2026年监理工程师之合同管理考试题库500道及完整答案（各地真题）

2026年监理工程师之合同管理考试题库500道第一部分单选题(500题)1、某工程项目开发商委托工程监理公司进行项目实施方案的成本效益分析，确定建筑设计标准，选择适用的技术规范，提出质量保障措施，从委托工作的范围来看，工程监理公司承担的服务属于()

A.项目前期立项咨询

B.设计阶段监理

C.工程技术咨询服务

D.施工阶段监理

【答案】：C2、（2020年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是（）。

A.合同协议书

B.专用合同条款

C.勘察费用清单

D.通用合同条款

【答案】：A3、应由（）向未通过资格预审的申请人发出资格预审结果的书面通知。

A.资质审查委员会

B.评标委员会

C.招标人

D.招标代理机构

【答案】：C4、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款的约定担保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是()。

A.事先征得监理人同意，并通知设计人

B.事先征得监理人同意，并通知发包人

C.事先征得设计人同意，并通知监理人

D.事先征得发包人同意，并通知监理人

【答案】：D5、工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当（）。

A.与承包单位承担连带赔偿责任

B.与承包单位承担按份赔偿责任

C.承包单位独自承担赔偿责任

D.监理单位独自承担赔偿责任

【答案】：A6、关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是（）。

A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项

B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行

C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令

D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任

【答案】：A7、关于铝合金门窗的横向和竖向组合，下列措施中哪一项是错误的？()

A.应采用套插，搭接形成曲面组合

B.搭接长度宜为10mm

C.搭接处用密封膏密封

D.在保证质量的前提下，可采用平面同平面组合

【答案】：D8、关于委托代理的说法中，错误的是（）。

A.代理人必须以被代理人的名义进行合同谈判

B.被代理人拒绝了行为人的无权代理，则由行为人承担后果

C.被代理人追认了代理人的无权代理，则由被代理人承担后果

D.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”

【答案】：D9、以动物性食物为主的膳食结构存在的问题是（）。

A.普通家庭一般不容易做到

B.能量不足

C.易发生慢性病

D.易发生营养缺乏病

【答案】：C10、根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是()

A.依法成立的企业

B.地方政府成立的事业单位

C.依法成立的行业协会

D.行业主管部门设立的服务机构

【答案】：A11、资格审查委员会在进行初步审查时，对申请人提交的资格预审文件的审查内容不包括（）

A.提供资料的有效性

B.新承接的项目情况表，应付中标通知书和合同协议书复印件

C.联合体申请人除了提供联合体协议书并明确联合体牵头人外，还应包括联合体各方按上述要求的相关情况资料

D.评定申请人的资质条件.能力和信誉是否满足招标工程的要求

【答案】：D12、6月1日，买卖双方签订建材买卖合同，6月10日双方签订了定金合同。6月15日，买方依约支付定金，6月16日卖方予以签收，则定金自（）起生效。

A.6月1日

B.6月10日

C.6月15日

D.6月16日

【答案】：C13、下列关于工程设计中标人根据合同约定完成中标项目的叙述，正确的是（）。

A.中标人经招标人同意，可以分包中标项目的主体工作

B.中标人分包中标项目的部分非主体工作，可以不经招标人同意

C.中标人应当就分包项目向招标人负责

D.分包人就分包项目与中标人向招标人承担按份责任

【答案】：C14、材料设备采购招标活动中，依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。

A.10

B.15

C.20

D.30

【答案】：C15、根据《标准施工合同》，以不影响单位工程的开工为原则，施工场地的移交应（）。

A.一次完成

B.有序的多次移交

C.既可一次完成，也可分次移交

D.两次完成

【答案】：C16、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，监理人更换总监理工程师时，应提前（）天通知承包人。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：B17、材料采购合同的质量验收方法中，通过目测、手触或以常用的检测工具量测后，判定质量是否符合要求的是（）。

A.化学试验法

B.物理试验法

C.经验鉴别法

D.强化试验法

【答案】：C18、依据《建设工程设计招标投标管理办法》，关于建筑工程设计可以不进行招标的做法，错误的是（）。

A.采用不可替代的专利或者专有技术的

B.建设单位承诺能够自行设计的

C.对建筑艺术造型有特殊要求，并经有关主管部门批准的

D.建筑工程项目的改建、扩建或者技术改造，需要由原设计单位设计，否则影响功能配套要求的

【答案】：B19、发包人无故拖延支付工程款，且无任何延误支付说明。承包人可以向发包人发出通知，要求其支付工程款。发包人收到承包人通知后的（）天内仍不履行的，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

A.1

B.14

C.28

D.56

【答案】：C20、尿液保存时加入（）防腐效果较好，但能干扰尿糖测定。

A.浓盐酸

B.甲苯

C.氯仿

D.碳酸钠

【答案】：C21、根据NEC《工程施工合同》，关于“补偿事件”的说法，正确的是（）。

A.只能由承包商向项目经理通知补偿事件

B.补偿事件的影响过于不明确以致无法合理预测的，应当拒绝补偿

C.为消除歧义和矛盾而变更工程信息所发的指令属补偿事件

D.若变更由承包商提供的工程信息，则按对承包商最有利的解释进行计价

【答案】：C22、在建设项目的选址和设计任务书己确定的情况下，建设项目是否能（），设计将起着决定作用。

A.保证技术上先进和经济上合理

B.保证质量上先进和经济上合理

C.保证质量上先进和安全上合理

D.保证技术上先进和安全上合理

【答案】：A23、除专用合同条款另有约定外，材料采购合同解释合同文件的优先顺序正确的是（）。

A.中标通知书优先于合同协议书

B.投标函优先于专用合同条款

C.供货要求优先于通用合同条款

D.相关服务计划优先于中标通知书

【答案】：B24、设计施工总承包合同模式下，（）是对“发包人要求”的响应文件，作为合同文件的组成部分。

A.投标函

B.价格清单

C.承包人建议书

D.进度款支付分解表

【答案】：C25、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人与承包人在履行合同中发生争议，经争议评审组评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按（）执行。

A.争议评审组的评审意见

B.发包人的意见

C.承包人的意见

D.总监理工程师的确定

【答案】：D26、履约保证金不同于定金，履约保证金的目的是担保承包商完全履行合同，主要担保（）符合合同的约定。

A.工期和成本

B.工期和质量

C.质量和成本

D.工期和施工安全

【答案】：B27、根据《标准施工合同》，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是()。

A.直接与保险人协商一致后，通知发包人

B.直接与保险人协商一致后，通知监理人

C.应事先征得发包人同意，并通知监理人

D.应事先征得监理人同意，并通知发包人

【答案】：C28、发包人采购的材料需进行使用前抽查试验，美于该试验相应合同义务的说法，正确的是()

