2026年监理工程师之土木建筑目标控制考试题库500道带答案（培优b卷）

2026年监理工程师之土木建筑目标控制考试题库500道第一部分单选题(500题)1、编制初步施工总进度计划时，应尽量安排以（）的单位工程为主导的全工地性流水作业。

A.工程技术复杂、工期长

B.工程量大、工程技术相对简单

C.工程造价大、工期长

D.工程量大、工期长

【答案】：D2、建筑工程管理（CM）方法是指工程实施采用（）的生产组织方式。

A.敏捷作业

B.关键路径

C.精益作业

D.快速路径

【答案】：D3、根据FIDIC施工合同条件的约定，在施工过程中发生了一个有经验的承包商也无

A.工期、成本和利润

B.工期、成本，不能索赔利润

C.成本、利润，不能索赔工期

D.工期，不能索赔成本和利润

【答案】：B4、在施工单位提交的下列报审表、报验表中，专业监理工程师签署意见后，总监理工程师还应签署审核意见的是（）。

A.分包单位资格报审表

B.施工控制测量成果报验表

C.分项工程质量报验表

D.工程材料、构配件、设备报审表

【答案】：A5、在工程施工质量验收活动中，（）向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。

A.监理机构

B.施工单位

C.质检机构

D.行政主管部门

【答案】：B6、在工程质量控制方面，项目监理机构发现施工单位采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程质量不合格的，应由（）及时签发（）。

A.专业监理工程师或总监理工程师，监理通知单

B.专业监理工程师，不合格项通知单

C.总监理工程师，工程暂停令

D.总监理工程师，隐蔽工程检查记录单

【答案】：A7、下列费用中，不属于规费的是（）。

A.工伤保险费

B.文明施工费

C.生育保险费

D.住房公积金

【答案】：B8、材料和商品构件运入现场后，应按规定的批量和频率进行抽样试验，不合格的材料或商品构件不准用于工程，属于（）。

A.见证取样

B.验证试验

C.标准试验

D.抽样试验

【答案】：B9、下列应由施工项目经理部盖章，项目技术负责人签字的报审（报验）表的是（）。

A.分包单位资格报审表

B.施工控制测量成果报验表

C.工程材料.构配件.设备报审表

D.试验室报审表

【答案】：B10、在建设工程活动过程中，（）对工程建设施工、监理、验收等执行强制性标准的情况实施监督。

A.建设单位

B.监理单位

C.工程质量监督机构

D.勘察设计单位

【答案】：C11、下列关于建设工程质量特性的说法，正确的是（）。

A.耐久性是指工程竣工后的合理使用寿命期

B.可靠性是指工程在规定的条件下完成规定功能的能力

C.经济性是指工程从规划、勘察、设计、施工过程中消耗的成本和费用

D.节能性是指工程在设计与建造过程中满足节能减排、降低能耗的标准和有关要求的程度

【答案】：A12、利用投资回收期指标评价投资方经济效果的不足是（）。

A.不能全面反映资本的周转速度

B.不能全面考虑投资方案整个计算期内的现金流量

C.不能反映投资回收之前的经济效果

D.不能反映回收全部投资所需要的时间

【答案】：B13、在设备制造过程中，监造人员要定期及不定期地到制造现场检查了解设备制造过程的质量状况，发现问题应及时处理，称为质量监控方式中的（）。

A.驻厂监造

B.巡回监控

C.设置质量控制点监控

D.跟踪监控

【答案】：B14、某建筑施工材料采购原价为300元/t，运杂费为60元/t，运输损耗率为0.5%，采购保管费率为2%，则该材料的单价为（）元/t。

A.369.04

B.367.50

C.307.54

D.246.02

【答案】：A15、项目监理机构应掌握工程质量事故所造成缺陷的处理依据、程序和（）。

A.损失程度

B.影响范围

C.基本方法

D.等级

【答案】：C16、投标人在工程量清单报价投标中，风险费用应在下列哪项中考虑？()

A.其他项目清单计价表

B.分部分项工程量清单计价表

C.零星工作费用表

D.措施项目清单计价表

【答案】：B17、在国外项目管理咨询公司中，工程师的根本任务是进行（）

A.控制进度

B.控制质量

C.控制投资

D.项目管理

【答案】：D18、工程量清单的十二位项目编码中，一至二位表示（）。

A.专业工程码

B.分类顺序吗

C.分部工程顺序码

D.清单项目名称顺序码

【答案】：A19、由于设计深度不够等原因，对一般附属、辅助和服务工程等项目，以及住宅和文化福利工程项目或投资比较小、比较简单的工程项目，可采用（）编制概算。

A.扩大单价法

B.类似工程换算法

C.生产能力指数法

D.概算指标法

【答案】：D20、某建筑物基础工程的施工过程、施工段划分和流水节拍（天）见下表。如果组织非节奏流水施工，则基础二浇筑完工时间为第()天。＜br>

A.9

B.11

C.14

D.15

【答案】：A21、在工程施工质量验收活动中，（）是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目，是保证工程安全和使用功能的重要检验项目。

A.特别项目

B.重要项目

C.一般项目

D.主控项目

【答案】：D22、设备监造是指监理单位依据监理合同和设备订货合同对设备制造过程进行的监督活动，监造人员一般不会由（）派出。

A.设计单位

B.总承包单位

C.设备安装单位

D.项目监理机构

【答案】：A23、关于诉讼参与人，下列哪些说法是正确的？

A.受犯罪侵害的人均可申请检察院抗诉

B.当事人的法定代理人权利与被代理人相同

C.年幼的人如果能辨别是非、正确表达，仍可做证人

D.证人和鉴定人都只能是自然人

【答案】：C24、下列有关内部收益率的表述，正确的是（）。

A.内部收益率指标没有考虑资金的时间价值

B.内部收益率指标没有考虑项目在整个计算期内的经济状况

C.内部收益率指标不能够直接衡量项目未回收投资的收益率

D.内部收益率指标的计算需要大量与投资项目有关的数据，计算比较麻烦

【答案】：D25、关于竣工结算的说法，正确的是()

A.竣工结算是承包方与业主办理工程价款最终结算的依据

B.竣工结算金额是建设工程从筹建开始到竣工交付使用为止的全部建设费用

C.竣工结算是业主办理交付、验收、动用新增各类资产的依据

D.竣工结算是建设项目竣工验收报告的重要组成部分

【答案】：A26、关于刑事证据规则的表述，下列哪一选项是正确的？

A.“证明证人可信品行的证据，只能在该证人的诚信已受到攻击时才能采纳”，这一规定体现了传闻证据规则

B.“依法应当出庭作证的证人没有正当理由拒绝出庭或者出庭后拒绝作证，其庭前证言真实性无法确认的，不得作为定案根据”，这一规定体现了意见证据规则

C.“不得强迫任何人证实自己有罪”，这一规定体现了关联性规则

D.“书证的副本、复制件不能反映原件及其内容的，不能作为定案的根据”，这一规定体现了最佳证据规则

【答案】：D27、（2017年真题）某项目，建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，建设期利息200万元，铺底流动资金160万元，建设期间国家新批准税种的税额45万元，则该项目的静态投资为（）万元。

A.7000

B.7600

C.7700

D.7805

【答案】：B28、（2017年真题）某常规投资方案，当贷款利率为12%时，净现值为150万元；当贷款利率为14%时，净现值为-100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为（）。

A.＜12%

B.12%～13%

C.13%～14%

D.＞14%

【答案】：C29、某工程在施工过程中，因不可抗力造成损失，承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，并附有相关证明材料，要求补偿的经济损失如下：（1）在建工程损失30万元;（2）承包人的施工机械设备损坏损失5万元;（3）承包人受伤人员医药费和补偿金4.5万元;（4）工程清理修复费用2万元。应批准的补偿金额为（）。

