2026年卫浴洁具安装合同协议

2026年卫浴洁具安装合同协议甲方（委托方/业主）：_________，身份证号：_________乙方（承接方/安装公司）：_________，统一社会信用代码：_________甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行卫浴洁具安装事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条项目概况与范围1.1安装地点：位于_________省_________市_________区_________路_________号_________小区_________栋_________单元_________室的卫生间（以下简称“安装地点”）。1.2安装对象：本次安装包含但不限于以下卫浴洁具及配套工作：（1）品牌为_________、型号为_________的马桶壹台；（2）品牌为_________、型号为_________的洗手盆壹个（含水龙头壹套）；（3）品牌为_________、型号为_________的淋浴房（或浴缸）壹套；（4）相关给排水管道连接、电路连接（如涉及）；（5）安装过程中使用的辅材（包括但不限于水泥、沙子、防水材料、水管、接头、螺丝、密封胶等）的采购与使用；（6）安装完成后现场的清洁整理工作。1.3安装范围具体包括：（1）根据甲方确认或现场实际情况，完成马桶、洗手盆、淋浴房（或浴缸）的固定安装；（2）负责连接相关给水管和排水管，并进行初步的水压、排水测试；（3）确保所有安装部件牢固、位置准确、功能正常；（4）安装过程中产生的垃圾及时清理至指定区域；（5）不包括但不限于：旧洁具及基础拆除、结构改造、墙体砌筑或粉刷、防水工程（除非原有严重渗漏需要处理且双方书面约定包含）、主洁具以外的其他电器设备安装（如镜灯、暖风机等，若包含需另行列明）。第二条合同价款与支付方式2.1本合同项下约定的安装服务总费用（含税）为人民币_________元整（大写：____________________元整）。2.2该总价款包含：洁具安装费、乙方提供的辅材费、以及完成本合同第一条约定的全部工作所需的人工费、机械费等所有费用，已包含根据国家及地方规定应缴纳的相关税费。2.3支付方式如下：（1）甲方向乙方支付合同总价款的____%作为预付款，即人民币_________元整（大写：____________________元整）。甲方应在本合同签订后____日内支付该款项至乙方指定账户。（2）甲方在乙方完成洁具主体安装并通知甲方验收合格后____日内，支付合同总价款的____%作为进度款，即人民币_________元整（大写：____________________元整）。（3）甲方在本次安装工程整体竣工验收合格，乙方完成所有清理工作并甲方结清所有款项后____日内，支付剩余合同总价款的____%作为尾款，即人民币_________元整（大写：____________________元整）。2.4乙方指定收款账户信息如下：开户行：_________户名：_________账号：_________2.5甲方应按照合同约定及时向乙方支付款项，逾期支付的，每逾期一日，甲方应按逾期支付金额的____‰向乙方支付违约金。第三条工期与期限3.1本合同项下安装工程计划开工日期为____年____月____日，计划竣工日期为____年____月____日。3.2合同总工期为____日历天。3.3工期延误：（1）因甲方原因（如：未按时提供安装条件、未按时供应甲方自备材料、指令错误等）导致工期延误的，工期相应顺延，乙方不承担违约责任，但乙方有权要求甲方支付因工期延误所产生的合理费用（如窝工费等）。（2）因乙方原因（如：人员安排不当、管理不善、天气原因等非甲方原因）导致工期延误的，乙方应在延误发生之日起____日内书面通知甲方，并提供相关证明，经甲方确认后，工期可相应顺延。逾期未通知的，或无正当理由的，视为乙方违约，每逾期一日，乙方应按合同总价款的____‰向甲方支付工期延误违约金，但累计违约金不超过合同总价款的____%。（3）因不可抗力（定义见本合同第十二条）导致工期延误的，双方应根据不可抗力事件的影响，协商决定是否顺延工期及顺延期限，且互不承担违约责任。第四条材料与设备4.1甲方自备材料：（1）马桶、洗手盆、淋浴房（或浴缸）及其配套主要部件（如水龙头、花洒、五金件等）由甲方自行采购，确保品牌、型号、规格符合合同约定或双方确认的样品/清单，并应在合同约定或乙方要求的日期前（最迟不晚于____年____月____日）送达安装地点，由乙方接收并负责保管。甲方应承担自备材料的质量风险及运输费用。（2）其他甲方同意自行采购的材料（如特定电线、开关面板等），应按乙方要求提供，并保证质量和及时性。4.2乙方提供材料：（1）除甲方自备材料外的所有辅材（水管道、排水管、接头、阀门、螺丝、水泥、沙子、防水涂料、密封胶等）由乙方负责采购，确保符合国家现行相关质量标准和合同约定。乙方应在使用前向甲方展示主要辅材的合格证明文件（如产品说明书、合格证、检测报告等）。