A.承包人负责试验并承担相应费用

B.发包人负责试验并承担相应费用

C.承包人负责试验，发包人承担相应费用

D.发包人负责试验，承包人承担相应费用

【答案】：C29、FIDIC施工合同条件中，对有经验的承包商在()前不能合理预见到的风险，归业主承担。

A.合同签字日

B.下达开工令

C.基准日

D.风险事件发生日

【答案】：C30、关于货样买卖合同的说法，正确的是（）

A.货样买卖适用于即时买卖合同

B.货样买卖应当封存样品

C.样品是交付标的物时的质量参考

D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担

【答案】：B31、在建设工程材料采购招标时，关于合同包划分标段的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.不同类型的建筑材料应尽量分为一个合同包

B.允许供应商同时投标几个合同包

C.允许供应商投标一个合同包中的部分产品

D.划分的合同包较小，有利于供应商投标

【答案】：B32、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应()计算。

A.按工程师提出的单价

B.按承包人提出的单价

C.按设计单位提出的单价

D.参照报价单内类似工作的单价

【答案】：D33、泡沫混凝土外墙保温板是一种防水、保温效果都较好的新型外墙保温材料。当用于空心砖墙体外保温时，下列构造措施错误的是()

A.保温板采用胶黏剂进行粘贴

B.保温板采用锚栓进行辅助加固

C.保温板外贴玻纤网布以防裂缝

D.保温板用于高层时应设置托架

【答案】：A34、(2019年真题)关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说法，正确的是（）。

A.通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现

B.专用条款需要补充、细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致

C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整

D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款

【答案】：B35、以植物性食物为主的膳食结构存在的问题为（）。

A.能量过剩

B.易发生营养缺乏病

C.易发生慢性病

D.普通家庭一般不容易做到

【答案】：B36、一般从事中等强度体力劳动者，每日的能量需要量约为（）kcal。

A.3000

B.2800

C.2400

D.1800

【答案】：B37、法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，下列选项中属于法律事实的是()。

A.社会事件与合法行为

B.自然与非自然

C.事件和行为

D.主体与客体

【答案】：C38、设计合同履行中，关于“开始设计通知”说法正确的是（）。

A.提前7天向设计人发出

B.从发出该通知之日起计算设计服务期限

C.应在合同签订之日起60天内发出

D.因发包人原因逾期未能发出，设计人应当解除合同

【答案】：A39、根据FIDIC《施工合同条件》，如果在接收证书颁发前业主使用了工程的任何部分，则下列说法正确的是（）

A.应承包商的要求，工程师应为该使用的部分颁发接收证书

B.该使用的部分视为自颁发接收证书之日起被业主接收

C.该使用部分的照管责任自颁发接收证书之日起转由业主承担

D.业主对该部分的使用使承包商招致了费用，承包商有权提出除利润以外的索赔

【答案】：A40、合同交底的实施形式中需要签署确认书的是（）。

A.书面交底

B.电子数据交底

C.视听资料交底

D.口头交底

【答案】：A41、FIDIC标准合同文本中的（ ），适用于各类大型或较复杂的工程或房建项目，尤其适用于传统的“设计——招标——建造”模式。

A.《施工合同条件》(1999年版，2017年第2版)

B.《生产设备和设计一施工合同条件》(1999年第1版，2017年第2版)

C.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999年第1版，2017年第2版)

D.《简明合同格式》(1999年第1版)

【答案】：A42、根据《标准施工合同》，在调价公式的应用中，以下基本原则表述正确的是（）。

A.由于变更导致合同中调价公式约定的权重变得不合理时，由监理人调整

B.因承包人原因导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效

C.需要调整价格的材料，以监理人复核后确认的材料单价及数量，作为调整依据

D.因承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日价格指数进行支付计算

【答案】：C43、IPD模式指的是（）。

A.传统模式

B.设计一建造模式

C.CM模式

D.集成项目交付模式

【答案】：D44、施工阶段因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的（）。

A.费用增加由发包人承担，工期延误由承包人承担

B.费用增加由承包人承担，工期延误由发包人承担

C.费用增加和(或)工期延误由承包人承担

D.费用增加和(或)工期延误由发包人承担

【答案】：C45、（2013年真题）某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为（）。

A.全都归银行所有

B.返还施工企业550万元

C.返还施工企业600万元

D.返还施工企业750万元

【答案】：B46、施工阶段承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并通知监理人。监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而（）。

A.增加的费用和工期延误，由发包人承担

B.增加的费用和工期延误，由承包人承担

C.增加的费用由发包人承担，工期不予顺延

D.增加的费用由承包人承担，工期给予顺延

【答案】：A47、骨软化病常见症状不包括（）。

A.骨压痛

B.骨痛

C.肌无力

D.“O”形腿

【答案】：D48、某工程，施工招标时没有标底，编制标底依据的文件有（）

A.工程量清单

B.承包人的施工方案

C.发包人要求的项目功能文件

D.发包人提供的设计任务书

【答案】：A49、（2018年真题）关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。

A.法人应在政府主管部门备案

B.法人应具有规定数额的经费

C.法人应有自己的组织机构

D.法人应抵押与经营规模相适应的财产

【答案】：C50、担保方式中的保证是指（），当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。

A.债务人和债权人的约定

B.保证人和债务人的约定

C.保证人和债权人的约定

D.公证人和债权人的约定

【答案】：C51、指定分包商条款的具体表现不包括（）。

A.承包商对指定分包商的违约需承担责任

B.招标文件中已说明了指定分包商的工作内容

C.承包商有合法理由时，可以拒绝与雇主选定的具体分包单位签订指定分包合同

D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理

【答案】：A52、下列可以独立实施民事法律行为的是（）。

A.不能辨认自己行为的成年人

B.不满八周岁的未成年人

C.八周岁以上的未成年人

D.十六周岁以上以自己的劳动收入为主要生活来源的未成年人

【答案】：D53、（2018年真题）根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。

A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人

B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体

C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任

D.分包人的资格能力应由发包人审核

【答案】：A54、关于资格预审申请文件的澄清，下列说法正确的是（）。

A.申请人可以主动提出澄清，资格审查委员会应当接受

B.申请人的澄清经资格审查委员会同意可以改变资格预审申请文件的实质性内容

C.申请人的澄清内容不属于资格预审申请文件的组成部分

D.申请人不按资格审查委员会要求澄清，按该项不符合标准对待，予以淘汰

【答案】：D55、行为调查表设计原则中不正确的是（）。

A.调查表所列目的的含义、定义、标准必须明确

B.调查表所列项目内容在资料统计分析上定性即可以

C.调查表问题要针对性强

D.调查表项目应避免带有强制性的提问

【答案】：B56、某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000万元人民币，该项目()

