工程泥工班组合同范本

PAGE工程泥工班组合同范本甲方（发包方）：单位名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（承包方）：负责人姓名：[乙方负责人姓名]身份证号：[乙方负责人身份证号码]地址：[乙方联系地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方拟将[工程名称]的泥工工程发包给乙方，乙方具备相应的施工能力和资质，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就该泥工工程承包事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程全称]2.工程地点：[详细工程地址]3.工程内容：本工程泥工部分的所有工作，具体包括但不限于：基础及主体结构的砌墙、抹灰工程，包括砖砌体的砌筑、墙面及地面的水泥砂浆抹灰、墙面的瓷砖粘贴等。楼地面工程，如地面找平、地砖铺设、卫生间及厨房的防水处理及保护层施工等。屋面工程，包括屋面找平层、保温层、防水层及保护层的施工。零星工程，如散水、台阶、坡道、花池等的砌筑及抹灰。4.工程范围：[具体明确工程的具体范围，可根据施工图纸和现场实际情况详细描述]二、合同工期1.开工日期：[具体开工日期]2.竣工日期：[具体竣工日期]3.总日历天数：[X]天。乙方必须按照合同约定的工期完成全部工程内容，如遇不可抗力因素或甲方原因导致工期延误，经甲方书面确认后，工期相应顺延。三、质量标准1.本工程质量必须符合国家现行的建筑工程施工质量验收规范和标准，以及甲方提供的施工图纸和技术要求。2.乙方应严格按照施工规范和操作规程进行施工，确保工程质量达到合格标准。如工程质量不符合要求，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准为止，由此造成的工期延误和费用损失由乙方承担。3.工程质量验收按照国家相关标准和甲方的验收程序进行，乙方应积极配合甲方的验收工作。四、合同价款及支付方式（一）合同价款本工程采用[固定总价/固定单价]方式计价，合同总价款为人民币[X]元（大写：[X]元整）。具体单价及工程量明细详见附件[工程量清单]。（二）支付方式1.预付款：合同签订后，甲方在[具体日期]内支付合同总价款的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[X]元整）。2.进度款：乙方每月[具体日期]向甲方提交已完工程量报告，经甲方审核确认后，在[具体日期]内支付已完工程价款的[X]%。3.竣工结算款：工程竣工经甲方验收合格后，乙方应在[X]天内提交竣工结算报告及完整的结算资料，甲方在收到结算资料后[X]天内完成审核。审核无误后，甲方在[X]天内支付至合同总价款的[X]%。4.质量保证金：剩余合同总价款的[X]%作为质量保证金，在工程质量保修期满后[X]天内无息支付给乙方。五、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利对工程质量、进度、安全等进行监督检查，有权要求乙方整改不符合要求的地方。按照合同约定对工程进行验收和结算。对乙方的施工人员进行管理和教育，有权制止乙方的违规行为。2.义务提供施工图纸、技术要求和相关资料，并进行技术交底。按照合同约定支付工程价款。协调施工现场各施工单位之间的关系，为乙方提供必要的施工条件。及时处理乙方提出的合理要求和问题。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定收取工程价款。要求甲方提供必要的施工条件和技术支持。对甲方的不合理要求提出异议。2.义务严格按照施工图纸、技术要求和施工规范进行施工，确保工程质量和工期。自行组织施工人员、施工设备和材料，并承担相应的费用。遵守施工现场的各项规章制度，做好安全生产和文明施工工作。保护施工现场的环境和设施，不得损坏甲方和其他施工单位的财物。按照规定提供工程质量保修服务。六、材料供应1.甲方供应材料：甲方负责供应的材料详见附件[甲方供应材料清单]。甲方应按照工程进度及时供应材料，并保证材料的质量符合要求。乙方应负责对甲方供应的材料进行验收和保管，如发现材料质量问题或数量短缺，应及时通知甲方处理。2.乙方自购材料：乙方自行采购的材料应符合国家相关标准和甲方的要求，并提供质量合格证明文件。乙方采购的材料在使用前应经甲方检验合格后方可使用。七、安全生产和文明施工1.乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产管理制度，加强对施工人员的安全教育和培训，确保施工现场的安全生产。2.乙方应为施工人员配备必要的安全防护用品和设施，如安全帽、安全带、安全网等，并督促施工人员正确使用。3.乙方应做好施工现场的文明施工工作，保持施工现场的整洁和卫生，遵守环境保护的相关规定。4.如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行抢救和处理，并及时报告甲方。乙方应承担因安全事故造成的一切损失和责任。八、违约责任（一）甲方违约责任1.甲方未按照合同约定支付工程价款的，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。2.因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应承担乙方因此造成的损失，并相应顺延工期。（二）乙方违约责任1.乙方未按照合同约定的工期完成工程的，每逾期一天，应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此造成的一切损失。2.乙方工程质量不符合合同约定的，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准为止。如因工程质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。3.乙方违反安全生产和文明施工规定的，甲方有权责令乙方限期整改。如乙方拒不整改或整改不力的，甲方有权对乙方进行罚款，情节严重的，甲方有权解除合同。九、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工结算完毕且质量保修期满后终止。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一