工地调解协议书_第1页
工地调解协议书_第2页
工地调解协议书_第3页
工地调解协议书_第4页
工地调解协议书_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

工地调解协议书甲方:姓名:[甲方姓名]性别:[甲方性别]身份证号:[甲方身份证号码]联系地址:[甲方联系地址]联系电话:[甲方联系电话]乙方:姓名:[乙方姓名]性别:[乙方性别]身份证号:[乙方身份证号码]联系地址:[乙方联系地址]联系电话:[乙方联系电话]鉴于甲方与乙方在工地相关事宜上产生纠纷,经双方友好协商,一致同意通过调解方式解决争议,并达成如下协议:一、标的物或服务具体描述1.工地范围:本次纠纷所涉及的工地位于[工地详细地址],工地面积为[X]平方米,主要工程项目包括[具体工程项目列举,如建筑基础工程、主体结构施工、水电安装工程等]。2.工程内容:甲方负责的工程内容为[详细描述甲方承担的工程任务,如按照设计图纸进行建筑物的基础土方开挖、钢筋绑扎、模板支设等具体施工环节]。乙方负责的工程内容为[详细描述乙方承担的工程任务,如进行特定区域的墙体砌筑、内外墙抹灰、地面找平处理等具体施工环节]。3.相关材料与设备:工地所使用的主要建筑材料,如水泥、钢材、砂石料等,均由[材料供应方]提供,双方应按照合同约定对材料的质量、规格、数量等进行验收。工地配备的主要施工设备,如挖掘机、起重机、混凝土搅拌机等,由[设备提供方或使用方]负责管理和维护,确保设备正常运行以满足施工进度要求。二、双方权利义务(一)甲方权利义务1.权利:有权要求乙方按照合同约定及相关规范标准进行施工,确保工程质量符合要求。在乙方施工过程中,如发现乙方存在违规操作或工程质量问题,有权要求乙方立即整改。对乙方完成的工程量进行审核确认,按照合同约定支付工程款。2.义务:按照合同约定向乙方提供施工所需的场地、图纸、技术资料等,并保证其准确性和完整性。负责协调与工地其他施工单位、周边居民等的关系,为乙方施工创造良好的外部环境。按照合同约定的时间和方式支付工程款,不得无故拖欠。对乙方提交的施工方案、技术措施等进行审核,并提出合理的意见和建议。(二)乙方权利义务1.权利:有权要求甲方按照合同约定提供施工条件和支付工程款。根据工程实际情况和甲方要求,合理调整施工进度计划,但应提前通知甲方。在施工过程中,如遇到不可抗力或甲方原因导致工程停工、窝工等情况,有权要求甲方给予相应的补偿。2.义务:严格按照合同约定及相关规范标准组织施工,确保工程质量达到优良标准。制定详细的施工进度计划,并报甲方备案,按照计划组织施工,确保工程按时竣工。负责施工现场的安全管理工作,采取必要的安全防护措施,确保施工人员的人身安全和财产安全,因乙方原因导致的安全事故,由乙方承担全部责任。妥善保管施工现场的材料、设备等,不得擅自挪用或损坏,如因乙方保管不善导致损失,由乙方负责赔偿。定期向甲方汇报工程进展情况,并提交相关的施工资料,如工程进度报表、质量检验报告等。三、工程款支付1.支付方式:双方约定工程款支付方式采用[具体支付方式,如银行转账、支票等]。甲方应在收到乙方提交符合要求的工程款支付申请及相关资料后的[X]个工作日内完成审核,并将工程款支付至乙方指定的银行账户。2.支付节点:基础工程完工并验收合格后,甲方支付工程款的[X]%。主体结构工程完工并验收合格后,甲方支付工程款的[X]%。工程竣工验收合格且乙方提交完整的竣工结算资料后,甲方支付至工程款总额的[X]%。剩余工程款作为质量保证金,在工程竣工验收合格满[X]年后,如无质量问题,甲方一次性无息支付给乙方。四、违约责任(一)甲方违约责任1.若甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程款,每逾期一天,应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天以上的,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付已完工程价款及违约金,同时承担乙方因此造成的损失。2.若甲方未按照合同约定提供施工条件,导致乙方无法正常施工,甲方应承担乙方因此造成的停工、窝工等损失,并相应顺延工期。3.如甲方擅自变更工程设计或增加额外工程内容,导致乙方工作量增加或费用增加,甲方应承担相应的费用,并按照合同约定调整工程款支付金额和支付时间。(二)乙方违约责任1.若乙方未按照合同约定的质量标准进行施工,乙方应负责无偿返工直至达到质量要求,由此造成的工期延误和费用增加由乙方自行承担。如因乙方施工质量问题给甲方或第三方造成损失的,乙方应承担全部赔偿责任。2.若乙方未按照合同约定工期竣工,每逾期一天,应按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天以上的,甲方有权扣除乙方的质量保证金,并要求乙方承担因工期延误给甲方造成的损失。3.若乙方擅自将工程转包或分包给第三方,甲方有权解除合同,并要求乙方返还已支付的工程款,同时乙方应按照合同总金额的[X]%向甲方支付违约金。乙方转包或分包行为给甲方造成损失的,乙方应承担全部赔偿责任。4.如乙方未妥善保管施工现场的材料、设备等,导致材料、设备损坏或丢失,乙方应负责赔偿甲方因此遭受的损失。五、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国民法典的相关规定。2.双方在履行本协议过程中如发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在争议解决期间,除涉及争议的部分外,双方应继续履行本协议其他无争议的条款。六、其他条款1.本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,一式两份,甲

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论