A.必须公开招标

B.必须邀请招标

C.可直接委托发包

D.必须聘请招标代理机构委托发包

【答案】：C57、施工阶段因承包人违约解除合同，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人，并在解除合同后的（）d内，依法办理转让手续。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：B58、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任是（）。

A.执行监理人编制的施工安全摺施计划

B.要求发包人提供劳动保护用具

C.制定安全操作规程

D.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任

【答案】：C59、蛋白质氨基酸模式与人体蛋白质氨基酸模式较接近的是（）。

A.虫草

B.植物

C.藻类

D.动物

【答案】：D60、某通用设备采购招标项目，采用经评审的最低投标价法进行评标时，则中标人应为（）。

A.报价最低者

B.评标得分最低者

C.评标得分最高者

D.评标价最低者

【答案】：D61、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。

A.留置担保

B.保证担保

C.抵押担保

D.质押担保

【答案】：B62、在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标。

A.施工

B.设备采购

C.设计

D.材料采购

【答案】：C63、联合体资质等级的确定（）。

A.由多家单位组成的联合体，按资质事故较低的确定

B.由多家单位组成的联合体，按资质事故较高的确定

C.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较低的确定

D.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较高的确定

【答案】：C64、NEC系列合同条件，（）用于业主与项目管理人、监理人、设计人、测量师、律师、社区关系咨询师等之间的合同。

A.工程施工合同

B.裁决人合同

C.工程施工分包合同

D.专业服务合同

【答案】：D65、下列合同法律关系的客体属于智力成果的是（）。

A.建筑材料采购合同

B.工程承包合同

C.项目贷款合同

D.工程设计合同

【答案】：D66、根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的()天内提请发包人进行工程验收。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：D67、建设工程勘察中需要占用位于本工程区域内的临时用地，临时占地使用完毕后，（）应当清理并恢复临时占地。

A.发包人

B.勘察人

C.发包人或勘察人

D.发包人和勘察人

【答案】：B68、工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为()。

A.承包人第一次提交竣工验收报告之日

B.承包人修改后再次提交竣工验收报告之日

C.再次验收检验合格之日

D.办理竣工验收手续之日

【答案】：B69、下列我国城乡常用路面中，防起尘性、消声性均好的是()。

A.混凝土路面

B.沥青混凝土路面

C.级配碎石路面

D.沥青表面处理路面

【答案】：B70、人体膳食调查报告的主体内容应包括（）。

A.居民食物摄入状况

B.居民能量和主要营养素摄入状况

C.居民能量、蛋白质、脂肪的来源

D.居民膳食结构状况与膳食指南的比较

E.针对存在问题提出建议

【答案】：A71、下列食物中含维生素B2较多的有（）。

A.蛋类

B.奶类

C.肝脏

D.肉类

E.蔬菜

【答案】：A72、根据《标准施工合同》通用条款，建筑工程一切险应由（）负责投保，并承担保险费用。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人

D.监理人

【答案】：B73、下列选项中，不属于公开招标缺点的是（）。

A.评标工作量大

B.招标时间长

C.所需费用高

D.竞争激烈程度较差

【答案】：D74、饼干中脂肪含量的测定方法宜选用（）方法。

A.罗紫-哥特里法

B.索氏提取法

C.酸水解法

D.碱性乙醚法

【答案】：C75、根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件订立的协议称为（）。

A.建设工程监理合同

B.建设工程施工合同

C.建设工程设计合同

D.建设工程勘察合同

【答案】：D76、设计施工阶段的总承包合同履行管理，当符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前（）天向承包人发出开始工作通知。

A.1

B.3

C.5

D.7

【答案】：D77、根据美国AIA标准合同文本，以下有关CM合同的论述，正确的是()。

A.CM承包商可以赚取总包、分包合同的差价

B.风险型CM合同一般采用成本加酬金的计价方式

C.CM承包商可以负责设计工作

D.CM承包商对雇主委托范围的工作，必须全部由分包商实施

【答案】：B78、(2011年真题)某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是（）。

A.提前工期1个月给予承包人奖励

B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励

D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任

【答案】：B79、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法，错误的是()。

A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人

B.分包人的资质能力不需要经过监理人审查

C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人

D.除发包人已同意投标文件中说明的分包外，合同履行过程中承包人还需分包的工作仍需要经发包人同意

【答案】：B80、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外，发包人对设计文件的审查期限，自设计文件接收之日起不应超过（）日。

A.14

B.21

C.28

D.30

【答案】：A81、关于工程设计招标投标特点的说法，正确的是（）。

A.设计招标文件无法提出技术经济指标

B.设计投标文件应按工程量清单填报报价

C.设计评标应按投标报价高低排定次序

D.设计评标时主要关注设计方案优劣

【答案】：D82、材料采购合同中，买方选择的检验方式不包括（）。

A.由买方进行检验

B.由卖方进行检验

C.有资质的第三方进行检验

D.专用合同约定的其他检验方式

【答案】：B83、材料采购合同中，关于货款结算的正确处理方式是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间

B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式

C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数

D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间

【答案】：D84、建设工程材料设备采购合同管理中，（）适用于同城市或同地区内的结算。

A.现金结算

B.转账结算

C.托收承付

D.支票结算

【答案】：B85、某施工合同约定承包工程应于9月20日竣工。8月中旬发现，因承包人的施工管理不严格，导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工日期推迟到9月30日。该进度计划得到工程师的确认，则（）。

A.如果通过赶工在9月20日竣工，可获提前竣工奖励

B.如果通过赶工在9月20日竣工，不能获提前竣工奖励

C.如果在9月25日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任

D.如果在9月30日竣工，不需承担拖期赔偿责任

【答案】：B86、某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失。下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是()。

