郑州市建设工程材料设备信息价管理办法》等相关规定。（3）对于合同未约定价格的材料设备，其价格由双方根据工程所在地市场价格协商确定。结算费用组成与计算结算费用组成及计算方法遵循国家及行业计价规范和相关规定，结合本合同约定及双方确认的工程量、单价等，具体包括：（1）分部分项工程费：根据确认的工程量及对应的单价计算。（2）措施项目费：包括模板、脚手架、临时设施费、安全文明施工费、环境保护费、成品保护费等，按照原合同约定或相关规定计算。安全文明施工费应按国家及郑州市最新规定标准计取，并足额上缴。（3）其他项目费：（1）暂列金额：原合同约定的暂列金额的使用情况及金额。（2）专业工程暂估价：原合同暂估价项目的最终结算价格。（3）计日工：经双方确认的计日工发生额。（4）总承包服务费：根据原合同约定或实际提供的服务内容计算。（4）规费：按照国家及郑州市规定，根据计算基数（如人工费或定额基价）乘以相应费率计算，主要包括工程排污费、社会保险费等。（5）税金：按照国家现行税法规定计算增值税及相关附加税费。结算程序1.结算编制：承包人负责编制详细的结算书，内容应包括工程量计算表、计价汇总表、各项费用明细表、支持性文件清单等，并在收到发包人要求后_______日内提交。2.结算审核：发包人应在收到承包人提交的结算书后_______日内，组织或委托相关单位进行审核，并出具审核意见，审核意见应在_______日内反馈给承包人。3.结算确认：承包人应根据审核意见进行修改或说明。双方就结算内容进行充分协商，达成一致后，签署书面结算确认文件。如双方在规定时间内未能达成一致，按本合同争议解决条款处理。结算款支付1.结算总价款确认后，发包人应在确认文件签署后_______日内，向承包人支付至结算总价款（扣除已支付款项及应扣款项）的_______%，即人民币_______元（大写：_________________________）。2.发包人支付结算款应提供等额的、合法有效的发票。承包人应在收到结算款后按发票管理要求开具发票。3.承包人应在收到前述款项后_______日内，向发包人提供完整的结算资料一套及发票。4.发包人应按原合同约定或双方新约定，在承包人提交完整资料并验收合格后_______日内，支付剩余结算款项_______%（即人民币_______元），即付至结算总价款_______%。5.支付方式：通过银行转账方式支付至承包人以下银行账户：开户名：_________________________开户银行：_________________________银行账号：_________________________6.如结算款支付逾期，每逾期一日，发包人应按逾期支付金额的_______%向承包人支付违约金，但累计违约金不超过结算总价款的_______%。保证金与返还1.本合同结算总价款中，发包人按原合同约定或依据郑州市相关规定，预留工程履约保证金（或质量保证金/支付保证金）合计人民币_______元（大写：_________________________），占结算总价款的_______%。2.保证金应在以下条件满足后_______日内返还承包人：（1）承包人已按合同约定完成工程并通过竣工验收。（2）承包人已向发包人支付完毕全部结算款项。（3）承包人已提交完整的竣工资料，并配合完成结算审计（如需）。（4）质保期满且无质量问题或已妥善处理完毕。3.保证金返还的具体程序和所需文件按原合同约定或郑州市相关规定执行。争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，按下列第_______种方式解决：（1）向工程所在地（郑州市_______区/县）有管辖权的人民法院提起诉讼。（2）提交_______仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。通知双方在本合同中载明的通讯地址、联系人及电话为有效联系方式。任何一方变更联系方式，应提前_______日书面通知对方。所有根据本合同发出的通知均应以书面形式，通过快递、挂号信、传真或电子邮件等方式送达上述地址或指定的联系方式。合同生效及其他1.本合同自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。2.本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议。补充协议与本