A.32.0

B.36.5

C.37.0

D.41.5

【答案】：A30、应考人丙因生病住院不能参加考试，丙的父亲乙让甲代替丙参加考试，但丙并不知情，关于本案，下列哪些选项是正确的？

A.甲、乙、丙三人都成立代替考试罪

B.乙组织甲给丙替考，应以组织考试作弊罪论处

C.甲成立代替考试罪，丙不成立犯罪

D.乙教唆甲代替丙考试，属于代替考试罪的教唆犯

【答案】：C31、某建设项目，设备工器具购置费1000万元，建筑安装工程费1500万元，工程建设其他费700万元，基本预备费160万元，涨价预备费200万元，则该项目的工程费用为（）万元。

A.2500

B.3200

C.3360

D.3560

【答案】：A32、根据《宪法》规定，关于公民基本权利和义务说法正确的有

A.劳动、受教育和依法服兵役既是公民的基本权利又是公民的基本义务

B.侵犯公民住宅权的方式包括非法搜查和非法侵入住宅

C.我国宪法明确规定了生命权等公民基本权利

D.被剥夺政治权利的人不具有担任国有公司、企业、事业单位和人民团体职务的权利

【答案】：B33、关于抹灰工程的说法，错误的是：()

A.墙面与墙护角的抹灰砂浆材料配比相同

B.水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上

C.罩面石膏不得抹在水泥砂浆层上

D.抹灰前基层表面应洒水湿润

【答案】：A34、某项目建设投资为2000万元（不含建设期利息），全部流动资金为400万元。建设投资中借贷资金为800万元，流动资金全部为自有资金。预计项目建成后年平均息税前利润为200万元，年平均贷款利息为15万元，年平均所得税为35万元。则该项目的资本金净利润率为（）。

A.7.71%

B.8.33%

C.9.38%

D.10.31%

【答案】：C35、当承包单位的施工进度拖后而又不采取补救措施时，项目监理机构可采用的处理方法是（）。

A.拒绝签署工程进度款支付凭证

B.中止施工承包合同

C.延长施工进度计划工期

D.提起误期损失赔偿诉讼

【答案】：A36、某银行给企业贷款100万元，年利率为6%，贷款年限4年，到期后企业一次性还本付息，利息按复利每半年计息一次，到期后企业应支付给银行本息（）万元。

A.26.25

B.26.68

C.126.67

D.119.10

【答案】：C37、分部工程质量验收应由()组织相关人员进行。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.建设单位代表

D.施工项目经理

【答案】：A38、关于工程质量保证金，下列说法中正确的是（）。

A.质量保证金总预留比例不得高于签约合同价的3%

B.已经缴纳履约保证金的，不得同时预留质量保证金

C.采用工程质量保证担保的，预留质保金不得高于合同价的2%

D.质量保证金的返还期限一般为2年

【答案】：B39、下列选项关于BIM组织架构说法不正确的是()。

A.BIM组织架构的建立即

B.IM团队的构建，是项目目标能否实现的重要影响因素B领导层主要设置行政主管，其主要负责该项目的对外沟通协调，包括与甲方互动沟通、与项目其他参与方协调等

C.管理层主要设置技术主管，其主要负责将BIM项目经理的项目任务安排落实到B.IM操作人员，同时对BIM项目在各阶段实施过程中进行技术指导及监督

D.作业层主要设置建模团队、分析团队和咨询团队

【答案】：B40、某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程造价为2000万，假设增值税可抵扣的进项税率均按15%计算，则按一般计税方法计算增值税，增值税是（）万元。

A.60

B.165

C.188

D.340

【答案】：B41、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，分部分项工程量清单中的工程数量是按照（）计算的。

A.实体工程量的净值

B.设计文件结合不同施工方案确定的工程量平均值

C.工程实体量和损耗量之和

D.实际施工完成的全部工程量

【答案】：A42、审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工属于监理工程师实施进度控制的（）。

A.经济措施

B.组织措施

C.合同措施

D.技术措施

【答案】：D43、在工程项目开工前，项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，并应由总监理工程师审核后报（）。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.勘察单位

【答案】：A44、监理工程师在对承包单位材料、构配件采购订货的质量控制中，应该要求承包商向供货方索取()，用于证明其质量符合要求。

A.质量计划

B.质量文件

C.质量信息

D.质量手册

【答案】：B45、（），适合设计深度不足，拟建建设项目与类似建设项目的主体工程费或主要设备购置费比重较大，行业内相关系数等基础资料完备的情况。

A.生产能力指数

B.比例估算法

C.系数估算法

D.指标估算法

【答案】：C46、工程规划中，分析并确定安全设施设备的资金投入，属于建设工程质量特性中的（）。

A.适用性

B.安全性

C.经济性

D.可靠性

【答案】：C47、质量管理体系认证一般要经过的程序不包括（）。

A.递交申请

B.资质审核

C.签订合同

D.监督

【答案】：B48、板块类踢脚线施工时不得采用石灰砂浆打底，是为了防止板块类踢脚线出现下述哪种现象？()

A.泛碱

B.空鼓

C.翘曲

D.脱落

【答案】：B49、（2017年真题）关于工程网络计划中工作总时差的说法，正确的是（）。

A.工作总时差在任何情况下均不会小于其自由时差

B.利用工作总时差必然会减小其后续工作的总时差

C.工作总时差是其紧后工作自由时差的构成部分

D.以终点节点为完成节点的工作总时差必然为零

【答案】：A50、（2019年真题）根据《建设工程监理规范》，下列施工控制测量成果及保护措施中，项目监理机构复核的内容不包括（）。

A.施工单位测量人员的资格证书

B.施工平面控制网的测量成果

C.测量设备的养护记录

D.控制桩的保护措施

【答案】：C51、为了全面、准确地掌握进度计划的执行情况，不属于监理工程师要做的三方面工作的是（）。

A.定期收集进度报表资料

B.现场实地检查工程进展情况

C.实际进度数据的加工处理

D.定期召开现场会议

【答案】：C52、卓越绩效模式强调以系统的观点来管理整个组织及关键过程，这种系统管理的基本方法是（）。

A.反馈方法

B.过程方法

C.评价方法

D.监督方法

【答案】：B53、某分部工程组织无节奏流水施工，如果甲和乙、乙和丙施工过程之间流水步距分别为5d和3d，丙施工过程的作业时间为12d，则该分部工程的工期为（）d。

A.8

B.12

C.14

D.20

【答案】：D54、编制初步施工总进度计划时，应尽量安排以（）的单位工程为主导的全工地性流水作业。

A.工程技术复杂、工期长

B.工程量大、工程技术相对简单

C.工程造价大、工期长

D.工程量大、工期长

【答案】：D55、监理工程师对承包单位进场的施工机械设备进行检查核对的目的是为了控制()，保证施工质量。

A.施工方案的先进性

B.施工措施的针对性

C.作业技术准备状态

D.施工计划的可行性

【答案】：C56、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2013］44号）的规定，企业管理费中的劳动保险和职工福利费，可以包括（）发生的费用。

A.夏季防暑降温

B.工作服

C.职工教育经费

D.工会经费

【答案】：A57、在工程网络计划费用优化过程中，如果被压缩对象的直接费用率大于工程间接费用率，则说明()。

A.压缩关键工作的持续时间会使工程总费用增加

B.压缩关键工作的持续时间不会使工程总费用增加

C.压缩关键工作的持续时间会使工程总费用减少

D.缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间

【答案】：A58、某企业从银行贷款100万元，期限一年，年利率12％，按月计息，到期一次性偿还的本息总额为()万元。

A.112.00

B.112.68

C.132.47

D.152.19

【答案】：B59、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分部工程质量验收应由（）组织。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.建设单位项目负责人

