农村排污工程清包工协议书

农村排污工程清包工协议书1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX生态科技有限公司，法定代表人：张明，注册地址位于XX省XX市XX区XX路XX号，联系方式：138XXXX1234。甲方是一家专注于农村环境污染治理与生态修复的企业，具备相应的环境工程资质和项目经验。为响应国家乡村振兴战略及地方环保政策，甲方拟在XX省XX市XX县XX村建设农村排污工程，并委托乙方提供清包工服务，以完成项目土建及设备安装工程。甲方在项目选址已完成环境影响评估，并取得当地政府相关部门的初步许可，具备项目实施的合法前提条件。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX建筑劳务有限公司，法定代表人：李强，注册地址位于XX省XX市XX区XX街XX号，联系方式：139XXXX5678。乙方是一家专业从事建筑工程劳务分包的企业，拥有丰富的农村基建项目施工经验，具备相应的劳务资质和安全生产许可证。乙方在承接本项目前，已对甲方提供的工程纸及现场条件进行勘察，确认自身具备完成清包工任务的施工能力、技术水平和安全管理体系。双方基于平等互利原则，经友好协商，就农村排污工程清包工事宜达成合作意向，乙方同意按照本协议约定向甲方提供劳务服务。

在合作背景方面，甲方负责提供排污工程项目的整体规划、设计纸及材料采购，乙方负责按照甲方要求完成土建施工、设备安装、管道铺设及现场清理等作业内容。甲方已明确工程范围及质量标准，乙方承诺以专业化的劳务团队确保工程进度与安全。双方通过本次合作，旨在共同推进农村排污设施的落地实施，改善当地人居环境，符合国家环保政策导向及甲方企业发展战略。

第一条协议目的与范围

本协议目的在于明确甲乙双方就XX省XX市XX县XX村农村排污工程（以下简称“本项目”）清包工服务的权利与义务，确保项目按照约定的范围、标准和期限完成施工任务。协议范围包括但不限于以下内容：乙方按照甲方提供的施工纸和技术要求，负责本项目土建工程中的基础开挖、管道沟槽开挖与回填、检查井砌筑、设备基础浇筑、管道安装、设备吊装与固定、现场清理及竣工验收前的临时维护等工作。具体工程量以双方确认的施工纸及工程量清单为准，最终以监理或甲方现场代表签认的工程量为结算依据。

第二条定义

1.“清包工”：指乙方仅提供劳动力、施工工具及辅助设备，并负责完成协议约定的施工任务，甲方负责提供工程材料、设备、技术指导及工程款支付的服务模式。

2.“施工纸”：指甲方提供的本项目工程设计纸、技术规范及变更说明，乙方施工需严格遵循其内容。

3.“工程量清单”：指甲乙双方确认的详细工程量及单位造价清单，作为工程结算的基础。

4.“竣工验收”：指项目施工完成后，经甲方或其委托的第三方检测机构验收合格，并签署验收文件。

5.“不可抗力”：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力与义务：

（1）甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程符合设计要求及安全生产规范，并有权要求乙方整改不符合要求的行为。

（2）甲方应向乙方提供完整的施工纸、技术交底及必要的现场指导，确保乙方明确工程内容和技术标准。

（3）甲方负责按协议约定及时供应工程所需材料及设备，并承担材料运输至施工现场后的保管责任。材料质量应符合国家及行业标准，如有不合格，甲方应负责更换或承担相应损失。

（4）甲方应按协议第六条约定支付工程款，并有权根据工程进度分阶段审核乙方提交的工程量报告。

（5）甲方应负责办理本项目施工所需的相关许可或报批手续，并承担因许可延误导致的乙方窝工损失。

（6）项目竣工验收合格后，甲方应在15日内完成工程结算，并支付至结算总价的95%作为尾款。

2.乙方的权力与义务：

（1）乙方有权要求甲方提供明确的施工纸、技术要求和材料供应计划，并有权在施工前对工程现场进行勘察确认。

（2）乙方应组建具备相应资质的施工团队，严格按照施工纸和技术规范进行作业，确保工程质量符合国家验收标准。施工过程中需设立专职安全员，落实安全生产措施，如因乙方原因发生安全事故，乙方自行承担全部责任及赔偿。

（3）乙方应自行配备施工所需的工具、机械及安全防护用品，并确保其性能完好。因材料质量或设计缺陷导致的施工问题，乙方不承担责任，但应及时向甲方报告。

（4）乙方应按协议约定按时完成施工任务，并接受甲方或监理单位的现场检查。如因乙方原因导致工期延误，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总价0.1%的违约金，但累计不超过合同总价的10%。

