开挖劳务分包合同范本

PAGE开挖劳务分包合同范本合同双方甲方（发包方）：单位名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方代码]乙方（承包方）：单位名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方代码]鉴于甲方有开挖劳务需求，乙方具备相应的劳务作业能力，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就开挖劳务分包事宜达成如下协议：一、工程概况（一）工程名称[具体工程名称]（二）工程地点[详细工程地点]（三）工程内容乙方负责按照甲方提供的施工图纸、技术要求和现场施工指令，完成以下开挖劳务工作：1.土方开挖对工程范围内的表层土、杂填土、粘性土等进行开挖，开挖深度至设计标高[具体标高]。采用[具体开挖方式，如机械开挖、人工配合等]进行土方开挖作业，确保开挖过程中不对周边建筑物、地下管线等造成破坏。2.石方开挖若工程范围内存在石方，乙方应采用[具体爆破或非爆破方式]进行石方开挖。对开挖后的石方进行破碎、清理，达到甲方要求的粒径和堆放标准。3.基础开挖按照设计要求进行基础坑槽的开挖，保证基础尺寸、标高和边坡坡度符合设计和规范要求。对基础开挖过程中出现的地下水、流沙等特殊情况，乙方应采取有效的处理措施。（四）工程范围[明确具体的开挖区域范围，可附图纸说明]二、合同工期（一）开工日期[具体开工日期]（二）竣工日期[具体竣工日期]（三）工期总日历天数[X]天（四）工期延误1.因不可抗力（如战争、地震、洪水等）导致工期延误的，工期相应顺延，双方互不承担违约责任。2.因甲方原因（如未按时提供施工图纸、施工场地等）导致工期延误的，工期相应顺延，甲方应承担乙方因此造成的窝工、停工等损失。3.因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价款[X%]的违约金，延误超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的全部损失。三、质量标准（一）工程质量应符合国家和地方现行的相关标准、规范以及甲方的技术要求。（二）乙方应严格按照施工图纸、操作规程和质量验收标准进行施工，确保开挖工程质量。（三）工程质量验收以甲方、监理单位和相关质量监督部门的验收意见为准。如验收不合格，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。四、合同价款及支付方式（一）合同价款本合同采用[固定总价/综合单价]方式确定合同价款，合同总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。（二）支付方式1.预付款：合同签订后[X]日内，甲方向乙方支付合同总价款的[X%]作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.进度款：乙方每月[具体日期]向甲方提交已完工程量报告，经甲方和监理单位审核确认后，于次月[具体日期]前支付已完工程量对应的劳务费用的[X%]。3.结算款：工程竣工经甲方、监理单位和相关质量监督部门验收合格后，乙方应在[X]日内提交工程结算报告，甲方在收到结算报告后[X]日内完成审核，审核无误后[X]日内支付至合同总价款的[X%]。4.质保金：剩余合同总价款的[X%]作为质保金，质保期为[X]个月，自工程竣工验收合格之日起计算。质保期满后，如无质量问题，甲方在[X]日内无息退还质保金。五、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，有权要求乙方对不符合要求的施工行为进行整改。按照合同约定对乙方完成的工程量进行审核和确认。在乙方存在违约行为时，有权按照合同约定追究乙方的违约责任。2.义务提供施工图纸、技术要求和现场施工指令，对乙方进行技术交底。提供施工场地，保证施工场地具备施工条件。按照合同约定及时支付劳务费用。协调与其他施工单位的关系，为乙方施工创造良好的外部环境。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定获得劳务费用。要求甲方提供必要的施工条件和技术支持。在甲方存在违约行为时，有权按照合同约定追究甲方的违约责任。2.义务按照合同约定的工期、质量标准和施工范围完成开挖劳务工作。遵守国家和地方的法律法规以及甲方的施工现场管理制度，服从甲方的统一管理。自行配备施工所需的劳务人员、机械设备和工具，并保证其性能良好、人员资质符合要求。对施工过程中发生的安全事故承担全部责任，并负责赔偿因此造成的一切损失。保护施工现场的环境和周边建筑物、地下管线等设施，如有损坏应负责修复或赔偿。按照甲方要求提供施工资料和报表，配合甲方进行工程验收和结算。六、安全施工（一）乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产管理制度，加强对劳务人员的安全教育和培训，确保施工安全。（二）乙方应为劳务人员配备必要的安全防护用品和设施，设置明显的安全警示标志。（三）在施工过程中，如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行救援和处理，并及时向甲方和相关部门报告。乙方应承担安全事故的全部责任和费用，包括但不限于医疗费、误工费、赔偿金等。七、环境保护（一）乙方应遵守国家和地方有关环境保护的法律法规，采取有效的环境保护措施，减少施工对环境的影响。（二）乙方应合理处置施工过程中产生的废弃物和建筑垃圾，不得随意丢弃或排放。（三）乙方应控制施工噪声、粉尘等污染，确保施工符合环保要求。八、违约责任（一）甲方违约责任1.甲方未按照合同约定支付劳务费用的，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。2.甲方因自身原因导致合同解除的，应赔偿乙方因此造成的全部损失。（二）乙方违约责任1.乙方未按照合同约定的工期、质量标准完成开挖劳务工作的，应按照合同约定承担违约责任。2.乙方违反安全施工、环境保护等规定的，应承担相应的法律责任和赔偿责任。3.乙方未经甲方同意擅自转包或分包劳务作业的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总价款[X%]的违约金，并承担因此造成的全部损失。九、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款（