承包清工协议书

承包清工协议书甲方（发包方）：姓名：身份证号码：地址：联系电话：乙方（承包方）：姓名：身份证号码：地址：联系电话：鉴于甲方有[具体工程名称]的清工项目需要进行施工，乙方具备相应的施工能力和经验，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就乙方承包甲方清工项目事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[详细地址]3.工程内容及要求：乙方负责完成[具体工程内容的详细描述，包括但不限于拆除工程、基础工程、主体结构工程、装饰装修工程等各个分项工程的具体工作内容]。乙方应按照国家及地方现行的施工规范、质量验收标准以及甲方提供的施工图纸、技术要求等进行施工，确保工程质量达到合格标准。工程施工过程中，乙方应严格遵守施工现场的安全操作规程，采取必要的安全防护措施，确保施工安全，杜绝安全事故的发生。二、承包方式乙方以清工方式承包本工程，即乙方负责提供完成本工程所需的劳务人员及相应的劳务工具，甲方负责提供工程所需的主要材料、构配件及设备等。三、合同工期1.开工日期：[具体开工日期]2.竣工日期：[具体竣工日期]3.总工期：[工期天数]天在施工过程中，如遇下列情况，经甲方代表签证后，工期相应顺延：因不可抗力因素导致工程无法正常施工的；因甲方原因造成工程停工、窝工累计超过[X]小时的；因设计变更或工程量增加导致工期延长的；其他非乙方原因造成工期延误的情况。四、工程价款及支付方式1.工程价款：本工程清工费用总计为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价款为固定总价，不因任何因素调整（除本协议约定的调整情况外）。2.支付方式：工程开工后，甲方在乙方完成[具体工程进度节点，如基础工程完工]并经甲方验收合格后，支付工程价款的[X]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）；工程主体结构完工并经甲方验收合格后，甲方支付工程价款的[X]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）；工程全部完工并通过竣工验收后，甲方支付至工程价款的[X]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）；剩余工程价款的[X]%作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[质保期时长]年后，如无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。甲方每次付款前，乙方应向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。五、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：有权对乙方的施工质量、进度、安全等进行监督检查，提出整改意见，并要求乙方限期整改。有权根据工程实际情况及相关法律法规的规定，对工程进行变更或调整，但应提前通知乙方，并承担因变更或调整给乙方造成的合理损失。按照本协议约定的支付方式和时间向乙方支付工程价款。2.义务：负责提供施工所需的主要材料、构配件及设备等，并确保其质量符合国家及地方现行标准和本工程的要求。负责办理工程施工所需的相关手续，如施工许可证等，并承担相应费用。向乙方提供施工图纸、技术交底等相关资料，并对资料的真实性、准确性负责。协调施工现场各施工单位之间的关系，为乙方施工创造良好的施工条件。在乙方按照本协议约定完成工程施工任务后，及时组织工程验收。（二）乙方权利义务1.权利：有权要求甲方按照本协议约定支付工程价款。有权要求甲方提供施工所需的主要材料、构配件及设备等，并对其质量进行检验。有权根据工程实际情况及相关法律法规的规定，提出合理的施工建议和意见。2.义务：按照本协议约定的承包方式、工程内容及要求、工期等组织施工，确保工程质量和进度达到约定标准。负责组织具有相应资质和经验的劳务人员进行施工，并为劳务人员购买足额的工伤保险等社会保险，承担劳务人员的工资、福利等费用。严格遵守国家及地方现行的施工规范、质量验收标准以及施工现场的安全操作规程，确保施工质量和施工安全。负责施工现场的文明施工管理，做到工完场清，保持施工现场整洁有序。在施工过程中，如发现甲方提供的材料、构配件及设备等存在质量问题或与施工图纸、技术要求不符的情况，应及时通知甲方，并停止使用。按照甲方的要求及相关法律法规的规定，提供工程施工过程中的各项资料，如施工日志、质量检验报告、安全检查记录等。在工程竣工验收合格后，按照甲方的要求及时清理施工现场，并将剩余的材料、设备等交还甲方。六、工程质量及验收1.工程质量标准：本工程质量应达到国家及地方现行的施工规范、质量验收标准以及甲方提供的施工图纸、技术要求等规定的合格标准。2.质量验收程序：乙方在完成每一道工序后，应先进行自检，自检合格后报甲方进行验收。甲方验收合格后方可进行下一道工序的施工。工程全部完工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告，并通知甲方组织竣工验收。甲方应在接到乙方通知后的[X]天内组织相关人员进行验收。如工程验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到合格标准。整改费用由乙方自行承担，且整改期间不计入工期。七、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未按照本协议约定的支付方式和时间向乙方支付工程价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。若甲方未按照本协议约定提供施工所需的主要材料、构配件及设备等，导致工程延误或质量问题的，应承担相应的赔偿责任。若甲方擅自变更或调整工程内容，给乙方造成损失的，应按照实际损失向乙方进行赔偿。2.乙方违约责任：若乙方未按照本协议约定的承包方式、工程内容及要求、工期等组织施工，导致工程质量不合格或工期延误的，应承担相应的违约责任。乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，返工费用由乙方自行承担，且工期不顺延。如因乙方原因给甲方造成损失的，乙方应按照实际损失向甲方进行赔偿。若乙方在施工过程中违反国家及地方现行的施工规范、质量验收标准以及施工现场的安全操作规程，导致发生质量事故或安全事故的，乙方应承担全部法律责任和经济损失。若乙方未按照本协议约定提供工程施工过程中的各项资料，或提供的资料不符合要求的，甲方有权拒绝支付工程价款，并要求乙方限期整改。如因乙方原因给甲方造成损失的，乙方应按照实际损失向甲方进行赔偿。如果乙方未能在本合同约定的竣工日期前完成工程，每逾期一天，乙方应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方已支付的全部款项，并按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。同时，乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。八、争议解决本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本