【答案】：B60、（2018年真题）根据《建设工程监理规范》，项目监理机构审核施工分包单位资格时，应审核施工分包单位的（）。

A.类似工程业绩

B.质量管理体系文件

C.经营收入情况

D.人员持证上岗情况

【答案】：A61、项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应重点审查工程材料、构配件、设备的（）。

A.质量证明文件

B.采购合同

C.设计要求文件

D.检查报告

【答案】：A62、任一计日工项目持续进行时，承包人应在该项工作实施结束后的（）内向发包人提交有计日工记录汇总的现场签证报告一式三份。

A.12小时

B.24小时

C.2天

D.7天

【答案】：B63、监理工程师在勘察阶段质量控制最重要的工作是（）。

A.协助建设单位优选勘察单位

B.审查勘察成果

C.审核勘察单位提交的勘察工作方案

D.控制勘察现场作业

【答案】：B64、某投资方案的建设期为1年，第一年年初投资8000万元，运营期为4年，运营期每年年末净收益为3000万元，净残值为零。若基准率为10%，则该投资方案的净现值和静态投资回收期分别为（）。已知（P／A，10%，4）=3.1699

A.1510万元和3.67年

B.1510万元和2.67年

C.645万元和2.67年

D.645万元和3.67年

【答案】：D65、何单位在竣工验收后几个月内，应当向城市规划行政主管部门报送竣工资料？()

A.建设单位，3个月

B.建设单位，6个月

C.施工单位，3个月

D.施工单位，6个月

【答案】：B66、对于钢筋连接的一般项目，钢筋的接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的（）倍。

A.3

B.5

C.9

D.10

【答案】：D67、（2022年真题）某进口设备按人民币计算，离岸价为100万元，到岸价为112万元，增值税税率为13%，进口关税税率为5%。则该进口设备的关税为（）万元。

A.5.000

B.5.600

C.5.650

D.6.328

【答案】：B68、工作之间由于组织安排需要或资源（劳动力、原材料、施工机具等）调配需要而规定的先后顺序关系称为（）。

A.工艺关系

B.组织关系

C.施工关系

D.进度关系

【答案】：B69、下列费用中，不应列入建筑安装工程材料费的是()

A.施工中耗费的辅助材料费用

B.施工企业自设实验室精选实验所耗用的材料费用

C.在运输装卸过程中发生的材料损耗费用

D.在施工现场发生的材料保管费用

【答案】：B70、按造价形成划分的建筑安装工程费，特殊地区施工增加费应列入（）。

A.施工机械使用费

B.分部分项工程费

C.措施项目费

D.间接费

【答案】：C71、在设备制造过程中，大部分设备都可采用的质量监控方式为（）。

A.驻厂监造

B.定点监控

C.跟踪监控

D.巡回监控

【答案】：B72、按照费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成中，人工费不包括（）。

A.计时工资

B.奖金

C.加班工资

D.管理人员工资

【答案】：D73、（2022年真题）某地下工程，计划到11月份累计开挖土方2万m3，预算单价95元/m3，经确认，到11月份实际累计开挖土方2.5万m3，实际单价90元/m3，该工程此时的进度绩效指数为（）。

A.0.80

B.0.95

C.1.06

D.1.25

【答案】：D74、在施工中，通过增加劳动力和施工机械的数量调整进度计划，这种措施属于（）。

A.组织措施

B.技术措施

C.经济措施

D.其他配套措施

【答案】：A75、某建设项目选定项目投资、产品价格、产品成本和产量四个不确定性因素，各按±10%的变化幅度分析其对项目总投资收益率的影响，分析数据见下表。＜br>

A.项目投资

B.产品价格

C.产品成本

D.产量

【答案】：B76、根据《建设工程质量管理条例》，未经（）签字，建筑材料、建筑构配件不得在工程上使用或安装。

A.建筑师

B.监理工程师

C.建造师

D.建设单位项目负责人

【答案】：B77、领导应成为组织的表率，在组织的经营过程中，以及在组织提供产品和服务的生命周期内，要恪守商业道德，保护公众健康、安全和环境，注重保护资源。这体现了卓越绩效模式的价值观为（）。

A.远见卓识的领导

B.战略导向

C.社会责任

D.系统管理

【答案】：C78、某分项工程招标工程量清单数量为1000㎡，施工中由于设计变更调整为1200㎡，该分项工程招标控制价单价为300元/㎡。投标报价单价为360元/㎡，根据《建设工程工程量清单计价规定》，该分项工程的结算款为（）元。

A.420000

B.429000

C.431250

D.432000

【答案】：C79、用于工程的进口设备进场后，应由（）组织相关单位进行联合检查验收。

A.建设单位

B.项目监理机构

C.施工单位

D.设备供应单位

【答案】：B80、（2017年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，验收规范对工程验收项目未作出相应规定的，应由（）组织相关单位制定专项验收要求。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.设计单位

【答案】：A81、对于建设规模较小、资料不多的监理项目，可以结合工程实际，指定（）名受过资料管理业务培训，懂得资料管理的监理人员兼职完成资料管理工作。

A.一

B.两

C.三

D.四

【答案】：A82、关于投资收益率指标的以下说法中，正确的是（）。

A.计算投资收益率需要选择正常年份

B.投资收益率指标受到投资规模的限制

C.计算总投资收益率、确定总投资时，需要考虑铺底流动资金

D.投资收益率就是总投资收益率

【答案】：A83、为了有效控制建设工程进度，监理工程师可采取的技术措施是（）。

A.编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制

B.对建设工程实行分段设计、分段发包和分段施工

C.对工程延误收取误期损失赔偿金

D.严格审查工程变更和设计变更

【答案】：A84、某建设项目，当i＜sub>1＜/sub>=25%时，净现值为200万元，当i＜sub>2＜/sub>=30%时，净现值为-60万元，该建设项目的内部收益率为()

A.21.25%

B.28.50%

C.28.85%

D.32.14%

【答案】：C85、根据《城市轨道交通建设工程验收管理暂行办法》，城市轨道交通建设工程所包含的单位工程验收合格且通过相关专项验收后，方可组织项目工程验收，项目工程验收合格后，建设单位应组织（）个月的不载客试运行。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】：C86、某方案的建设投资为25000万元，流动资金为5000万元，铺底流动资金为1000万元，项目资本金为15000万元。其试运行阶段的年平均息税前利润和净利润分别为5000万元、3000万元，运营阶段的年平均息税前利润和净利润分别为6000万元、4500万元。则其总投资收益率（ROI）为（）。

A.13%

B.15%

C.20%

D.30%

【答案】：C87、环境条件是指对工程质量特性起重要作用的环境因素，（）属于工程技术环境。

A.通风照明条件

B.工程地质

C.施工环境作业面大小

D.临近的地下管线

【答案】：B88、工料测量师在工程建设中的主要任务就是对（）进行全面系统的控制。

A.项目投资

B.项目设计

C.项目决策

D.项目施工

【答案】：A89、某建设项目，设备工器具购置费1000万元，建筑安装工程费1500万元，工程建设其他费700万元，基本预备费160万元，涨价预备费200万元，建设期贷款利息300万元，则该项目的建设投资为（）万元。

A.2500

B.3360

C.3560

D.3860

【答案】：C90、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，下列有关招标控制价的编制说法正确的是（）。

