承接电厂安装合同范本

PAGE承接电厂安装合同范本合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方拟进行电厂安装项目，乙方具备从事电厂安装工程的专业资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，就电厂安装事宜达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[电厂具体名称]安装工程（二）工程地点[详细地址]（三）工程内容1.本合同项下的电厂安装工程包括但不限于以下系统的设备采购、运输、安装、调试等工作：发电系统：包括锅炉、汽轮机、发电机及其附属设备的安装与调试。电气系统：高低压开关柜、变压器、电缆敷设、继电保护装置等的安装与调试。热控系统：自动化控制系统、仪表设备的安装与调试。供水系统：水泵、管道、冷却设备等的安装与调试。其他辅助系统：如化学水处理系统、输煤系统等的安装与调试。2.乙方应按照甲方提供的设计图纸和技术要求，完成上述系统的安装工作，并确保工程质量符合国家相关标准和行业规范。（四）工程范围1.乙方负责提供安装工程所需的全部设备、材料和构配件，并确保其质量符合要求。2.乙方负责施工现场的管理和安全防护工作，确保施工过程中的人员安全和财产安全。3.乙方负责工程的调试和试运行工作，直至电厂能够正常稳定运行。4.乙方负责提供工程的技术培训和售后服务，确保甲方的操作人员能够熟练掌握设备的操作和维护技能。二、合同工期（一）开工日期本工程定于[具体开工日期]开工。（二）竣工日期本工程应于[具体竣工日期]竣工，总工期为[X]日历天。（三）工期延误1.如因不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因导致工期延误的，乙方应及时书面通知甲方，并提供相应的证明材料。经甲方确认后，工期相应顺延。2.如因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担违约责任，每延误一天，应向甲方支付合同总价款[X%]的违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的全部损失。三、合同价款及支付方式（一）合同价款本合同总价款为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元），该价款为含税价，包括乙方完成本合同项下工程所需的全部费用，如设备采购费、安装费、调试费、运输费、税费等。（二）支付方式1.预付款：合同签订后[X]日内，甲方应向乙方支付合同总价款的[X%]作为预付款，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。2.进度款：乙方每月[具体日期]向甲方提交上月完成工程量的报告，经甲方审核确认后，于次月[具体日期]前支付上月完成工程量对应价款的[X%]。3.竣工验收款：工程竣工验收合格后[X]日内，甲方应向乙方支付至合同总价款的[X%]，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。4.质保金：剩余合同总价款的[X%]作为质保金，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元），在质保期届满后[X]日内无息支付给乙方。四、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量和安全进行监督检查。有权要求乙方提供工程相关的技术资料和文件。有权对工程变更提出意见和建议。2.义务按照合同约定的时间和方式支付合同价款。提供施工所需的场地、水源、电源等条件，并协助乙方办理施工所需的相关手续。及时组织工程竣工验收，并在验收合格后办理结算手续。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取合同价款。有权要求甲方提供施工所需的设计图纸和技术要求。有权对甲方提出的工程变更要求进行合理的费用和工期调整。2.义务按照合同约定的工期、质量和安全要求完成工程施工任务。遵守国家相关法律法规和施工现场的管理规定，文明施工，保护环境。对工程质量负责，在质保期内承担免费维修和保养责任。保守甲方的商业秘密和技术秘密。五、工程质量与验收（一）工程质量标准本工程的质量应符合国家相关标准和行业规范，以及甲方提供的设计图纸和技术要求。具体质量标准见本合同附件《工程质量标准》。（二）质量保证措施乙方应建立健全质量管理体系，制定详细的质量保证措施，确保工程质量达到合同约定的标准。在施工过程中，乙方应严格按照质量管理体系的要求进行施工，并接受甲方的监督检查。（三）工程验收1.乙方完成工程施工后，应自行组织预验收。预验收合格后，向甲方提交竣工验收报告和完整的技术资料。2.甲方收到乙方的竣工验收报告后，应在[X]日内组织有关单位进行竣工验收。验收合格的，双方签署竣工验收报告；验收不合格的，乙方应在甲方规定的时间内进行整改，直至验收合格为止。3.工程未经验收或验收不合格的，甲方有权拒绝接收，乙方不得交付使用。六、设备采购与供应（一）设备采购乙方负责本工程所需设备的采购工作，应选择具有良好信誉和质量保证的供应商，并确保所采购的设备符合国家相关标准和行业规范，以及甲方提供的技术要求。（二）设备检验设备到货后，乙方应及时通知甲方进行检验。甲方应在收到通知后[X]日内组织有关人员进行检验。检验合格的，双方签署设备检验报告；检验不合格的，乙方应负责更换或处理，直至符合要求为止。（三）设备保管在设备交付使用前，乙方应负责设备的保管工作，确保设备不受损坏、丢失。如因乙方保管不善导致设备损坏、丢失的，乙方应承担赔偿责任。七、安全施工（一）安全责任乙方应遵守国家相关安全生产法律法规和施工现场的安全管理规定，制定详细的安全施工方案，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的人员安全和财产安全。乙方对施工现场的安全负全部责任，如因乙方原因导致安全事故的，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失。（二）安全培训乙方应组织施工人员进行安全培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。未经安全培训的人员不得上岗作业。（三）安全检查乙方应定期对施工现场进行安全检查，及时发现和消除安全隐患。甲方有权对乙方的安全施工情况进行监督检查，如发现安全问题，有权要求乙方立即整改。八、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照合同约定的时间和方式支付合同价款的，每逾期一天，应向乙方支付逾期金额[X%]的违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付应付价款及违约金为止。2.如因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应承担乙方因此造成的全部损失，包括但不限于人员工资、设备闲置费、材料保管费等。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照合同约定的工期完成工程施工任务的，每延误一天，应向甲方支付合同总价款[X%]的违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的全部损失。2.如乙方未按照合同约定的质量标准完成工程施工任务的，乙方应负责无偿返工或修复，直至符合要求为止。如因乙方返工或修复导致工期延误的，乙方应承担逾期违约责任。3.如乙方违反本合同约定的其他义务的，应承担相应的违约责任，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。九、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款（一）合同生效本合同自双方签字（或盖章