A.各自承担自己的损失

B.分别赔偿对方的损失

C.供应方赔偿购买方1万元损失

D.供应方赔偿购买方2万元损失

【答案】：C87、FIDIC系列中，《施工合同条件》中，如果承包商提交接收申请28天内，工程师仍未答复，则若工程达到规定条件，即视为工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第（）天竣工，且被视为已颁发了接收证书。

A.7

B.14

C.24

D.28

【答案】：B88、儿童是对碘缺乏敏感的人群，除必需使用含碘强化盐外，还建议经常安排（）。

A.海产品

B.淡水鱼

C.奶类

D.豆类

【答案】：A89、FIDIC《施工合同条件》是以（）来划分风险责任的归属。

A.承包商投标时能否合理预见

B.承包商投标时能合理预见

C.投标人投标时能否合理预见

D.投标人投标时能合理预见

【答案】：A90、某施工项目适用简明施工合同，关于该合同价格的说法正确的是（）。

A.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价

B.考虑法律政策、规范标准的变化对合同价格的调整

C.考虑物价浮动对合同价格的调整

D.基准日期即为投标截止日

【答案】：B91、下列关于安全事故处理程序说法不正确的是（）。

A.施工过程中发生安全事故时，承包人应立即通知监理人

B.发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失

C.需要移动现场物品时，应做出标记和书面记录，妥善保管有关证据

D.监理人应及时向有关部门如实报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施

【答案】：D92、建设工程勘察合同文本，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序正确的是（）

A.(1)中标通知书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录;(4)专用合同条款；(5)通用合同条款

B.(1)中标通知书；(2)合同协议书；(3)投标函及投标函附录;(4)专用合同条款；(5)通用合同条款

C.(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录;(4)专用合同条款；(5)通用合同条款

D.(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录;(4)通用合同条款；(5)专用合同条款

【答案】：C93、下列情形中，不属于施工中不利物质条件的是()。

A.污染物

B.不利于施工的气候条件

C.非自然的物质障碍

D.不可预见的自然物质条件

【答案】：B94、某基础工程施工过程中，承包人未通知监理人检查即自行隐蔽，后又遵照监理人的指示进行剥露检验。经与监理人共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是（）。

A.给承包人顺延工期并追加合同价款

B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款

C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期

D.工期延误和费用损失均由承包人承担

【答案】：D95、对逾期送达的资格预审申请文件，招标人不予受理。招标人应合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（）日。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：D96、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商运抵现场的施工设备，在本工程施工闲置期间而其他工程需要使用该设备时，正确的做法为()

A.承包人可自行调运到其他工地

B.为了保证后续工程的施工，不得调出工地

C.经过工程师书面同意后，可以调运到其他工地

D.经过业主书面同意后，可以调运到其他工地

【答案】：C97、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人书面授权，工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议，此时，对已支付的工程款（）。

A.经乙签字的均无效，全部由甲方重新确认

B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效

C.经乙签字的全部有效

D.需委托造价管理部门确定

【答案】：B98、下列关于投标前现场踏勘的说法中，错误的是（）。

A.有利于投标人全面了解招标项目情况

B.有利于减少可能的争议

C.主要踏勘项目经济、地理、地质、气候等客观条件和环境

D.投标人可在方便时自行前往现场踏勘

【答案】：D99、某种液态食品，其能量值需满足（），才可声称是低能量食品。

A.≤40kJ（9.6kcal）/100mL

B.≤60kJ（14.4kcal）/100mL

C.≤80kJ（19.1kcal）/100mL

D.≤l00kJ（23.9kcal）/100mL

【答案】：C100、依据《合同法》关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是()。

A.约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金

B.约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金（应该是过分高于）

C.处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用

D.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿

【答案】：B101、当事人对建设工程实际竣工日期有争议时，对竣工日期的确定不正确的是（）。

A.建设工程经竣工验收合格的，以提交竣工验收报告日为竣工日期

B.建设工程经竣工验收不合格的，以重新竣工验收合格之日为竣工日期

C.发包人拖延验收的，以提交竣工验收报告日为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

【答案】：A102、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的是（）。

A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款

B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用

C.暂估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项

D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供

【答案】：C103、某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差，合同履行过程中，供货方交付的材料多于订购数量，且超过了合理磅差界限，当采购方同意接受多付材料时，下列关于货款的说法中，正确的是（）。

A.按订购数量加多付数量计算货款

B.按订购数量支付货款，多交付部分不再追加货款

C.按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款

D.按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款

【答案】：A104、营养干预中的类实验设计，不是因为（）而为的。

A.人群没法随机分配

B.人力不足

C.实施过程未设计同期对照

D.不能开展平行随机对照试验

【答案】：B105、FIDIC《施工合同条件》中，对工程量增减变化较大需要调整合同约定单价不包括的条件是（）。

A.合同中没有规定此项工作为固定费率

B.该部分工作通过计量超过工程量清单中估计工程量的数量变化超过10%

C.计量的工作数量与工程量清单中该项单价的乘积，超过中标合同金额（我国标准合同中的“签约合同价”）的0.01%

D.数量的变化导致该项工作的施工单位成本变化超过2%

【答案】：D106、我国标准规定：弱筋小麦粉中蛋白质含量（干基）为（）。

A.≤10.0%

B.≤11.0%

C.≤12.0%

D.≤13.0%

【答案】：A107、以下有关监理工程师及监理工程师授权的人员的说法，正确的是（）。

A.发包人应在发出开始工作通知前14天将总监理工程师的任命通知承包人

B.总监理工程师更换时，应提前14天通知承包人并征得承包人的同意

C.总监理工程师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人

D.总监理工程师可以将自己的所有权力授权给其它监理人员

【答案】：C108、（2020年真题）根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件是（）。

A.设备质量合格证

B.验收款支付函

C.进度款支付函

D.设备验收证书

【答案】：B109、投标保证金数额不得超过招标项目估算价的（）。

A.2%

B.5%

C.10%

D.20%

【答案】：A110、建设工程合同的公证和鉴证，在法律上的相同之处是()

A.性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查

B.效力相同，即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据

C.适用范围相同，即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式

D.申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证

【答案】：D111、在建设工程中，有关采购合同的特点说法正确的是（）。

A.标的物品种多，供货条件差异小

B.与施工进度密切相关，不得延误，最好能提前交货

C.建筑材料采购合同不仅是在物资交货阶段

D.大型设备采购合同除交货外，包括生产阶段、安装调试、试运行、保修等

【答案】：D112、建设工程委托监理合同的终止日为()之日。

A.监理合同内注明的监理工作完成

B.监理的工程竣工验收通过

C.监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款

D.监理的工程保修期届满

【答案】：C113、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于变更意向书及变更指示发出主体的说法，正确的是（）。

