施工合同协议材料供应责任协议

施工合同协议材料供应责任协议一、本协议由以下双方于______年____月____日在______省______市______签订：发包人（以下简称“甲方”）：______，地址：______，法定代表人/授权代表：______，职务：______，联系电话：______。承包人（以下简称“乙方”）：______，地址：______，法定代表人/授权代表：______，职务：______，联系电话：______。鉴于甲方承包给乙方施工的______工程（项目名称）（以下简称“工程”），工程范围及主要内容详见主合同编号为______的《施工合同协议书》（以下简称“主合同”）；为明确双方在工程材料供应方面的权利与义务，根据主合同约定及国家有关法律法规，双方经友好协商，达成如下材料供应责任协议：二、本协议所称材料（以下简称“材料”）是指乙方为完成工程施工，根据主合同约定及工程需要所需采购或由甲方供应并经乙方接收保管的各类建筑材料、构配件、设备等，具体包括但不限于：______（详细列明材料名称、规格型号、技术标准或等级要求、计量单位、预计数量等）。所有材料的供应及使用均须符合主合同及本协议的约定，并满足工程设计和施工规范要求。三、3.1甲方供应材料责任除主合同另有明确约定外，甲方负责供应本协议附件一（若有）或本协议第二部分列明的全部或部分材料（以下简称“甲方供应材料”）。甲方供应材料的具体名称、规格型号、数量、质量标准、供应时间、送达地点等详见主合同相关约定或本协议第二部分清单。甲方责任包括但不限于：（1）甲方负责或委托其指定的供应商按照主合同及本协议约定的标准和数量采购甲方供应材料，确保材料质量符合国家、行业及主合同约定的标准，并保证提供完整有效的质量证明文件。（2）甲方负责将甲方供应材料运输至主合同约定的乙方施工现场指定地点，运输方式及费用承担按主合同约定执行。如需乙方或第三方卸货，相关费用由甲方承担。（3）甲方应在约定供应时间前将材料送达指定地点，并负责办理材料交接手续。甲方供应材料的保险由甲方自行负责。（4）甲方供应材料的保管责任在材料送达乙方指定接收地点并经乙方签收后转移至乙方。在此之前，材料毁损、灭失的风险由甲方承担。乙方接收后应按照材料特性及有关规定进行妥善保管，保管费用除另有约定外由乙方承担。（5）甲方应按照主合同约定或双方协商一致的方式向乙方支付甲方供应材料的费用。付款时间、比例及条件按主合同相关约定执行。乙方应向甲方提供符合要求的发票及其他结算凭证。3.2乙方采购材料责任乙方负责采购本协议第二部分列明或主合同约定由乙方采购的全部材料（以下简称“乙方采购材料”）。乙方责任包括但不限于：（1）乙方应根据主合同工程量清单、施工进度计划及设计要求，自行负责组织采购所有乙方采购材料，确保材料质量符合国家、行业及主合同约定的标准，并保证提供完整有效的质量证明文件。（2）乙方负责所有乙方采购材料的运输、保险及运输途中的所有风险和费用。（3）乙方应按照主合同施工进度计划的要求，确保各类乙方采购材料按时供应到主合同约定的乙方施工现场指定地点。具体到货时间节点由双方根据工程进度计划另行书面确认。（4）乙方应在材料送达前，将材料清单、质量证明文件等报送甲方备案（若主合同或甲方有此要求）。乙方负责办理材料到场后的卸货、验收及保管手续，相关费用由乙方承担。（5）乙方应确保所有乙方采购材料仅用于本合同项下的工程，不得挪作他用。（6）乙方应按照主合同约定或双方协商一致的方式向其指定的材料供应商支付材料货款。四、材料检验与验收（1）材料检验：所有材料（包括甲方供应材料和乙方采购材料）在进场使用前均应进行检验。（2）检验标准：材料检验应依据国家、行业现行标准，设计文件要求以及主合同和本协议的约定进行。（3）检验责任：甲方供应材料的质量检验由乙方负责，乙方采购材料的质量检验由乙方自行负责。双方均可委托具有相应资质的第三方检测机构进行检测，检测费用由委托方承担。（4）检验程序：材料运抵现场后，乙方应立即进行外观检查和数量清点，并在______日内完成初步质量检验。如检验合格，乙方应填写材料验收单报送甲方签字确认；如检验不合格，乙方应在______日内书面通知甲方，并说明不合格情况及原因，甲方供应材料由甲方负责处理，乙方采购材料由乙方负责处理。（5）检验结果：材料验收单经甲方签字确认后，视为该批次材料检验合格，并作为材料结算及工程计量的依据之一。未经甲方书面同意，乙方不得擅自使用检验不合格的材料。（6）复检：对材料检验结果有争议时，双方应协商确定检测机构进行复检，复检费用由责任方承担。若复检结果仍不合格，责任方应承担由此造成的损失。五、材料保管与风险转移（1）保管责任：除另有约定外，甲方供应材料在送达乙方指定接收地点并经乙方签收后，其保管责任由乙方承担。乙方采购材料的风险和保管责任始终由乙方承担。