（2）乙方提供的所有材料均应用于本合同项下的安装工程，并承担材料本身的质量责任。第五条工程质量与验收5.1安装工程质量应达到国家现行相关施工及验收规范标准，并符合本合同约定。5.2乙方应在安装过程中关键节点（如：基础防水层施工完成、水路连接完成）邀请甲方进行阶段性检查，甲方应予以配合。5.3安装工程全部完成后，乙方应通知甲方验收。甲方应在收到验收通知后____日内组织验收。验收内容包括但不限于：安装位置是否符合约定、安装是否牢固、给排水是否通畅、有无渗漏隐患、洁具功能是否正常、表面是否清洁、是否符合合同约定的质量标准等。5.4验收合格的，甲方应在验收合格后____日内签署《工程验收确认书》或以书面形式确认。验收不合格的，甲方应向乙方指出具体问题清单，乙方应在收到问题清单后____日内进行整改，直至甲方验收合格。因乙方原因造成的整改，相关人工、材料费用由乙方承担。整改期间，双方应友好协商解决，甲方不得因此拒绝支付按合同约定应支付的、非因乙方原因导致整改的部分款项。第六条保修条款6.1乙方对本次安装工程提供免费保修服务，保修期自本合同项下工程竣工验收合格之日起计算。（1）防水工程（若有涉及处理）保修期为____年；（2）洁具本身保修期为____年，自安装完成并验收合格之日起算；（3）安装工艺及辅材保修期为____年。6.2保修范围：在保修期内，因材料质量或安装工艺问题导致的损坏、漏水、安装部位松动等，乙方应在接到甲方保修通知后____小时内（或于次日内）响应，并尽快安排维修或更换，直至问题解决。维修过程中可能产生的相关费用（人工费、易损件更换费）由乙方承担。6.3因使用不当、人为损坏、不可抗力或超出保修范围的问题，乙方提供有偿维修服务，费用由甲方承担。乙方应合理收费，并提供相应的维修方案。第七条违约责任7.1甲方违约责任：（1）甲方未按合同约定支付任何款项的，每逾期一日，应按应付未付金额的____‰向乙方支付违约金，但累计违约金不超过合同总价款的____%。逾期超过____日，乙方有权暂停施工或解除合同，由此造成的损失由甲方承担。（2）甲方无故拖延验收超过____日，视为验收合格。（3）甲方未能按时提供必要的安装条件或干扰乙方正常施工，应承担由此造成的乙方损失。7.2乙方违约责任：（1）乙方未按合同约定工期竣工（排除本合同第三条第二款第一项所述情况），每逾期一日，应按合同总价款的____‰向甲方支付工期延误违约金，但累计违约金不超过合同总价款的____%。逾期超过____日，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并赔偿甲方因此遭受的直接损失。（2）安装工程质量不符合合同约定，经甲方指出后整改仍无法达到要求，或因乙方原因导致甲方遭受财产损失（如漏水造成损失），乙方应承担全部赔偿责任。（3）乙方在保修期内未按约定履行保修义务，甲方有权自行或委托第三方维修，费用由乙方承担，且甲方有权要求乙方支付相当于维修费用____倍的违约金。第八条不可抗力8.1“不可抗力”是指双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、动乱、政府行为等。8.2任何一方因不可抗力事件不能履行或不能完全履行合同义务的，不承担违约责任，但应在事件发生后____日内书面通知对方，并提供不可抗力事件的证明文件。双方应根据事件影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。第九条保密条款9.1甲乙双方对于在履行本合同过程中所知悉的对方的商业秘密（包括但不限于价格信息、客户信息、技术资料、经营策略等）负有保密义务。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露。此保密义务不因合同的终止而失效。第十条争议解决10.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。10.2协商不成的，任何一方均有权向安装地点所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条其他条款11.1合同生效：本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。11.2合同份数：本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，具有同等法律效力。11.3合同变更：对本合同的任何修改或补充，均需另行签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。11.4法律适用：本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.5通知与送达：双方在本合同中载明的地址、联系人及联系方式为有效联系方式。任何书面通知按此地址邮寄（以挂号信或快递发出后____日视为送达）或按电子邮箱地址发送（以发出时视为送达）。一方变更联系方式，应提前____日书面通知对方。第十二条免责声明12.1乙方承