A.可以由发包人发出

B.只能由监理人发出

C.可以由承包人发出

D.只能由发包人发出

【答案】：B114、下列在建设工程中发生的事件中，不属于安装工程一切险除外责任的是（）。

A.因设计错误、铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失

B.机械装置失灵造成的本身损失

C.雷电导致的机械装置失灵

D.超负荷原因造成电气设备或电气用具本身的损失

【答案】：C115、根据《标准设计施工总承包招标文件》，设计施工总承包模式中关于总承包方式的缺点说法正确的是（）。

A.设计一定是最优方案

B.工程质量标准一般采用更高的质量标准

C.减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查

D.质量标准出自发包人

【答案】：C116、FIDIC系列合同条件中最具代表性的文本是指（）

A.《施工合同条件》

B.《简明合同格式》

C.《土木工程施工合同条件》

D.《设计施工和运营合同条件》

【答案】：A117、()是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。

A.自然人

B.法人

C.法人的分支机构

D.不具备法人资格的联营体

【答案】：B118、下列不是体格测量工作实施标准化目的是（）。

A.权威化

B.规范化

C.系统化

D.科学化

【答案】：A119、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款的约定投保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是（）。

A.事先征得监理人同意，并通知设计人

B.事先征得监理人同意，并通知发包人

C.事先征得设计人同意，并通知监理人

D.事先征得发包人同意，并通知监理人

【答案】：D120、某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为（）

A.1020万元

B.1000万元

C.980万元

D.960万元

【答案】：C121、某施工合同履行过程中，发包人采购的工程设备由于制造原因达不到试车验收要求，需要拆除重新购置，关于该事件的处理方法，正确的是()

A.承包人负责拆除，供货商承担费用

B.承包人负责拆除，发包人承担费用

C.供货商负责拆除，发包人承担费用

D.供货商负责拆除，并承担费用

【答案】：B122、施工合同履行中，发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料56天内仍不支付，则承包人()

A.无权对该工程主张任何权利

B.无权申请人民法院拍卖该工程，但可主张该工程所有权

C.可以申请人民法院拍卖该工程，承包人优先受偿

D.可以留置该工程

【答案】：C123、履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的（）。

A.2％

B.10％

C.20％

D.30％

【答案】：B124、按照《建设工程施工合同》规定，()在施工过程中负责管理施工控制网点。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.勘察人

【答案】：A125、工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是（）。

A.要求重新评标

B.回头说明其不同意见和理由

C.书面说明其不同意见和理由

D.要求其他成员说明同意的意见和理由

【答案】：C126、（2020年真题）合同约定的材料经验收合格，买卖双方应签署的文件（）。

A.质量合格证

B.进度款支付证

C.验收证书

D.验收款支付证

【答案】：C127、根据FIDIC《施工合同条件》，对业主和承包商有约束力的合同的有效期终止日应为()

A.颁发工程接收证书日

B.颁发履约证书日

C.承包商提交结清单日

D.结清单生效日

【答案】：D128、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于采用专利技术的说法，正确的是（）。

A.承包人采用专利技术的费用应包含在投标报价中

B.承包人采用专利技术的费用应由发包人另行补偿

C.承包人因侵犯专利权引起的责任由合同双方共同承担

D.承包人因侵犯专利权引起的责任由发包人承担

【答案】：A129、根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是（）。

A.保证法律关系只有两方参加

B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保护其利益

C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理

D.债权人应当在要求债务人之前先要求保证人履行债务

【答案】：C130、下列关于施工合同标准文本，说法不正确的是()

A.专用合同条款补充和细化的内容不得与“通用合同条款”的规定相抵触，否则抵触内容无效

B.标准施工合同中给出的合同附件格式包括合同协议书、履约保函和预付款保函三个文件

C.合同协议书是唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书

D.合同协议书需要明确填写的内容包括监理工程师的人选

【答案】：D131、赤霉病变中毒多发生于（）。

A.夏季

B.春季

C.春夏之交

D.秋季

【答案】：C132、依法必须招标项目，评标委员会成员人数组成应当至少为（）。

A.三人以上单数

B.四人以上

C.五人以上单数

D.七人以上单数

【答案】：C133、（2018年真题）根据《标准施工合同》通用条款，建筑工程一切险应由（）负责投保，并承担保险费用。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人

D.监理人

【答案】：B134、一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。

A.3

B.6

C.9

D.12

【答案】：B135、施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务而通知对方解除合同，合同解除后的处理方法正确的是（）。

A.承包人应撤离施工场地

B.已经订货的材料、设备由发包人负责退货或解除订货合同

C.不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由订货方承担

D.因未及时退货造成的损失由发包人承担

【答案】：A136、建设工程招标投标过程中，投标保证金将被没收的情形是（）。

A.投标人的投标报价明显低于其实际成本

B.投标人的资格文件中有虚假材料并导致废标

C.投标人在投标有效期内要求撤销其投标文件

D.投标人向招标人提出修改招标文件的要求

【答案】：C137、按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是（）。

A.应当由发包人保管并承担保管费用

B.应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担

C.应当由承包人保管并承担保管费用

D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担

【答案】：C138、根据九部委的勘察合同的规定，承担勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除工作的主体是（）。

A.发包人

B.勘察人

C.施工单位

D.监理单位

【答案】：B139、根据《标准施工合同》，关于缺陷责任期说法正确的是（）。

A.缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算

B.缺陷责任期内工程运行期间出现的工程缺陷，发包人负责修复

C.缺陷责任期内修复费用由承包人承担

D.发包人原因致使工程不能按原定目标使用时，承包人有权要求延长其缺陷责任期

【答案】：A140、某工程项目，承包人于2012年5月1日提交了工程竣工验收报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日参加验收的有关各方在验收记录上签字。承包人的竣工日期应确定为()

