建筑工地涂料合同范本

PAGE建筑工地涂料合同范本甲方（发包方）：名称：[发包方公司全称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司注册地址]联系方式：[联系电话]统一社会信用代码：[具体代码]乙方（承包方）：名称：[承包方公司全称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司注册地址]联系方式：[联系电话]统一社会信用代码：[具体代码]鉴于甲方有建筑工地涂料工程的需求，乙方具备提供相关涂料及施工服务的能力，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就建筑工地涂料工程事宜达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[具体工程名称]（二）工程地点[详细工程地点]（三）工程范围本工程范围包括但不限于[具体建筑物名称或区域]的内外墙涂料涂刷、顶棚涂料涂刷等，具体施工范围以甲方提供的施工图纸和书面要求为准。（四）工程内容1.乙方负责提供符合本合同约定质量标准的涂料产品，包括但不限于底漆、面漆等，并负责将涂料运输至施工现场。2.乙方负责对施工区域进行基层处理，包括但不限于清理、修补、打磨等，确保基层符合涂料施工要求。3.乙方按照施工工艺和操作规程进行涂料涂刷施工，确保施工质量和效果。4.乙方负责施工过程中的安全管理和环境保护，遵守相关法律法规和甲方的施工现场管理规定。5.乙方负责施工完毕后的清理工作，将施工现场清理干净，达到甲方要求的标准。二、合同价款及支付方式（一）合同价款本工程采用[固定总价/综合单价]方式计价，合同总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。该价款包括乙方提供涂料产品、施工劳务、运输、税费、利润等完成本工程所需的一切费用。（二）支付方式1.预付款：合同签订后[X]日内，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.进度款：乙方完成工程量达到[X]%时，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%作为进度款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）；乙方完成全部工程并经甲方初步验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%作为进度款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。3.结算款：工程经甲方最终验收合格且双方完成结算后[X]日内，甲方向乙方支付至结算总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。4.质保金：结算总价款的[X]%作为质保金，即人民币[X]元（大写：[大写金额]），质保期自工程最终验收合格之日起计算，质保期满无质量问题后[X]日内，甲方无息支付给乙方。（三）支付条件乙方应在每次申请付款时向甲方提供等额有效的增值税专用发票及甲方要求的其他付款资料，否则甲方有权顺延付款时间。三、涂料产品及质量标准（一）涂料产品品牌、规格、型号乙方提供的涂料产品应符合以下品牌、规格、型号要求：产品名称品牌规格底漆[品牌名称][具体规格]面漆[品牌名称][具体规格]（二）质量标准1.乙方提供的涂料产品应符合国家相关标准和行业规范，具有合格证书和质量检验报告。2.涂料涂刷施工质量应符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210[具体版本号]）及甲方的质量要求，确保涂层均匀、色泽一致、无流坠、无裂缝等质量缺陷。3.工程质量保修期为[X]年，自工程最终验收合格之日起计算。在质保期内，乙方应免费提供质量保修服务，如因乙方原因造成的质量问题，乙方应负责无偿修复或更换。四、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，要求乙方按照合同约定和相关标准进行施工。有权对乙方提供的涂料产品进行检验和验收，如发现产品质量不符合合同约定，有权要求乙方更换或退货。有权在工程竣工后组织验收，对工程质量进行评定。对乙方的施工过程和成果有提出意见和建议的权利。2.义务按照合同约定的时间和方式支付合同价款。向乙方提供施工所需的施工图纸、技术要求等资料，并进行技术交底。协调施工现场的其他施工单位，为乙方提供必要的施工条件。按照约定组织工程验收，及时办理工程结算手续。（二）乙方权利和义务1.权利有权按照合同约定的时间和方式收取合同价款。有权要求甲方提供施工所需的必要条件和配合。对甲方提出的不合理要求有提出异议的权利。2.义务按照合同约定的时间、质量标准和施工范围完成涂料工程施工任务。严格按照施工工艺和操作规程进行施工，确保施工安全和质量。提供的涂料产品和施工服务应符合合同约定的质量标准和要求，承担因产品质量和施工质量问题给甲方造成的损失。遵守甲方的施工现场管理规定，服从甲方的统一管理和协调。对施工过程中知悉的甲方商业秘密和技术秘密予以保密。负责施工人员的安全教育和管理，承担因施工人员原因造成的安全事故责任。五、施工工期（一）开工日期本工程定于[具体开工日期]开工，具体以甲方书面通知为准。（二）竣工日期本工程应于[具体竣工日期]竣工，总工期为[X]日历天。（三）工期延误1.因不可抗力、甲方原因或非乙方原因导致工期延误的，乙方应在事件发生后[X]日内书面通知甲方，并提供相应的证明材料，经甲方确认后，工期相应顺延。2.因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金，违约金累计不超过合同总价款的[X]%。如乙方延误工期超过[X]天，甲方有权解除合同，乙方应承担因此给甲方造成的全部损失。六、违约责任（一）甲方违约责任1.甲方未按照合同约定的时间和方式支付合同价款的，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。2.因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应赔偿乙方因此造成的损失，包括但不限于人员工资、设备闲置费、材料保管费等。（二）乙方违约责任1.乙方未按照合同约定的时间完成工程施工的，应按照本合同第五条第（三）款的约定承担工期延误违约金。2.乙方提供的涂料产品质量不符合合同约定的，应负责无偿更换或退货，并承担因此给甲方造成的损失。3.乙方施工质量不符合合同约定的质量标准的，应负责无偿返工修复，直至达到质量标准为止，并承担因此给甲方造成的损失。如经返工修复仍不能达到质量标准的，甲方有权解除合同，乙方应退还已收取的全部款项，并承担合同总价款[X]%的违约金，同时赔偿甲方因此造成的全部损失。4.乙方违反本合同约定的其他义务的，应承担相应的违约责任，给甲方造成损失的，应赔偿甲方的损失。七、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款（一）合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。（二）保密条款双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。（三）不可抗力因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。一方因不可抗力不能履行合同的，应及时通知对方，并在合理期限内提供证明。（四）合同变更与解除1.经双方协商一致，可以变更或解除本合同。2.一方严重违约，致使合同目的不能实现的，另一方有权解除合同，