A.投标人应根据国家或省级、行业建设主管部门的规定标准对安全文明施工费计价

B.暂列金额按照工程量清单中列出的金额填写

C.招标人给出计日工的暂定数量，投标人填写单价

D.若国家税法发生变化或调整，招标人可以不对税金清单作出相应调整

【答案】：B91、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，除专用合同条款另有约定外，承包人向监理人报送上月20日至当月19日已完成工程量的时间为每月（）日。

A.20

B.21

C.25

D.28

【答案】：C92、工程初步设计质量管理服务的主要工作内容不包括下列（）。

A.设计单位的选择

B.起草设计任务书

C.起草设计合同

D.起草投资方案

【答案】：D93、项目监理机构应审核施工单位编制的吊装方案，提出审查意见，经（）签认后实施。

A.建设单位

B.施工单位项目负责人

C.总监理工程师

D.专业监理工程师

【答案】：C94、下列表述中哪一项是正确的？

A.法院因被告人系精神病人，不能辨认自己行为而不予刑事处罚的，应当宣告被告人无罪

B.法院宣告被告人无罪后，检察院根据新的事实证据材料重新起诉的，法院应当依法受理

C.法院在庭前审查时对于不属于本案管辖的案件，可以移送有管辖权的法院

D.检察院以抢劫罪提起公诉，法院审理后查明被告人构成抢夺罪，法院应当建议检察院改变起诉罪名，不能直接以抢劫罪定罪

【答案】：B95、合同总价只有在设计和工程范围发生变更时才能随之作相应调整，除此之外一般不得变更的合同称为（）。

A.固定总价合同

B.可调总价合同

C.固定单价合同

D.可调单价合同

【答案】：A96、根据《建设工程质量管理条例》,县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,其有权采取的措施是()。

A.要求被检查单位提供工程质量保证金

B.进入被检查单位的施工现场进行检查

C.发现有严重影响工程质量时,责令停业整顿

D.调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单

【答案】：B97、下列费用中，属于静态投资的是（）。

A.建设期利息

B.工程建设其他费

C.涨价预备费

D.汇率变动增加的费用

【答案】：B98、编制投资估算时，生产能力指数法是根据（）来估算拟建项目投资额的方法。

A.已建成的类似建设项目生产能力和投资额

B.已建成的类似建设项目总投资

C.已建成的类似建设项目总生产能力

D.已建成的类似建设项目设备费

【答案】：A99、需要组织专家进行安全专项施工方案论证的是（）。

A.开挖深度3.5m的基坑的土方开挖工程

B.施工高度60m的建筑幕墙安装工程

C.架体高度15m的悬挑脚手架工程

D.搭设高度30m的落地式钢管脚手架工程

【答案】：B100、审核承包人编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析，体现了项目监理机构在施工阶段投资控制的（）措施。

A.组织

B.技术

C.经济

D.合同

【答案】：B101、（）是指相邻两个专业工作队在同一施工段上共同作业的时间。

A.提前插入时间

B.工艺间歇时间

C.组织间歇时间

D.间歇时间

【答案】：A102、根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，综合单价中不包括()。

A.人工费

B.管理费

C.利润

D.税金

【答案】：D103、监理工程师在审查施工进度计划的过程中发现问题，应采取的措施之一是（）。

A.向承包单位提出整改通知书

B.向建设单位提出指令单

C.向承包单位提出工程暂停令

D.向建设单位提出建议书

【答案】：A104、工程开工前，应由（）到工程质量监督站办理工程质量监督手续。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.监理单位协助建设单位

【答案】：C105、下列费用中，属于承包人投标时可自主报价的竞争性费用是（）。

A.总承包服务费

B.工程排污费

C.安全施工费

D.文明施工费

【答案】：A106、项目监理机构签发监理通知单时，应要求施工单位在发文本上签字，并注明（）。

A.签收时间

B.签发时间

C.签收人

D.发文人

【答案】：A107、实际抽样检验方案中将合格批判定为不合格而拒收的错误，称为（）风险。

A.第一类

B.第二类

C.抽样方法

D.检验方法

【答案】：A108、在工程网络计划费用优化过程中，如果被压缩对象的直接费用率大于工程间接费用率，则说明（）。

A.压缩关键工作的持续时间会使工程总费用增加

B.压缩关键工作的持续时间不会使工程直接费用增加

C.压缩关键工作的持续时间会使工程总费用减少

D.缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间

【答案】：A109、承包人发现合同条款不够明确或技术规范过于苛刻时，应采用的报价方法是()

A.不平衡报价法

B.多方案报价法

C.突然降价法

D.先亏后盈法

【答案】：B110、对验收不合格的检验批，（）应要求施工单位进行整改，自检合格后予以复验。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.建设单位

D.专业质量检查员

【答案】：B111、设计概算是设计单位编制和确定的建设项目从筹建至()所需全部费用的文件。

A.竣工交付使用

B.办理完竣工决算

C.项目报废

D.施工保修期满

【答案】：A112、关于证据的收集与审查判断，下列哪一选项是正确的？

A.行政执法机关在查办案件的过程中收集的实物证据可以转化为刑事证据，但言词证据都不得直接转化为刑事证据

B.采取技术侦查措施收集的证据，未经法庭调查程序查证属实，不得作为定案的根据

C.生理上、精神上有缺陷，对案件事实的认知和表达存在一定困难，但尚未丧失正确认知、表达能力的被害人的陈述，可以直接作为认定犯罪事实的依据

D.搜查获得的杀人案凶器，未附搜查笔录，不能证明该凶器来源，一律不得采信

【答案】：D113、项目可行性研究风险分析的内容不包括（）。

A.风险因素识别

B.风险措施

C.风险评价

D.风险对策

【答案】：B114、某新建项目，建设期为3年，共向银行借款1300万元，其中第1年借款700万元，第2年借款600万元，年利率为6%。则第3年应计的借款利息为（）万元。

A.0

B.82.94

C.85.35

D.104.52

【答案】：B115、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013），工程量清单应由（）编制。

A.招投标管理部门认可的代理机构

B.具有相应资质的工程造价咨询人

C.项目管理公司合同管理机构

D.具有招标代理资质的中介机构

【答案】：B116、在建设工程施工阶段，监理工程师控制施工进度的工作内容包括()。

A.编制施工进度控制工作细则

B.编制施工准备工作计划

C.协助承包单位确定工程延期时间

D.及时支付工程进度款

【答案】：A117、监理工程师受业主委托控制建设工程设计进度时，应在设计工作开始之前完成的工作是（）。

A.建立健全的设计技术经济定额

B.审查设计进度计划的合理性和可行性

C.编制设计总进度计划

D.建立设计工作技术经济责任制

【答案】：B118、门窗工程中，下列铝合金门综合单价(元/㎡)，最贵的是哪种？()

A.推拉门

B.平开门

C.自由门(带地弹簧)

D.推拉栅栏

【答案】：C119、监理企业质量管理体系中，项目监理单位的总工程师属于（）。

A.决策层

B.管理层

C.执行层

D.培训层

【答案】：A120、施工过程中见证取样的试验室应是()。

A.施工单位的试验室

B.建设单位指定的试验室

C.监理单位指定的试验室

D.与承包单位没有隶属关系的第三方试验室

【答案】：D121、开展价值工程活动通常分为准备、分析、创新和实施4个阶段，下列选项中，属于分析阶段工作的步骤是（）。

A.制定工作计划

B.收集整理资料

C.提案编写

D.成果评价

【答案】：B122、6栋同类型房屋的基础组织流水作业施工，4个施工过程的流水节拍分别为8d、4d、8d、8d，则流水步距为（）。

A.1d

B.2d

C.4d

D.8d

【答案】：C123、某项目建筑安装工程费为1500万元，设备工器具购置费为2000万元，基本预备费为200万元，工程建设其他费为500万元，涨价预备费为100万元，铺底流动资金为100万元，建设期贷款利息为120万元，则该项目的静态投资为（）万元。