A.5月1日

B.5月15日

C.5月25日

D.5月28日

【答案】：A141、建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定交货期限，首先应按照()履行。

A.债权人要求

B.合同有关条款

C.交易习惯

D.补充协议

【答案】：D142、关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是（）。

A.发包人可以发包给自然人

B.超越承包人经营范围订立的勘察合同一律无效

C.承包人超越资质等级承揽勘察业务的，吊销营业执照

D.发包人发包给不具有相应资质等级的勘察单位的，处100万元以上200万元以下的罚款

【答案】：B143、根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义矛盾时，优先结束的顺序是()。

A.投标函→合同协议书→通用合同条款

B.投标函→通用合同条款→合同协议书

C.合同协议书→投标函→通用合同条款

D.合同协议书→通用合同条款→投标函

【答案】：C144、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中永久性工程的损失差额由（）补偿。

A.保险公司

B.发包人

C.承包人

D.发包人和承包人共同

【答案】：B145、某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人（）。

A.可以采用直接委托方式发包

B.可以自行招标，但应当备案

C.可以自行招标，无需备案

D.必须委托中介机构代理招标

【答案】：B146、某施工项目招标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为3100万元，评标价为3090万元。乙的投标报价为2930万元，评标价为3100万元。采用最低投标价法评标，则中标单位和中标价格分别为（）。

A.甲，3100万元

B.甲，3090万元

C.乙，2930万元

D.乙，3100万元

【答案】：A147、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，除非另有约定，对于不可预见的困难，承包商（）。

A.不能调整合同价款

B.可以调整合同价款

C.分不可预困难的具体情况区别对待，部分可以调整

D.根据不可预见困难发生的时期区别对待，部分可以调整

【答案】：A148、按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是()。

A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权

B.抵押人使用的宅基地

C.抵押人拥有的股票

D.学校设施

【答案】：A149、发芽的马铃薯中含有的有毒物质是（）。

A.亚硝酸盐

B.黄曲霉毒素

C.皂苷

D.龙葵素

【答案】：D150、担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为（）。

A.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务

B.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务

C.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

D.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

【答案】：C151、社区营养干预措施的基本原则是（）。

A.考虑营养问题的重要程度

B.考虑对解决营养问题的作用大小

C.考虑实施干预的难易程度等

D.以上均是

【答案】：D152、《标准施工招标文件》中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是（）。

A.投标函

B.中标通知书

C.工程量清单

D.合同协议书

【答案】：D153、定金合同要采用书面形式，其生效日是指（）。

A.签订合同之日

B.约定交付定金之日

C.实际交付定金之日

D.终止合同之日

【答案】：C154、下列属于勘察纲要或设计方案中内容的是（）。

A.勘察或设计费用清单

B.勘察设计机构设置及岗位职责

C.联合体协议书

D.法人代表人身份证明

【答案】：B155、下列情况中，投标保证金予以退还的是（）。

A.投标人在投标有效期内撤销投标文件

B.按照招标文件要求提交投标保证金，未中标的投标人

C.中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同

D.在签订合同时向招标人提出附加条件

【答案】：B156、检验水泥碱量的质量检验方法是（）

A.化学分析

B.理论换算法

C.物理试验法

D.经验判别法

【答案】：A157、关于建设工程设计合同履行的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.保证设计质量是发包人的责任

B.保护双方知识产权是双方的共同责任

C.外部协调工作应由承包人自行完成

D.设计人不承担参加工程验收的责任

【答案】：B158、在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师()。

A.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任

B.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任

C.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任

D.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任

【答案】：B159、根据九部委材料采购合同的规定，买方在全部合同材料交付后（）内未安排检验和验收的，卖方可签署进度款支付函并提交买方，买方在收到后（）内未提出书面异议的，则进度款支付函生效。

A.7日，3日

B.28日，3日

C.3个月，7日

D.6个月，7日

【答案】：C160、在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.发包人和承包人共同

【答案】：B161、下列关于最低评标价法的说法中，正确的是()。

A.以投标人的平均报价作为评标价

B.以中标人的评标价作为中标价

C.以报价最低的投标价为中标价

D.以中标人的报价为中标价

【答案】：D162、某工程施工合同约定的合同竣工日为10月5日。承包商完成施工任务后于9月5日向工程师书面递交了竣工验收申请书，但由于非承包商原因尚不具备竣工验收的条件，按工程师的指示，承包高在10月20日向业主办理了工程移交手续。竣工试验条件满足后，11月5日通过了工程竣工验收，根据FIDIC《施工合同条件》，承包商的实际竣工日期应确定为()

A.9月5日

B.10月5日

C.1O月20日

D.11月5日

【答案】：A163、乙未经授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同()

A.效力待定

B.无效

C.有效

D.经过乙催告甲后生效

【答案】：A164、下列关于勘察人必须具备的条件说法错误的是（）。

A.勘察单位必须具备法人资格

B.经工商行政管理部门批准后可以承担经营范围以外的合同

C.建设工程勘察合同必须有工程勘察资质证书、工程勘察收费资格证书

D.建设工程勘察企业应当按照其拥有的注册资本、专业技术等条件申请资质

【答案】：B165、依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是()。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.定金

【答案】：D166、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交()

A.索赔意向通知

B.索赔报告

C.施工现场的记录

D.索赔依据

【答案】：B167、甲单位与釆购员某乙因矛盾解除代理关系，但有两份盖有甲公章的空白授权书未收回。乙为泄愤，持授权书向供应商丙、丁高价釆购材料。丙丁均及时发货至施工现场。经查，丙不知乙离职，而丁明知乙离职。关于本案，说法正确的是（）。

A.甲有权拒绝向丙、J承担责任

B.由于甲单位存在过失,两份合同均属于表见代理

C.由于乙行为违法,两份合同均属于无效合同

D.甲对丙应承担付款义务

【答案】：D168、关于采暖居住建筑的热工设计，下列哪条符合采暖住宅建筑节能设计有关标准规定？()

A.外廊式住宅的外廊可不设外窗

B.除共用楼梯间的集合式住宅外，住宅的楼梯间在底层出入口处均应设外门

C.消防车道穿过住宅建筑的下部时，消防车道上面的住宅地板应采用耐火极限不低于1.5小时的非燃烧体，可不再采取保温措施

D.住宅下部为不采暖的商场时，其地板也应采取保温措施

【答案】：D169、预付款担保的主要形式为（）

A.现金

B.存款单

C.保兑支票

D.银行保函

【答案】：D170、施工合同履行过程中，工程师通知承包人进行工程量计量，但承包人未在约定时间派人参加，工程师应()