（2）保管要求：乙方应提供符合材料储存条件的场所，并根据材料特性采取必要的防潮、防火、防锈、防变形、防损坏等措施。因乙方保管不当造成材料损坏、丢失的，由乙方承担赔偿责任。（3）风险转移：除本协议另有约定外，材料毁损、灭失的风险，在甲方供应材料送达乙方指定接收地点并经乙方签收时转移，在乙方采购材料交付给实际施工第三方或用于工程时转移。六、材料供应的违约责任（1）甲方违约责任：若甲方未能按照主合同及本协议约定的时间、数量、质量供应甲方供应材料，导致乙方工期延误或造成乙方损失的，甲方应承担违约责任。具体违约责任包括但不限于：工期每延误______日，甲方向乙方支付主合同总价款______%的违约金，但累计违约金不超过主合同总价款的______%；赔偿乙方因此造成的实际损失（包括但不限于工期延误损失、赶工费用、第三方索赔等）。甲方供应材料质量不符合约定，给工程造成损失的，甲方应负责修复或更换，并承担由此产生的所有费用和损失。（2）乙方违约责任：若乙方未能按照约定采购、供应乙方采购材料，或采购的材料质量不符合约定，影响工程进度或质量，乙方应承担违约责任。具体违约责任包括但不限于：每延误供应______日，乙方向甲方支付主合同总价款______%的违约金，但累计违约金不超过主合同总价款的______%；赔偿甲方因此造成的实际损失（包括但不限于工期延误损失、材料差价、第三方索赔等）。乙方采购材料不合格造成工程返工的，所有返工费用由乙方承担。（3）供应商违约：若因乙方指定的材料供应商未能按时、按质、按量提供材料，导致乙方违约的，乙方应先向甲方承担违约责任，再向其供应商追偿。（4）违约金计算：违约金自应履行之日起计算，直至实际履行完毕或双方协商一致解除合同为止。七、材料价款的结算与支付（1）结算方式：甲方供应材料的费用结算按主合同约定执行。乙方采购材料的费用结算，按双方协商确认的单价或主合同约定的方式执行。（2）支付时间与条件：甲方供应材料的费用支付按主合同约定的进度款支付节点及比例执行。乙方采购材料的费用支付，可在相应的工程进度款支付中列支，或由双方另行约定支付时间和条件。（3）支付流程：材料费用支付前，乙方应向甲方提供经甲方审核确认的材料发票、验收单、进度款申请等符合要求的文件。（4）发票与凭证：乙方应按照国家税务规定开具合法有效的发票。所有支付均需以书面凭证为依据。八、不可抗力（1）不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、动乱等。（2）任何一方因不可抗力导致无法履行或无法完全履行本协议约定的材料供应义务时，不承担违约责任，但应在不可抗力发生后______日内书面通知对方，并提供相关证明文件。（3）双方应根据不可抗力的影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除本协议。因不可抗力造成的损失，由双方各自承担。九、争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向主合同约定的仲裁委员会申请仲裁，按照该仲裁委员会的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。或，任何一方均有权向主合同约定有管辖权的人民法院提起诉讼。十、协议的生效、变更、解除与终止（1）生效：本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效，并与主合同同时生效。（2）变更与解除：对本协议的任何修改或补充，均须经双方书面协商一致，并签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。除本协议另有约定外，任何一方不得单方面解除本协议。（3）终止：本协议在以下情况下终止：主合同正常履行完毕；本协议因履行完毕而自然终止；双方协商一致解除本协议；因不可抗力导致本协议无法履行；一方严重违约，导致本协议目的无法实现，守约方有权解除。十一、通知方式双方在本协议中的通知或通讯应以书面形式，通过专人递送、挂号信、传真、电子邮件等方式发送至本协议首部列明的地址或双方另行书面指定的地址。以专人递送方式发送的，送达时视为送达；以挂号信方式发送的，寄出后______日视为送达；以传真或电子邮件方式发送的，发送成功时视为送达。任何一方变更联系方式，应提前______日书面通知对方。十二、保密条款双方应对在本协议签订及履行过程中知悉的对方商业秘密（包括但不限于材料价格、供应渠道、技术信息等）承担保密义务。未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。此保密义务不因本协议的终止而解除。十三、协议完整性本协议构成双方就材料供应事宜的完整协议，取代双方此前就该事宜达成的所有口头或书面约定。本协议的所有附件（若有）均为