A.4000

B.4200

C.4300

D.4420

【答案】：B124、混凝土结构工程中，侧模拆除时混凝土强度必须保证混凝土结构()。

A.表面及棱角不受损伤

B.不出现侧向弯曲变形

C.不出现裂缝

D.试件强度达到抗压强度标准值

【答案】：A125、设备的购置是影响设备质量的关键环节，设备安装单位直接从市场上采购设备时，设备采购方案最终需获得（）批准。

A.安装单位

B.建设单位

C.监理单位

D.设计单位

【答案】：B126、建设工程施工阶段进度控制的主要任务是（）。

A.调查和分析工程环境及施工现场条件

B.编制施工总进度计划，并控制其执行

C.进行工程项目工期目标和进度控制决策

D.编制年度竣工投产交付使用计划

【答案】：B127、工程网络计划优化中的资源优化是指（）的优化。

A.资源有限，工期最短

B.资源均衡，费用最少

C.资源有限，工期固定

D.资源均衡，资源需用量最少

【答案】：A128、（2020年真题）采用设备系数法估算拟建项目投资时，建筑安装工程费应以拟建项目的设备费为基数，根据（）计算。

A.已建成同类项目建筑安装工程费与拟建项目设备费的比率

B.拟建项目建筑安装工程量与已建成同类项目建筑安装工程量的比率

C.已建成同类项目建筑安装工程费占设备价值的百分比

D.已建成同类项目建筑安装工程费占总投资的百分比

【答案】：C129、施工进度检查的主要方法是（）。

A.凭工作经验估计发现进度偏差

B.通过部分人调查及工人反映定夺

C.整理实际进度数据与计划进度数据比较

D.一直按原计划进度执行

【答案】：C130、下列计算方法中，不能用来计算流水节拍的是（）。

A.倒排进度法

B.计量计价法

C.经验估算法

D.定额计算法

【答案】：B131、某企业连续3年每年初从银行借入资金500万元，年利率8%，按年计息，第3年末一次性还本付息，则第3年末应还本付息（）万元。

A.1893.30

B.1753.06

C.1623.20

D.1620.00

【答案】：B132、由于业主的原因导致承包商租赁的设备窝工，该窝工费应按照()计算。

A.台班费

B.台班折旧费

C.实际租金

D.设备使用费。

【答案】：C133、下列关于建设工程合同的说法，其中错误的是哪一种？()

A.建设工程合同可以采取合同书、信件、电子邮件等形式

B.建设工程合同可以采取电报、传真、口头合同等形式

C.建设工程合同包括勘察、设计和施工合同

D.建设工程合同不得与法律、法规相违背

【答案】：B134、对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由()转交原设计单位修改工程设计文件。

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.建设行政主管部门

【答案】：B135、监理单位质量管理体系持续改进的核心是提高企业质量管理体系的()。

A.科学性和价值

B.有效性和效率

C.创造性和价值

D.管理水平和效率

【答案】：B136、建设工程组织流水施工时，某专业工作队在单位时间内所完成的工程量称为（）。

A.流水节拍

B.流水步距

C.流水强度

D.流水节奏

【答案】：C137、一级钢结构焊缝检查应保证（）检验。

A.90%

B.60%

C.80%

D.100%

【答案】：D138、施工进度检查的主要方法是将经过整理的实际进度数据与计划进度数据进行比较，其目的是（）。

A.分析影响施工进度的原因

B.掌握各项工作时差的利用情况

C.提供计划调整和优化的依据

D.发现进度偏差及其大小

【答案】：D139、某新建项目，建设期为2年，分年均衡进行贷款，第一年贷款2000万元，第二年贷款3000万元。在建设期内贷款利息只计息不支付，年利率为10%的情况下，该项目应计建设期贷款利息为（）万元。

A.360.00

B.460.00

C.520.00

D.700.00

【答案】：B140、（2021年真题）某工程的混凝土构件尺寸偏差不符合验收规范要求，经原设计单位验算，得出的结论是该构件能够满足结构安全和使用功能要求，则该混凝土构件的处理方式是（）。

A.返工处理

B.不做处理

C.试验检测

D.限制使用

【答案】：B141、大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制（），论证总进度目标实现的可能性。

A.总进度纲要

B.施工组织总设计

C.总进度规划

D.各子系统进度规划

【答案】：A142、按承包能力，施工承包企业可划分为总承包、专业承包、劳务分包三个序列，其中专业承包资质按类别又分为()

A.特级、一级、二级、三级

B.一级、二级

C.甲级、乙级、丙级

D.一级、二级、三级

【答案】：D143、根据《建设工程监理规范》，下列施工单位提交的报审表中，需要建设单位签署审批意见的是（）。

A.工程材料报审表

B.施工控制测量成果报验表

C.分部工程报验表

D.开工报审表

【答案】：D144、某进口设备，装运港船上交货价（FOB）10万美元，国外运费1万美元，国外运输保险费0.029万美元，关税税率10%，银行外汇牌价为1美元=7.10元人民币，没有消费税。则该进口设备计算增值税时的组成计税价格为（）万元人民币。

A.71.21

B.78.31

C.78.83

D.86.14

【答案】：D145、质量管理体系工作中，（）应检查监理规划与监理实施细则的质量控制措施是否落实、管理记录是否完整和符合规定要求等。

A.总监理工程师

B.项目部负责人

C.质量负责人

D.监理工程师

【答案】：A146、关于项目监理机构处理工程质量事故的说法，正确的是（）。

A.签发监理通知单，要求施工单位及时处理

B.签发工程暂停令，暂停与其关联部位的施工

C.签发监理报告，向政府主管部门报告

D.签发工作联系单，要求施工单位及时处理

【答案】：B147、在建设工程监理中编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制，属于监理工程师控制进度的()。

A.组织措施

B.经济措施

C.合同措施

D.技术措施

【答案】：D148、根据《中华人民共和国建筑法》规定，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建设工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向（）级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

A.建设单位所在地县

B.工程所在地县

C.建设单位所在地市

D.工程所在地市

【答案】：B149、下列进度计划中，属于建设单位计划系统的是（）。

A.设计准备工作进度计划

B.设计总进度计划

C.工程项目总进度计划

D.施工准备工作计划

【答案】：C150、对进口材料检查验收时，若发现质量问题或不符合规定要求，则应取得()签署的商务记录，为索赔提供依据。

A.供货方及采购人员

B.供货方及项目经理

C.供货方及监理人员

D.供货方及商检人员

【答案】：D151、工程与其周围生态环境协调，与所在地区经济环境协调以及与周围已建工程相协调，以适应可持续发展要求的特性，是指的（）。

A.与环境的协调性

B.经济性

C.可靠性

D.适用性

【答案】：A152、企业可以在国家统一制定的T程量计算规则、计量单位和()的基石出上，编制本企业的投标报价定额。

A.项目名称

B.项目特征

C.项目划分

D.项目编码

【答案】：C153、某分部工程有4个施工过程，分为5个施工段组织固定节拍流水施工。各施工过程的流水节拍均为4天，第三与第四施工过程之间工艺间歇为8天，该工程工期是（）天。