A.单独进行工程量计量，计量结果有效

B.再次向承包人发出通知，推迟计量时间

C.单独进行工程量计量，再请承包人确认计量结果

D.与发包人代表进行工程量计量，计量结果有效

【答案】：A171、根据FIDIC《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：与工程量清单中估计工程量相比，实际计量的工程量变化超过（）。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

【答案】：B172、施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理，其授权行为构成（）。

A.表见代理

B.法定代理

C.指定代理

D.委托代理

【答案】：D173、依据《建设工程设计招标投标管理办法》，关于建筑工程设计可以不进行招标的做法，错误的是（）。

A.采用不可替代的专利或者专有技术的

B.建设单位承诺能够自行设计的

C.对建筑艺术造型有特殊要求，并经有关主管部门批准的

D.建筑工程项目的改建.扩建或者技术改造，需要由原设计单位设计，否则影响功能配套要求的

【答案】：B174、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是()

A.合同责任单一，责任明确

B.建设周期长

C.可以减少设计变更

D.可以减少承包人的索赔

【答案】：B175、设计施工阶段的总承包合同规定，（）应对施工场地和周围环境进行查勘，核实发包人提供资料，并收集与完成合同工作有关的当地资料，以便进行设计和组织施工。

A.工程师

B.承包人

C.监理人

D.分包人

【答案】：B176、在项目招标评标结束后，中标人的投标保证金应当在（）退还。

A.发出中标通知书后

B.完成评标后

C.提交履约担保后

D.合同履行完毕后

【答案】：C177、某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题，招标人对此问题给予了书面解答，则该解答()

A.只对甲投标人有效

B.对全体投标人有效，但无需发送给其他投标人

C.应发送给全体投标人，并说明问题来源

D.应发送给全体投标人，但不说明问题来源

【答案】：D178、某公司销售施工机械设备，合同约定卖方于4月13日和5月12日两次共计价值1000万的设备，每次交付比例为50%。由于5月12日交付的设备未携带设备的技术资料，此资料不影响买方进行合同设备安装、调试、考核和验收。直到6月15日，卖方补齐设备技术资料后。此次卖方应当支付的违约金为（）万元。

A.0

B.12.5

C.15

D.25

【答案】：A179、（2019年真题）下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是（）。

A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书

B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书

C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款

D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款

【答案】：C180、下列依法必须招标的建设工程项目，经有关部门批准，（）可以不进行设计招标。

A.能够满足条件的勘察设计单位少于5家的

B.建筑功能有特殊要求的

C.主要工艺.技术采用不可替代专利.专有技术的

D.涉及国家安全.国家秘密，而不适宜公开招标的

【答案】：C181、业主对分包合同的管理主要表现为（）。

A.对分包商发布指令

B.对分包工程的批准

C.向分包商支付工程款

D.审查分包商的资质

【答案】：B182、针对锌缺乏，膳食干预中应多补充（）。

A.动物内脏

B.黄绿色蔬菜

C.奶类、豆类及其制品

D.红肉

E.贝类

【答案】：A183、某施工项目招标采用最低评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为（）

A.1020万元

B.1000万元

C.980万元

D.960万元

【答案】：C184、《简明标准施工招标文件》中，依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过（）个月。

A.3

B.6

C.9

D.12

【答案】：D185、根据《标准施工招标文件》，投标预备会应在投标截止时间（）日前召开。

A.5

B.7

C.10

D.15

【答案】：D186、（2017年真题）根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指（）。

A.发包人组织的工程竣工验收合格日

B.工程施工合同中双方约定的完工日

C.工程接收证书中写明的实际竣工日

D.承包人施工任务的实际完工日

【答案】：C187、FIDIC系列合同中，称为“绿皮书”的是（）

A.《施工合同条件》

B.《简明合同格式》

C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》

D.《设计—建造与交钥匙工程合同条件》

【答案】：B188、关于施工阶段施工部位检查的表述中，不正确的是（）。

A.承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后即无需通知监理人检查

B.经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖

C.监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整或返工后，由监理人重新检查

D.承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自检、互检和工序交叉检验制度

【答案】：A189、下列选项中，属于合同法律关系客体中智力成果的是（）。

A.借款合同

B.勘察设计

C.施工安装

D.知识产权

【答案】：D190、关于投标限价的说法，正确的是（）。

A.招标文件中可设置最低投标限价的具体金额

B.招标文件中应规定投标价低于最高投标限价的幅度

C.投标人的投标价超出最高投标限价时，应增加其评标价格

D.招标人可在招标文件中仅规定最高投标限价的计算方法

【答案】：D191、从开工直到颁发工程接收证书之日止的时段，工程照管的责任应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.争端避免裁决委员会

【答案】：B192、菌落总数的食品卫生学意义为（）。

A.食品清洁状态和耐贮藏程度的指标

B.食品被粪便污染的指标

C.肠道致病菌污染的指标

D.食品腐败变质的指标

【答案】：A193、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时性工程的损失差额由()补偿。

A.保险公司

B.发包人

C.承包人

D.发包人和承包人共同

【答案】：C194、施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购因供货方不能供应部分的货物而受到的价差损失应由（）承担。

A.施工承包人

B.建设单位

C.供货方

D.采购方

【答案】：C195、以下有关发包人代表的说法，不正确的是（）。

A.发包人应在合同签订后14天内确定发包人代表，并将相关信息书面通知勘察人

B.发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任

C.发包人代表不履行职责导致勘察合同无法正常履行，勘察人可以直接更换发包人代表

D.发包人代表代表发包人处理合同事宜

【答案】：C196、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。

A.雷电引起火灾

B.洪灾引起的沉降

C.台风导致脚手架坍塌

D.建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏

【答案】：D197、下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是（）。

A.在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权单方面作出决定

B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力

C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定

D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人

【答案】：A198、我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定，建筑工程一切险的投保人应当是()

A.施工合同的发包人

B.施工会同的承包人

C.施工合同发包人和承包人

D.工程项目的代建方和施工合同的发包人

【答案】：A199、数据库的主要特点有（）。

A.实现数据共享

B.减少数据的冗余度

C.数据间相互影响

D.数据实现集中控制

E.数据一致性和不可维护性

【答案】：A200、发包人和承包人在履行合同中发生争议后提请争议评审组评审，下列说法正确的是（）。

A.争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成

B.在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的决定执行

C.争议双方接受评审意见后，由监理人根据评审意见拟定执行协议，并遵照执行

D.争议双方不接受评审意见，可要求提交仲裁或提起诉讼，仲裁或诉讼结束前应暂按评审意见执行

【答案】：A201、土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，则需要承包人承担的是（）。

A.其中6天的不利气候条件风险

B.其余9天的不利气候条件风险

C.停工15天的工期延误

D.停工15天造成的费用损失

【答案】：B202、下列合同计价方式中，在工程施工中“量"与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是（）