（5）乙方应负责施工现场的管理，保持场地整洁，工程完工后清理所有施工垃圾并运至甲方指定地点。竣工验收前，乙方应对所施工部分承担无虞使用责任。

（6）乙方应配合甲方完成竣工验收及结算审核工作，并提交完整的施工记录、隐蔽工程验收单等资料。工程款支付后，乙方应向甲方提供正规发票。

（7）乙方应遵守当地法律法规及甲方现场管理规定，不得从事与工程无关的活动，如发生违法违纪行为，责任自负。

第四条价格与支付条件

本项目的清包工服务费用总额为人民币壹佰万元整（￥1,000,000.00元），该价格为固定总价，包含乙方完成本协议第二条约定范围内的所有劳务工作、施工工具使用、安全措施及配合管理等全部费用。

费用已包含乙方为履行本协议所发生的一切成本、税费（如乙方需承担的税费另行约定）及利润。价格不因市场价格波动、人工成本变化或工程量增减而调整。

甲方应按以下方式支付工程款：

（1）预付款：协议签订后7日内，甲方向乙方支付合同总价款的10%，即人民币壹拾万元整（￥100,000.00元），用于乙方采购施工工具及前期准备；

（2）进度款：乙方完成管道沟槽开挖与回填、检查井砌筑工程并经甲方验收合格后30日内，甲方向乙方支付至合同总价款的40%，即人民币肆拾万元整（￥400,000.00元）；

（3）进度款：乙方完成设备基础浇筑、管道安装工程并经甲方验收合格后30日内，甲方向乙方支付至合同总价款的30%，即人民币叁拾万元整（￥300,000.00元）；

（4）尾款：项目通过竣工验收合格后60日内，甲方向乙方支付至结算总价的95%，即人民币玖拾伍万元整（￥950,000.00元）。剩余5%作为工程质量保证金，于工程交付使用满12个月后无质量问题时支付。

支付方式：甲方通过银行转账方式将款项支付至乙方指定的以下账户：

开户名称：XX建筑劳务有限公司

开户银行：XX银行XX支行

银行账号：622202XXXXXXXXXXXXXX

乙方应在收到款项后5日内向甲方提供等额发票。甲方付款前有权要求乙方提供履约保证金或进度款支付担保，具体条件由双方另行协商。

第五条履行期限

本协议自双方签字盖章之日起生效，至项目竣工验收合格、工程款支付完毕之日终止，协议有效期预计为180日。

乙方应于协议生效后15日内完成施工准备，并正式开始施工。关键节点安排如下：

（1）管道沟槽开挖与回填工程：自202X年X月X日起，至202X年X月X日完成；

（2）检查井砌筑工程：自202X年X月X日起，至202X年X月X日完成；

（3）设备基础浇筑工程：自202X年X月X日起，至202X年X月X日完成；

（4）管道安装与设备吊装工程：自202X年X月X日起，至202X年X月X日完成；

（5）竣工验收：计划于202X年X月X日前完成，如需延期，双方应提前30日协商确定。

乙方应确保在上述期限内完成各阶段工作，如遇不可抗力或甲方原因导致的工期延误，经双方书面确认后，工期相应顺延。乙方不得擅自延长工期，如因乙方原因导致延期，应按本协议第六条约定承担违约责任。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）如甲方未按本协议第四条约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额千分之五的违约金，但累计违约金不超过合同总价的30%。逾期超过30日，乙方有权暂停施工或解除协议，并要求甲方赔偿由此造成的损失。

（2）如甲方未按时提供施工纸、技术资料或材料，导致乙方窝工，每延误一日，应向乙方支付乙方窝工人员日平均工资2倍的补偿金，最高不超过合同总价的10%。

（3）如因甲方原因导致项目许可延误，乙方因此产生的额外费用（如设备租赁延期费等）由甲方承担，并赔偿乙方停工损失人民币伍万元整（￥50,000.00元）。

2.乙方违约责任：

（1）质量违约：如乙方施工质量不符合国家或行业验收标准，经甲方或第三方检测机构鉴定后，乙方应负责无偿返工修复，并承担由此产生的全部费用。如返工后仍不合格，甲方有权委托其他单位处理，费用由乙方承担，且乙方应支付合同总价20%的违约金。

（2）工期延误违约：如乙方未按本协议第五条约定的期限完成任何关键节点工作，每逾期一日，应向甲方支付合同总价千分之五的违约金。逾期超过30日，甲方有权解除协议，乙方应支付合同总价30%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的直接损失。

（3）安全生产违约：如因乙方管理不善发生安全生产事故，乙方应承担全部责任，包括但不限于人员伤亡赔偿、行政处罚及甲方因此产生的所有费用。同时，甲方有权立即解除协议，并要求乙方支付合同总价50%的违约金。