A.36

B.38

C.40

D.48

【答案】：C154、（）为组织如何达到基本要求及进一步保持和提高竞争力，取得持续成功，提供了许多可资借鉴的方法和途径。

A.ISO9000：2015

B.ISO9001：2015

C.ISO9004：2009

D.ISO19011：2011

【答案】：C155、用于工程的进口材料、构配件和设备，按合同约定需要进行联合检查验收的，应由（）提出联合检查验收申请。

A.施工单位

B.项目监理机构

C.供货单位

D.建设单位

【答案】：A156、在有节奏流水施工中，各施工过程的流水节拍都相等的流水施工，也称为（）。

A.异步距异节奏流水施工

B.异节拍流水施工

C.异节奏流水施工

D.固定节拍流水施工

【答案】：D157、制定适宜的质量方针和质量目标，同时还要创造一个良好的组织内部环境，激励员工积极地工作，充分参与质量管理，为实现质量方针和质量目标做出应有的贡献的是（）。

A.组织者

B.领导者

C.投资者

D.执行者

【答案】：B158、在所示双代号时标网络计划中，如果B、D、I三项工作共用一台施工机械

A.会延长2周，但施工机械在现场不会闲置

B.会延长2周，且施工机械会在现场闲置6周

C.不会延长，且施工机械在现场也不会闲置

D.不会延长，但施工机械会在现场闲置2周

【答案】：C159、两栋多层建筑物之间的第四层和第五层设两层架空走廊，其中第五层走廊有围护结构，第四层走廊无围护结构；两层走廊层高均为3.9m，结构底板面积均为30m2。则两层走廊的建筑面积应为（）。

A.30m2

B.45m2

C.60m2

D.75m2

【答案】：B160、某进口设备，装运港船上交货价（FOB）10万美元，国外运费1万美元，国外运输保险费0.029万美元，关税税率10%，银行外汇牌价为1美元=7.10元人民币，没有消费税。则该进口设备计算增值税时的组成计税价格为（）万元人民币。

A.71.21

B.78.31

C.78.83

D.86.14

【答案】：D161、计划工期等于计算工期的双代号网络计划中，关于关键节点特点的说法正确的是（）。

A.开始节点和完成节点均为关键节点的工作一定是关键工作

B.以关键节点为完成节点的工作总时差和自由时差相等

C.两个关键节点之间的多项工作总时差均相等

D.两个关键节点之间的多项工作自由时差均相等

【答案】：B162、采用计数值标准型二次抽样检验方案，在第一次抽检n1后，检出不合格品数为d1满足()时，判定该批产品不合格。

A.d1≤c1

B.d1>c1

C.d1>c2

D.c1＜d1＜c2

【答案】：C163、下列关于条约的说法，正确的是

A.条约的主体可以是跨国公司

B.条约的名称是多样的，一国发布的政治宣言也可以是条约

C.条约的形式主要是书面的，但也存在大量的口头条约

D.一国不得以本国机关违反国内法关于缔约权限的规定而主张其所缔结的条约无效

【答案】：C164、（2019年真题）某工程的工作内容和技术经济指标非常明确，工期10个月，预计施工期间通货膨胀率低，则该工程较适合采用的合同计价方式是（）。

A.固定总价合同

B.可调总价合同

C.固定单价合同

D.可调单价合同

【答案】：A165、总监理工程师在施工过程中必须下达停工令的情况为()。

A.未经技术资质审查的施工人员进行现场施工

B.采用未经审查认可的代用材料

C.施工中出现质量缺陷的异常情况

D.承包单位未经许可擅自施工

【答案】：D166、已签约合同价中的暂列金额由（）负责掌握使用。

A.承包人

B.监理人

C.贷款人

D.发包人

【答案】：D167、（2022年真题）工程网络计划实施过程中，当某项工作实际进度拖后而影响（2022年真题）工程总工期时，在不改变工作逻辑关系的前提下，可通过（）的方法有效缩短工期。

A.缩短某些工作持续时间

B.组织搭接或平行作业

C.减少某些工作机动时间

D.分段组织流水施工

【答案】：A168、工程发生质量安全事故，造成2人死亡、3800万元直接经济损失，则该事故等级是（）。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故

【答案】：B169、在设计阶段，运用价值工程方法的目的是()。

A.提高功能

B.提高价值

C.降低成本

D.提高设计方案施工的便利性

【答案】：B170、在建设工程进度计划的表示方法中，与横道计划相比，网络计划的优点是能够（）。

A.明确表达各项工作之间的逻辑关系

B.直观表达工程进度计划的计算工期

C.明确表达各项工作之间的搭接时间

D.直观表示各项工作的持续时间

【答案】：A171、采用强制确定法对某工程四个分部工程进行价格工程对象的选择，各分部工程的功能系数和成本系数见下表。＜br>

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

【答案】：D172、在设备招标采购阶段，（）应协助建设单位向中标单位或设备供货厂商移交必要的技术文件。

A.监理单位

B.设计单位

C.施工单位

D.采购单位

【答案】：A173、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，符合专业验收规范规定适当调整试验数量的实施方案，需报（）审核确认。

A.建设单位

B.施工单位

C.项目监理机构

D.设计单位

【答案】：C174、某拟建项目的建筑安装工程费为1000万元，设备及工器具购置费为600万元，工程建设其他费为300万元，建设期利息为100万元，则该项目基本预备费的计算基数为（）万元。

A.1300

B.1600

C.1900

D.2000

【答案】：C175、建设项目开工前，（）应根据工程特点，确定旁站的关键部位、关键工序。

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.建设行政主管部门

【答案】：C176、适用于时标网络计划中实际进度与计划进度比较的方法是（）。

A.S曲线比较法

B.香蕉曲线比较法

C.前锋线比较法

D.列表比较法

【答案】：C177、工程施工过程中发生质量事故造成8人死亡、50人重伤、6000万元直接经济损失，该事故等级属于()。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故

【答案】：C178、建设单位通过招标方式采购设备时，监理单位的质量控制工作内容是（）

A.协助建设单位向中标单位移交必要的技术文件

B.考察投标单位并作出考察结论

C.确定投标单位初选名单

D.确定设备采购合同条款

【答案】：A179、（2022年真题）将样本总体中的抽样单元按某种次序排列，在规定范围内随机抽取一组初始单元，然后按一套规则确定其他样本单元的抽样方法称为（）。

A.简单随机抽样

B.系统随机抽样

C.分层随机抽样

D.多阶段抽样

【答案】：B180、在工程项目开工前，项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，并应由总监理工程师审核后报（）。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.勘察单位

【答案】：A181、规据《建设工程质量检测管理办法》，检测机构完成检测业务后出具的检测报告，经确认后由（）归档。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.材料供应单位

【答案】：C182、当采用S形曲线比较法时，如果按实际进度描出的点位于计划S形曲线的右侧，则该点与计划S形曲线的垂直距离表明实际进度比计划进度（）。

A.超前的时间

B.拖后的时间

C.超额完成的任务量

D.拖欠的任务量

【答案】：D183、某进口设备，按人民币计算的离岸价为200万元，国外运费9万元，国外运输保险费0.8万元，进口关税率15%，增值税率16%，不征收消费税，则该进口设备应纳增值税额为（）万元。

