承包工程施工合同范本

PAGE承包工程施工合同范本合同编号：[具体编号]本《承包工程施工合同》（以下简称“本合同”）由以下双方于[合同签订日期]在[合同签订地点]签订：甲方（发包方）1.名称：[甲方公司全称]2.法定代表人：[甲方法人姓名]3.地址：[甲方公司地址]4.联系方式：[甲方联系电话]5.统一社会信用代码：[甲方信用代码]乙方（承包方）1.名称：[乙方公司全称]2.法定代表人：[乙方法人姓名]3.地址：[乙方公司地址]4.联系方式：[乙方联系电话]5.统一社会信用代码：[乙方信用代码]6.资质证书编号：[乙方相关资质证书编号]鉴于甲方拟将[工程名称]（以下简称“本工程”）发包给乙方进行施工，乙方具备承担本工程施工的资质和能力，并愿意按照本合同约定的条款和条件承包本工程的施工。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程全称]2.工程地点：[工程具体地点]3.工程内容：本工程包括但不限于[详细描述工程的具体内容，如建筑物的结构、装修、设备安装等方面的工作]。具体工程范围以甲方提供的施工图纸、技术要求及相关文件为准。4.工程规模：[说明工程的规模，如建筑面积、长度、高度等具体指标]二、工程期限1.开工日期：[具体开工日期]2.竣工日期：[具体竣工日期]3.总工期：共计[X]日历天。4.如遇不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因导致工期延误，乙方应在事件发生后[X]天内书面通知甲方，经甲方确认后，工期相应顺延。三、工程质量1.乙方应按照国家现行的工程施工质量验收规范、标准以及本合同约定的质量要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。2.工程质量标准应符合[具体的质量标准名称及编号]。3.乙方应建立健全质量管理体系，加强施工过程中的质量控制，对工程质量负责。4.工程完工后，乙方应向甲方提供完整的工程质量验收资料，并配合甲方进行工程验收。四、合同价款及支付方式1.合同价款：本工程合同总价款为人民币[大写金额]元（￥[小写金额]）。该价款为固定总价，除本合同另有约定外，不再调整。2.支付方式：合同签订后，甲方应在[X]个工作日内向乙方支付合同总价款的[X]%作为工程预付款，即人民币[大写金额]元（￥[小写金额]）。工程进度款按照每月实际完成的工程量进行支付。乙方应在每月[X]日前向甲方提交上月完成工程量的报告及相应的付款申请，甲方应在收到报告和申请后的[X]个工作日内进行审核，并支付至已完工程量价款的[X]%。工程竣工并通过验收后，甲方应在[X]个工作日内支付至合同总价款的[X]%。剩余合同总价款的[X]%作为工程质量保证金，在工程质量保修期满后[X]个工作日内无息支付给乙方。五、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对工程施工进度、质量、安全等进行监督检查。有权要求乙方按照合同约定的时间、质量标准完成工程施工。对工程设计变更、工程价款调整等事项有最终决定权。2.义务按照合同约定的时间和方式支付工程价款。在开工前，向乙方提供施工场地、施工图纸及相关技术资料，并保证资料的真实性、准确性和完整性。协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，并承担相关费用。及时办理工程验收、结算等手续。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取工程价款。有权要求甲方提供施工所需的条件和资料。对甲方提出的不合理要求有权拒绝，但应说明理由。2.义务按照合同约定的时间、质量标准和施工图纸进行施工，确保工程质量和工期。遵守国家和地方有关安全生产、环境保护等法律法规，做好施工现场的安全管理和环境保护工作。负责施工现场的临时设施搭建、施工用水用电的接入等工作，并承担相关费用。按照规定提交工程进度报告、质量检验报告等资料，配合甲方进行工程验收和结算。对工程在质量保修期内出现的质量问题负责免费维修。六、工程变更1.工程施工过程中，如甲方需要对工程设计、工程内容等进行变更，应提前[X]天书面通知乙方。2.乙方应按照甲方的变更通知进行施工，因工程变更导致合同价款调整的，双方应按照以下原则进行调整：合同中有适用于变更工程的价格，按照合同已有的价格计算变更合同价款。合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，经甲方确认后执行。3.因工程变更导致工期延误的，工期相应顺延。七、工程验收1.工程完工后，乙方应自行组织预验收，预验收合格后向甲方提交工程竣工验收报告及相关资料。2.甲方应在收到乙方的竣工验收报告及资料后的[X]个工作日内组织相关单位进行竣工验收。3.工程验收合格的，双方应签署工程竣工验收报告；工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格为止，整改费用由乙方承担，工期不予顺延。4.工程未经验收或验收不合格的，甲方不得使用。如甲方擅自使用，视为工程已通过验收。八、质量保修1.本工程的质量保修期为自工程竣工验收合格之日起[X]年。2.在质量保修期内，乙方应按照国家有关规定和本合同的约定，对工程质量问题进行免费维修。3.质量保修期满后，乙方应向甲方提交质量保修终结报告，经甲方确认后，质量保修责任终止。九、违约责任1.甲方违约责任如甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程价款，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]‰向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付应付款项及违约金，由此造成的工期延误和损失由甲方承担。如甲方因自身原因导致工程停工、缓建，应赔偿乙方因此造成的损失，包括但不限于人员窝工费、设备闲置费、材料损失费等。2.乙方违约责任如乙方未按照合同约定的工期完成工程施工，每逾期一日，应按照合同总价款的[X]‰向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的损失。如工程质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工或修复，直至达到质量标准为止。因返工或修复造成工期延误的，乙方应承担逾期完工的违约责任。如乙方违反本合同约定的其他义务，应承担相应的违约责任，给甲方造成损失的，应赔偿甲方的损失。十、争议解决1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同约定的其他义务。十一、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程质量保修期满且双方履行完毕合同约定的义务后终止。2.本合同一式[X]份，甲方执[X]份