（4）材料浪费违约：如乙方因管理不善导致工程材料严重浪费（超出规范允许范围10%以上），乙方应自行承担超额材料的费用，并支付合同总价10%的违约金。

（5）逃逸或破产违约：如乙方在协议履行过程中逃逸、破产或丧失履约能力，甲方有权立即解除协议，乙方应支付合同总价50%的违约金，并赔偿甲方所有已付款项及直接损失。

3.违约金与赔偿的适用：本协议约定的违约金与赔偿金可同时适用。如一方违约行为同时造成甲方多个损失，违约方应全额赔偿甲方的实际损失。甲方在行使解除权或索赔权时，应书面通知违约方，给予其合理补救期限（一般为15日），否则违约方有权拒绝接受。

4.不可抗力免责：如因不可抗力导致协议无法履行，双方互不承担违约责任，但应在不可抗力发生后7日内书面通知对方，并提供相关证明文件。不可抗力消除后，双方应尽快恢复协议履行。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、动乱、政府行为（如征收、政策变更）、疫情及其防控措施等，且该等事件直接影响本协议的履行。

2.通知与证明：任何一方因不可抗力不能履行本协议义务时，应在不可抗力发生后24小时内书面通知对方，并提供相关机构的证明文件（如气象部门报告、政府部门公告、法院判决等）。双方应在不可抗力消除后7日内协商决定是否延期履行、部分履行或解除协议。

3.责任免除：因不可抗力导致协议无法履行或延迟履行，遭遇不可抗力的一方不承担违约责任，但应采取合理措施减少损失。如不可抗力持续超过30日，双方有权协商解除协议，已完成的工程量按实际发生费用结算，甲方应支付乙方相应报酬，双方互不承担赔偿责任。

4.不可免除的责任：因不可抗力导致的人员伤亡、财产损失或第三方索赔，由遭遇不可抗力的一方自行承担，与对方无关。如不可抗力导致协议解除，乙方应妥善撤离现场，甲方支付的已付款项扣除乙方已发生且合理的成本后支付。

5.不可抗力与保险：双方应在签订协议后10日内共同向保险公司投保工程一切险和第三方责任险，保险范围应覆盖不可抗力风险，保险费用由双方平均承担。保险赔偿金归遭遇不可抗力的一方所有，但该方应将赔偿金优先用于弥补因不可抗力造成的直接损失。

第八条争议解决

1.协商解决：凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商应在协议签订地或争议发生地，由双方授权代表进行，协商期间可由第三方（如行业协会、当地政府部门）进行调解。

2.仲裁：如协商未能在争议发生之日起30日内达成一致，任何一方均有权将争议提交至中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC），按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为争议发生地，仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

3.诉讼：如双方在签订协议时明确约定选择诉讼方式解决争议，则任何一方均有权向协议签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。法院诉讼应适用中华人民共和国法律，判决为终局判决。在诉讼期间，除争议标的外，双方应继续履行协议其他条款。

4.争议范围：本协议争议解决条款适用于因协议解释、履行、违约、解除等产生的所有争议。任何一方在本协议履行过程中发出的通知或文件，均应通过书面形式送达对方或其指定的代理人，送达后视为有效。

5.专属管辖：除本协议明确约定外，任何一方不得就同一争议事项向多个司法或仲裁机构提出诉讼或仲裁申请，已提起的无效，相关费用由提起方承担。

第九条其他条款

1.通知方式：本协议项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本协议首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应提前7日书面通知对方。通过快递或挂号信发送的，发出后3日视为送达；通过传真或电子邮件发送的，发送成功后视为送达。所有通知均视为有效送达。

2.协议变更：对本协议的任何修改或补充，均须经双方授权代表书面签署补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。任何口头承诺或约定均不构成有效变更。

3.分包与转包：乙方不得将本协议约定的清包工任务进行分包或转包，但经甲方书面同意的劳务派遣除外。如乙方违反此约定，甲方有权立即解除协议，并要求乙方支付合同总价50%的违约金。

4.知识产权：乙方在履行本协议过程中产生的任何知识产权（如施工方案优化等）归甲方所有。乙方不得将涉及本项目的技术信息用于其他项目，亦不得泄露给第三方。甲方支付的报酬已涵盖乙方使用相关技术成果的权利。

5.保密义务：双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密（包括但不限于价格、客户信息、技术数据）承担保密义务，非经对方书面同意，不得向任何第三方披露或用于本协议目的之外。保密期限为本协议终止后3年。

6.法律适用与解释：本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。任何争议均应依据本协议适用中华人民共和国法律作出判决或裁决。

7.可分割性：如本协议任何条款被认