市政专业分包合同范本

PAGE市政专业分包合同范本甲方（总承包人）：名称：[公司全称]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[电话号码]统一社会信用代码：[具体代码]乙方（分包人）：名称：[公司全称]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[电话号码]统一社会信用代码：[具体代码]鉴于甲方作为[市政工程项目名称]的总承包人，根据工程建设需要，将部分专业工程分包给乙方，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[市政工程项目具体名称]2.工程地点：[详细地址]3.分包范围：本工程中[具体专业工程内容，如道路施工、桥梁建设、排水系统安装等]的施工，具体以施工图纸、技术规范及甲方要求为准。包括但不限于材料采购、设备安装调试、施工过程中的质量检测、安全防护等工作。4.承包方式：[具体承包方式，如包工包料、包工不包料等]二、合同工期1.开工日期：[具体日期]2.竣工日期：[具体日期]3.总日历天数：[X]天。乙方应按照合同约定的工期完成分包工程，如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，经甲方确认后，工期相应顺延。三、质量标准1.本分包工程的质量应符合国家和地方现行的相关标准、规范以及本工程的设计要求，达到[具体质量等级，如合格、优良等]标准。2.乙方应严格按照施工图纸、技术规范和甲方的要求进行施工，确保工程质量。在施工过程中，如因乙方原因导致工程质量不符合标准，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准，由此造成的工期延误和经济损失由乙方承担。四、合同价款及支付方式1.合同价款：本合同暂定总价为人民币[X]元（大写：[大写金额]），最终结算价款以实际完成的工程量和双方约定的单价为准。2.单价约定：双方约定的各项工程单价详见附件《工程量清单及单价表》。3.支付方式：预付款：合同签订后，甲方在[具体日期]内支付合同暂定总价的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。进度款：乙方每月[具体日期]向甲方提交已完工程量报告，甲方在收到报告后的[X]个工作日内审核确认，并在确认后的[X]个工作日内支付已完工程价款的[X]%。结算款：工程竣工并经甲方、监理单位及相关部门验收合格后，乙方在[X]天内提交竣工结算报告，甲方在收到报告后的[X]个工作日内审核完毕，审核无误后支付至结算价款的[X]%。质保金：剩余结算价款的[X]%作为质保金，质保期为[X]年，自工程竣工验收合格之日起计算。质保期满后，如无质量问题，甲方在[X]个工作日内无息退还质保金。五、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利：对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，有权要求乙方按照合同约定和相关规范进行施工。对乙方提交的工程量报告和结算报告进行审核，有权对不符合实际情况的部分进行调整。在乙方出现违约行为时，有权按照合同约定追究乙方的违约责任。2.义务：向乙方提供施工图纸、技术规范等相关资料，并进行技术交底。协调乙方与其他施工单位之间的关系，为乙方施工创造必要的条件。按照合同约定的时间和方式支付工程价款。及时组织工程验收，对乙方提交的竣工结算报告进行审核。（二）乙方权利和义务1.权利：按照合同约定的时间和方式收取工程价款。对甲方提供的施工图纸、技术规范等资料提出疑问和建议。在施工过程中，有权要求甲方协调解决与其他施工单位之间的矛盾和问题。2.义务：按照合同约定的工期、质量标准和施工范围完成分包工程。遵守国家和地方的法律法规以及甲方的各项规章制度，服从甲方的管理和指挥。自行组织施工队伍、采购材料和设备，并承担相应的费用。对施工现场的安全负责，采取必要的安全防护措施，确保施工人员的人身安全和财产安全。按照规定提交工程进度报告、质量检验报告、竣工结算报告等相关资料。在质保期内，对工程质量问题负责免费维修。六、材料和设备供应1.材料供应：除合同另有约定外，本工程所需的主要材料由[甲方/乙方]负责采购。采购的材料应符合国家和地方的相关标准以及本工程的设计要求，并提供质量合格证明文件。乙方采购的材料在进场前应通知甲方和监理单位进行检验，经检验合格后方可使用。如材料不符合要求，乙方应负责及时更换，由此造成的费用和工期延误由乙方承担。2.设备供应：本工程所需的施工设备由[甲方/乙方]负责提供。提供设备的一方应保证设备的性能良好、安全可靠，并承担设备的维修、保养和调试费用。乙方使用甲方提供的设备时，应按照操作规程正确使用，如因乙方原因造成设备损坏，乙方应负责赔偿。七、施工安全1.乙方应遵守国家和地方的安全生产法律法规，建立健全安全生产管理制度，加强对施工人员的安全教育和培训，确保施工安全。2.乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志，采取必要的安全防护措施，如搭建脚手架、设置防护栏等。3.在施工过程中，如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行救援，并及时报告甲方和相关部门。事故的责任和损失由责任方承担。八、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。如因甲方原因导致工程停工、窝工，甲方应赔偿乙方因此造成的损失，包括但不限于人员工资、设备闲置费等。2.乙方违约责任：如乙方未按照合同约定的工期完成分包工程，每逾期一天，应按照合同暂定总价的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的损失。如乙方施工的工程质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准。如返工后仍不符合标准，甲方有权要求乙方承担工程修复费用，并按照合同暂定总价的[X]%向甲方支付违约金。如乙方违反本合同的其他约定，应按照合同约定承担违约责任，给甲方造成损失的，还应赔偿甲方的损失。九、争议解决1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，双方应继续履行合同义务，除争议事项外，不得停止工程施工。十、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程质保期满且双方履行完合同