A.33.568

B.36.800

C.38.368

D.38.603

【答案】：D184、建设工程组织流水施工时，某施工过程在单位时间内完成的工程量称为（）。

A.流水节拍

B.流水强度

C.流水步距

D.流水定额

【答案】：B185、工程量清单的十二位项目编码中，三至四位表示（）。

A.附录分类顺序码

B.专业工程码

C.分部工程顺序码

D.清单项目名称顺序码

【答案】：A186、工程质量事故处理方案的确定，需要按照一般处理原则和基本要求进行，其一般处理原则是（）。

A.正确确定事故性质、处理范围

B.安全可靠、不留隐患

C.满足建筑物的功能和使用要求

D.技术上可行、经济上合理

【答案】：A187、按照工程质量事故处理程序要求，监理工程师在质量事故发生后签发《工程暂停令》的同时，应要求施工单位在()小时内写出质量事故报告。

A.12

B.24

C.36

D.48

【答案】：B188、监理单位对制造周期长的设备制造过程，质量控制可采用的方式是（）。

A.驻厂监造

B.巡回监控

C.定点监控

D.目标监控

【答案】：B189、质量管理体系文件中，（）是产品满足质量要求的程度和监理单位质量管理体系中各项质量活动结果的客观反映。

A.质量手册

B.程序文件

C.作业文件

D.质量记录

【答案】：D190、城市轨道交通建设工程，建设单位应在竣工验收合格之日起（）内，将竣工验收报告和相关文件，报城市建设主管部门备案。

A.2日

B.7日

C.7个工作日

D.15个工作日

【答案】：D191、某工程以人工费为基础计算建筑安装工程费。该工程直接工程费为400万元，其中人工费为100万元；措施费为直接工程费的5%，其中人工费占50%；间接费费率为30%，利润率为50%，综合计税系数为3.41%。则该工程的建筑安装工程含税造价为()万元。

A.504.64

B.511.75

C.517.05

D.525.32

【答案】：D192、关于赢得值法及其应用的说法，正确的是（）。

A.赢得值法有四个基本参数和三个评价指标

B.投资（进度）绩效指数反映的是绝对偏差

C.投资（进度）偏差仅适合对同一项目作偏差分析

D.进度偏差为正值，表示进度延误

【答案】：C193、（2018年真题）下列工程质量控制主体中，属于监控主体的是（）。

A.勘察设计单位

B.施工单位

C.材料供应单位

D.监理单位

【答案】：D194、在工程网络计划的实施过程中，如果需要确定某项工作进度偏差对紧后工作最早开始时间的影响程度，应根据（）的差值进行确定。

A.自由时差与进度偏差

B.总时差与进度偏差

C.自由时差与总时差

D.时间间隔与进度偏差

【答案】：A195、下列选项中，属于工程保修阶段投资控制的主要工作是（）。

A.总监理工程师组织专业监理工程师对工程变更费用及工期影响做出评估

B.分析可能发生索赔的原因，制定防范对策

C.非施工单位原因造成的工程质量缺陷，应核实施工单位申报的修复工程费用，并应签认工程款支付证书

D.审查费用索赔报审表

【答案】：C196、某公司存入银行10万元，年利率为2．79％，共存5年，按复利计息，则存款到期后的本利和为()万元。

A.11.395

B.11.475

C.11.595

D.11.486

【答案】：B197、当专业验收规范对工程中的验收项目未作出相应规定时，应由（）组织相关单位制定专项验收要求。

A.建设单位

B.监理单位

C.设计单位

D.施工单位

【答案】：A198、根据《建设工程监理规范》，项目监理机构审核施工分包单位资格时，应审核施工分包单位的（）。

A.类似工程业绩

B.质量管理体系文件

C.经营收入情况

D.人员持证上岗情况

【答案】：A199、建设工程采用依次施工组织方式的特点是（）。

A.能够均匀使用施工资源

B.有利于资源供应的组织

C.专业工作队能够连续施工

D.能够充分利用工作面进行施工

【答案】：B200、确定建设工程施工进度控制目标的依据之一是（）。

A.设计进度计划

B.施工总进度计划

C.工程难易程度

D.监理合同中有关工期的要求

【答案】：C201、某工程原定2017年9月30日竣工，因承包人原因，致使工程延至2017年12月30日竣工。但在2017年10月因法律法规的变化导致工程造价增加100万元，则该工程合同价款的正确处理方式是（）。

A.调增50万元

B.调增75万元

C.调增100万元

D.不予调增

【答案】：D202、某进口设备的离岸价为1500万元，到岸价为1550万元，关税为105万元，银行财务费率为0.5％，则该设备的银行财务费为（）万元。

A.7.75

B.8.03

C.8.28

D.7.50

【答案】：D203、控诉职能指向法院起诉并出庭支持控诉，要求追究被告人因犯罪行为所应承担的刑事责任。下列承担控诉职能的诉讼参与人是

A.被害人的近亲属

B.附带民诉原告人

C.自诉人

D.公诉人

【答案】：C204、检验批抽样方案中合理分配生产方风险和使用方风险时，对应于一般项目合格质量水平的错判概率a不宜超过5%，漏判概率β不宜超过（）。

A.5%

B.8%

C.10%

D.12%

【答案】：C205、下列经济评价指标中，属于反映盈利能力的静态评价指标的是（）。

A.净现值

B.投资收益率

C.利息备付率

D.项目投资财务净年值

【答案】：B206、某工程原定2013年9月20日竣工，因承包人原因，致使工程延期至2013年10月20日，但在2013年10月因法律变化导致工程造价增加120万元，工程合同价款应（）。

A.调增60万元

B.调增90万元

C.调增120万元

D.不予调整

【答案】：D207、（2020年真题）下列费用中，属于静态投资的是（）。

A.建设期利息

B.工程建设其他费

C.涨价预备费

D.汇率变动增加的费用

【答案】：B208、关于注册建筑师执业，以下哪项论述是不正确的？()

A.注册建筑师一经注册，便可以以个人名义执业

B.一级注册建筑师执业范围不受建筑规模和工程复杂程度的限制，但要符合所加入建筑设计单位资质等级及其业务范围

C.注册建筑师执行业务，由建筑设计单位统一接受委托，并统一收费

D.注册建筑师的执业范围包括建筑物调查及鉴定

【答案】：A209、某建设项目设备工器具购置费为600万元，建筑安装工程费为1200万元，工程建设其他费为400万元，建设期两年，建设期内平均价格上涨指数为5%.则该项目的涨价预备费的计算基数应为()万元。

A.6OO

B.1200

C.1800

D.2200

【答案】：C210、下列选项属于建筑工程分部工程划分的是（）。

A.模板工程

B.建筑电气

C.钢筋工程

D.混凝土工程

【答案】：B211、根据有关标准，对有抗震设防要求的主体结构，纵向受力钢筋在最大力下的总伸长率不应小于（）。

A.3%

B.5%

C.7%

D.9%

【答案】：D212、将工程项目的施工进度控制目标按年度、季度、月（或旬）进行分解，并用实务工程量、货币工作量及形象进度表示，是按（）分解。

A.项目组成

B.计划期

C.施工阶段

D.专业项目

【答案】：B213、某分部工程有两个施工过程，各分为3个施工段组织流水施工，流水节拍分别为2、3、2天和3、2、3天，则这两个施工过程之间的流水步距为（）天。

A.2

B.3

C.4

D.1

【答案】：A214、甲、乙在河边听到有人喊抓贼，看到窃贼丙从对岸涉水过河。甲拿起木棍打丙，丙害怕，就掏出偷来的3000元，表示如果不打就将偷来的钱给甲、乙二人。甲、乙拿走3000元，并强行对丙搜身，掏出500元，丙说这是自己的钱，但甲、乙不予理睬。下列哪一选项是正确的？

A.甲、乙针对3500元成立抢劫罪

B.甲、乙针对3000元成立盗窃罪，针对500元成立抢劫罪

C.甲、乙针对3000元成立掩饰、隐瞒犯罪所得罪，针对500元成立抢劫罪

D.甲、乙针对3000元不成立犯罪

【答案】：C215、在收集质量数据中，当总体很大时，很难一次抽样完成预定的目标。此时，质量数据的收集方法宜采用()

