建筑工地修改合同范本

PAGE建筑工地修改合同范本合同双方身份甲方（发包方）名称：[发包方公司全称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司注册地址]联系方式：[联系电话]统一社会信用代码：[具体代码]乙方（承包方）名称：[承包方公司全称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司注册地址]联系方式：[联系电话]统一社会信用代码：[具体代码]鉴于条款甲乙双方于[原合同签订日期]签订了关于[建筑工地名称及具体位置]的《[原合同名称]》（以下简称“原合同”）。现因[具体修改原因，如设计变更、工程范围调整等]，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就原合同的修改事宜达成如下协议。标的物或服务具体描述工程概况1.工程名称：[修改后的工程全称]2.工程地点：[详细地址]3.工程内容：对原合同约定的工程内容进行如下修改：增加部分：[详细描述增加的工程内容，包括具体项目、数量、规格等]。删除部分：[详细描述删除的工程内容]。变更部分：[具体说明变更的工程内容，如施工工艺、材料要求等的变更]。4.工程范围：[明确修改后的工程范围边界，可附图纸说明]工期要求1.原合同约定的工期为[原工期时长]，自[原开工日期]起至[原竣工日期]止。现修改为工期为[修改后的工期时长]，自[修改后的开工日期]起至[修改后的竣工日期]止。2.如遇不可抗力、设计变更、甲方原因等导致工期延误的，工期相应顺延。乙方应在上述情况发生后[X]天内，以书面形式向甲方提出工期顺延申请，并提供相关证明材料，甲方应在收到申请后[X]天内予以答复，逾期未答复则视为同意顺延工期。质量标准1.工程质量应符合国家和地方现行的相关工程质量标准、规范及设计文件的要求。2.对于修改部分的工程，乙方应按照新的设计要求和施工规范进行施工，确保工程质量。3.工程质量验收应按照相关规定进行，分为隐蔽工程验收、分项工程验收、分部工程验收和单位工程验收等。乙方应在各阶段验收前[X]天通知甲方及相关质量监督部门进行验收。权利义务甲方权利义务权利1.有权对工程的进度、质量、安全等进行监督检查，要求乙方按照合同约定和相关标准进行施工。2.对工程设计变更、材料选用等事项有最终决定权。3.有权要求乙方提供工程施工过程中的相关资料和报告。义务1.按照合同约定的时间和方式支付工程款项。2.在开工前，负责办理好施工所需的各种证件、批件等手续，并将施工场地具备施工条件的时间提前通知乙方。3.协调好施工现场与周边环境的关系，为乙方施工创造良好的外部条件。4.及时对乙方提交的工期顺延申请、工程变更申请等进行审批和答复。乙方权利义务权利1.按照合同约定收取工程款项。2.对于甲方提出的不合理要求，有权提出异议并要求甲方进行解释和调整。3.在施工过程中，如发现设计图纸存在错误或不合理之处，有权及时向甲方提出修改建议。义务1.按照修改后的合同约定和相关标准、规范进行施工，确保工程质量和工期。2.建立健全施工现场的质量管理、安全管理等制度，配备必要的管理人员和安全防护设施，确保施工安全。3.负责施工现场的环境保护工作，遵守相关环保规定，采取有效措施减少施工对周边环境的影响。4.按照规定整理和保存工程施工资料，在工程竣工后及时向甲方提交完整的工程档案资料。工程价款及支付方式工程价款1.原合同约定的工程价款为[原合同价款金额]元。经双方协商，修改后的工程价款为[修改后的合同价款金额]元，其中包含增加工程费用[增加金额]元，减少工程费用[减少金额]元。2.工程价款的计算方式为：[详细说明计算依据和方法，如按照工程量清单计价、综合单价计价等]支付方式1.预付款：甲方应在本合同签订后[X]天内，向乙方支付工程预付款，金额为修改后工程价款的[X]%，即[预付款金额]元。2.进度款：乙方应每月[具体日期]向甲方提交当月已完工程量报告及工程款支付申请，甲方应在收到申请后[X]天内进行审核，并支付相应的进度款，支付比例为已完工程价款的[X]%。3.竣工结算款：工程竣工并经甲方及相关部门验收合格后，乙方应在[X]天内提交竣工结算报告及完整的结算资料，甲方应在收到后[X]天内进行审核。审核无误后，甲方应在[X]天内支付至工程结算价款的[X]%。4.质量保证金：剩余工程结算价款的[X]%作为质量保证金，在工程质量保修期满后[X]天内无息返还给乙方。违约条款甲方违约责任1.如甲方未按照合同约定的时间和金额支付工程款项，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付款项及违约金，由此造成的工期延误和乙方损失由甲方承担。2.如甲方因自身原因导致工程停工、缓建等，应赔偿乙方因此造成的损失，包括但不限于设备闲置费、人员窝工费、材料损失费等。3.甲方未按照约定提供施工条件或办理相关手续，导致乙方无法正常施工的，应承担相应的违约责任，并赔偿乙方的损失。乙方违约责任1.如乙方未按照合同约定的工期完成工程，每逾期一天，应按照工程总价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的损失。2.如工程质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工或修复，直至达到合格标准。因返工或修复造成工期延误的，乙方应承担逾期违约责任。3.乙方违反施工现场的安全管理、环境保护等规定，导致发生安全事故或环境污染事件的，应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。争议解决1.甲乙双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同约定的其他义务。其他条款1.本合同自双方签字（或盖章