A.单价合同

B.固定总价

C.可调总价

D.成本加酬金

【答案】：A203、记账法的优点为（）。

A.较称重法更为精确

B.只能得到人均摄入量

C.可调查长时期的膳食摄入

D.能分析个人膳食摄入状况

【答案】：C204、对发包人提供的材料和工程设备管理，发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货()天前通知承包人。

A.3

B.5

C.7

D.11

【答案】：C205、根据FIDIC《施工合同条件》，如果承包商未能按合同中竣工时间的规定如期完工，应当支付误期赔偿费，下列说法正确的是（）。

A.误期赔偿费以周为单位计算，不足一周的按一周计算

B.赔偿总额不得超过合同中规定的最高限额

C.除误期赔偿费以外，业主还可要求承包商为延误竣工支付违约金

D.支付误期赔偿费后，承包商可以不再承担完工义务

【答案】：B206、（2019年真题）依法必须招标项目，评标委员会成员人数组成应当至少为（）。

A.三人以上单数

B.四人以上

C.五人以上单数

D.七人以上单数

【答案】：C207、下列关于工程设备试运行组织责任的说法中，正确的是（）。

A.发包人采购的设备，其试运行由承包人负责组织

B.承包人采购的设备，其试运行由发包人负责组织

C.均由发包人负责组织

D.均由承包人负责组织

【答案】：D208、下列关于计量资料的说法，正确的是（）。

A.如身高、体重等

B.每个观察单位用定量方法测定某项指标数值

C.观察单位个数所得的资料

D.一般为无序变量

E.一般有单位为有序变量

【答案】：A209、以下说法不符合安全运动条件的是（）。

A.一开始不要做剧烈的运动

B.炎热或酷暑气候坚持运动能有效消耗能量

C.水分的补给要充足

D.身体不适时要休息

【答案】：B210、投标保证金的有效期限从()之日起计算。

A.招标文件出售

B.投标文件递交

C.投标截止

D.中标通知书发出

【答案】：C211、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应（）计算。

A.如报价单内有类似工作的单价，按照报价单内类似工作的单价

B.如报价单内有类似工作的单价，参照报价单内类似工作的单价

C.如报价单内无类似工作的单价，按照设计单位提出的单价

D.如报价单内无类似工作的单价，按照承包人提出的单价

【答案】：B212、按照《合同法》的规定，（）属于代理合同。

A.某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同

B.某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同

C.某房地产开发公司与招标代理机构订立的合同

D.某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同

【答案】：C213、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计人更换项目负责人应履行的程序是（）。

A.事先征得发包人同意，并在更换14天前将姓名及详细资料提交发包人

B.事先征得发包人同意，并在更换的项目负责人到岗前一天将资料提交发包人

C.事先口头通知发包人，并在更换的项目负责人到岗时向发包人提交书面材料

D.更换14天前将姓名及详细资料提交监理人，监理人在7天内做出答复

【答案】：A214、设备采购的评标时，关境内制造的产品，如有不同的价格条件，以货物到达招标人指定的到货地点为依据进行调整，下列计算式应采用（）。

A.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+运输.保险费+其他相关费用

B.销售价（含进口环节税.销售环节增值税）+运输.保险费+其他相关费用

C.CIF价+进口环节税+消费税（如适用）+关境内运输.保险费+其他相关费用

D.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+关境外运输.保险费+其他相关费用

【答案】：A215、根据《标准施工合同》，属于施工合同履行中“不利物质条件”的是（）。

A.战争

B.地震

C.台风

D.水文条件

【答案】：D216、建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为()

A.工程项目投资人所在地

B.工程项目承包人所在地

C.工程项目发包方所在地

D.工程项目所在地

【答案】：D217、根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保采用的担保形式是（）。

A.均采用无条件担保

B.分别采用无条件担保和有条件担保

C.均采用有条件担保

D.分别采用有条件担保和无条件担保

【答案】：A218、采购境外货物时，由卖方负责与承运人签订运输协议，并承担从装运港运至目的地的运费和保险费的报价是（）。

A.FOB价

B.CIF价

C.CIP价

D.FCA价

【答案】：C219、某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指（）。

A.物

B.行为

C.智力成果

D.货币

【答案】：A220、在施工招标中，关于投标人资格审查的说法中，不正确的是（）。

A.资格审查分为资格预审和资格后审两种

B.对于公开招标的项目，实行资格预审

C.资格后审适合于潜在投标人数量不多的通用性、标准化项目

D.资格预审是指开标后由评标委员会对投标人资格进行审查的方法

【答案】：D221、（2018年真题）根据《标准施工合同》，履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至（）之日止。

A.工程竣工验收

B.工程缺陷责任期满

C.签发工程移交证书

D.签发最终结清证书

【答案】：C222、下列选项中，属于非法人组织的是（）

A.合伙企业

B.社会团体

C.事业单位

D.社会服务机构

【答案】：A223、根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是（）．

A.质量标准和设计文件审批程序

B.质量标准、设计业绩和人员资格

C.设计文件审批和设计变更程序

D.设计业绩、人员资格和设计变更程序

【答案】：B224、当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议，依据《合同法》，应按()的市场价格履行。

A.订立合同时订立地

B.履行合同时订立地

C.订立合同时履行地

D.履行合同时履行地

【答案】：C225、（2014年真题）中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是（）。

A.按招标文件的规定向招标人提交预付款担保

B.按招标文件的规定向招标人提交履约担保

C.书面同意从工程款中扣留履约保证金

D.按招标文件规定提交工程款支付担保

【答案】：B226、在勘察设计招标中，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）。

A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人

B.招标人可以授权招标代理机构直接确定中标人

C.排名第一的中标候选人放弃中标，可以在评标委员会推荐的中标侯选人中依次确定中标人

D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标

【答案】：C227、建设工程材料设备采购合同属于（）。

A.租赁合同

B.无偿合同

C.单务合同

D.诺成合同

【答案】：D228、某施工项目监理人发出的开工通知注明的开工日期为2月1日。承包人因主要施工机械未到场，导致工程实际在2月5日开始动工。12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收申请报告，工程于12月20日竣工验收合格。则承