A.分层抽样

B.等距抽样

C.整群抽样

D.多阶段抽样

【答案】：D216、工程质量特征值的正常波动是由（）引起的。

A.单一性原因

B.必然性原因

C.系统性原因

D.偶然性原因

【答案】：D217、加强隐蔽工程质量验收和监督管理，是基于工程质量具有（）的特点而提出的要求。

A.影响因素多

B.波动大

C.终检局限性

D.评价方法特殊性

【答案】：C218、下列措施中，属于施工阶段投资控制组织措施的是（）。

A.编制投资控制工作流程

B.参与合同修改

C.审核竣工结算

D.对变更方案进行技术经济分析

【答案】：A219、组织几个劳动组织相同的工作队，在同一时间、不同空间，按施工工艺要求完成各施工对象的施工方式是（）。

A.平行施工

B.流水施工

C.依次施工

D.垂直施工

【答案】：A220、下列工程的施工方案中，不需组织专家论证的有（）。

A.采用滑模的模板工程

B.搭设高度3m的混凝土模板支撑体系

C.高度50m的落地式钢管脚手架工程

D.开挖深度16m的人工挖孔桩工程

【答案】：B221、下列说法中，不符合合法行政原则的说法是：

A.因种植苹果的市场前景非常客观，某市政府要求该市农民不再种植水稻，改为裁种苹果树

B.某市工商局要求受到工商行政处罚的听证申请人承担组织听证的费用

C.某省林业厅规定听证笔录作为最终作出林业行政许可决定的参考

D.某行政机关将行政强制措施委托给另一行政机关行使

【答案】：A222、根据《建设工程监理规范》，工程施工采用新技术、新工艺时，应由（）组织必要的专题论证。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.施工单位

【答案】：A223、根据工程延期的审批程序，当延期事件具有持续性、承包单位在合同规定的有效期内不能提交最终详细的申述报告时，应先向监理工程师提交该延期事件的（）。

A.工程延期估计值

B.延期意向通知

C.阶段性详情报告

D.临时延期申请书

【答案】：C224、在施工阶段，为了确保进度控制目标的实现，监理工程师需要编制()

A.工程项目总进度计划

B.周（旬）施工作业计划

C.监理进度计划

D.分部分项工程施工进度计划的建设工期和工艺流程，具体安排单位工

【答案】：C225、建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（）日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。

A.5

B.10

C.15

D.20

【答案】：C226、某工程由5个施工过程组成，分为4个施工段组织固定节拍流水施工。在不考虑提前插入时间的情况下，要求流水施工工期不超过44天，则流水节拍的最大值为（）天。

A.4

B.5

C.6

D.7

【答案】：B227、在质量管理体系的系列文件中，属于质量手册的支持性文件的是()。

A.质量计划

B.质量方针

C.质量记录

D.程序文件

【答案】：D228、在工程项目进度控制计划系统中，阐明各单位工程的建筑面积、投资额、新增固定资产、新增生产能力等建筑总规模及本年计划完成情况，并阐明其竣工日期的进度计划表是（）。

A.年度建设资金平衡表

B.年度竣工投产交付使用计划表

C.年度计划项目表

D.工程项目进度平衡表

【答案】：B229、（2019年真题）在施工单位的进度计划系统中，依据（）确定施工作业所必需的劳动力、施工机具和材料供应计划。

A.施工总进度计划

B.单位工程施工进度计划

C.施工准备工作计划

D.分部分项工程进度计划

【答案】：B230、质量缺陷处理完毕后，项目监理机构应根据（）报送的监理通知回复单对质量缺陷处理情况进行复查，并提出复查意见。

A.建设单位

B.勘察单位

C.施工单位

D.设计单位

【答案】：C231、某家庭装修时买了1000块瓷砖，每10块一盒，现在要抽50块检查其质量。若随机按盒抽取全数检查，则属于()的方法。

A.单纯随机抽样

B.分层抽样

C.机械随机抽样

D.整群抽样

【答案】：D232、香蕉曲线是由（）两条S曲线绘制而成的。

A.ES与LS

B.EF与LF

C.ES与EF

D.LS与LF

【答案】：A233、当采用建筑工程管理方法时，关于监理工程师的工作，说法正确的是（）。

A.只需负责施工方面的监理职能

B.只需负责设计方面的协调工作

C.只需负责设计方面的管理与协调工作

D.不仅要负责设计方面的管理与协调工作，同时还有施工方面的监理职能

【答案】：D234、甲与乙因情生仇。一日黄昏，甲持锄头路过乙家院子，见甲妻正在院内与一男子说话，以为是乙举锄就打，对方重伤倒地后遂发现是乙哥哥。甲心想，打伤乙哥哥也算解恨。关于本案，下列哪些选项是错误的？

A.甲后来想“打伤乙哥哥也算解恨”，说明甲也有伤害乙的哥哥的故意，所以本案不存在事实认识错误

B.本案属于具体事实认识错误中的对象错误，按照法定符合说和具体符合说会得出不同的结论

C.本案属于具体事实认识错误中的对象错误，对乙成立故意杀人罪未遂，对乙哥哥成立故意伤害罪（重伤）

D.本案属于具体事实认识错误中的对象错误，无论按照具体符合说还是法定符合说，甲对乙哥哥都成立故意伤害罪（重伤），对乙不成立犯罪。

【答案】：A235、数据离散趋势的特征值中的标准偏差值越小，说明（）。

A.数据集中程度越低，离散程度小，代表性差

B.数据集中程度越高，离散程度大，代表性好

C.数据集中程度越高，离散程度小，代表性好

D.数据集中程度越高，离散程度小，代表性差

【答案】：C236、（2020年真题）单代号搭接网络计划中，时距是指相邻两项工作之间的（）。

A.时间间隔

B.时间差值

C.机动时间

D.搭接时间

【答案】：B237、（2022年真题）某工程有4个施工过程，分5个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为3天。其中，第2个施工过程与第3个施工过程之间有2天的工艺间歇，则该工程流水施工工期为（）天。

A.24

B.26

C.27

D.29

【答案】：B238、关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是（）。

A.申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件

B.保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成

C.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求

D.没有确定施工企业，不予颁发施工许可证

【答案】：A239、某项目的财务净现值前5年为200万元，第6年为30万元，ic=10%，则前6年的财务净现值为（）万元。

A.207

B.217

C.240

D.261

【答案】：B240、某分项工程实物工程量为22000m3，该分项工程人工产量定额为55m3/工日，计划每天安排2班、每班10人完成该分项工程，则其持续时间为（）天。

A.10

B.20

C.40

D.55

【答案】：B241、承包单位严重违反合同，在施工过程中无任何理由要求延长工期，又无视项目监理机构的书面警告等，则可能受到的处罚是（）。

A.赔偿误期损失

B.被拒签付款凭证

C.被取消承包资格

D.被追回工程预付款

【答案】：C242、企业增资扩股属于（）筹措方式。

A.新设项目法人资本金

B.信贷融资

C.既有项目法人资本金

D.债券融资

【答案】：C243、某材料的出厂价2500元/吨，运杂费80元/吨，运输损耗率1%，采购保管费率2%，则该材料的（预算）单价为（）元/吨。

A.2575.50

B.2655.50

C.2657.40

D.2657.92

【答案】：D244、根据《卓越绩效评价准则》，采用卓越绩效模式的驱动力来自（）。

A.标准化导向

B.市场竞争

C.市场准入

D.符合性评审

【答案】：B245、根据《建筑法》的有关规定，设备安装和装修工程的最低保修期限为（）。

A.合理使用年限

B.2年

C.5年

D.10年

【答案】：B246、关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）。

A.到岸价=离岸价+运输保险费

B.到岸价=离岸价+进口从属费

C.到岸价=运费在内价+运输保险费

D.到岸价=运输在内费+进口从属费

【答案】：C247、建筑工程施工质量不符