2026年建设工程协议补充

2026年建设工程协议补充甲方（发包人）：[甲方名称]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]注册地址：[甲方注册地址]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包人）：[乙方名称]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]注册地址：[乙方注册地址]联系电话：[乙方联系电话]根据甲乙双方于[原合同签订日期]签订的《建设工程施工合同》（合同编号：[原合同编号]）（以下简称“原合同”），经甲乙双方友好协商，就原合同项下的工程建设事宜，达成如下补充协议，以资共同遵守。第一条适用范围本协议补充适用于原合同编号为[原合同编号]的《建设工程施工合同》，承包范围为[原合同中承包范围的具体描述]。第二条工程变更2.12.1.1工程变更的提出除原合同约定的变更程序外，甲方有权根据项目建设需要，向乙方提出工程变更。甲方提出工程变更时，应向乙方提供书面变更通知，并附相关图纸、文件等资料。乙方收到甲方提出的工程变更后，应在[具体天数，例如：5]日内以书面形式向甲方确认是否接受变更。2.1.2工程变更的确认乙方接受甲方提出的工程变更的，应与甲方共同协商确定变更工程的费用和工期影响，并签订书面变更协议。变更协议经双方签字盖章后生效。乙方不接受甲方提出的工程变更的，应向甲方书面说明理由。双方就工程变更费用和工期影响无法达成一致的，可委托具有相应资质的工程造价机构进行评估，评估结果作为变更费用和工期影响的依据。2.1.3工程变更的费用工程变更费用由[约定承担方，例如：甲方/乙方/甲乙双方根据变更内容协商确定]承担。工程变更费用超过[具体金额或比例，例如：原合同总价款的5%]的，需经双方协商一致，并签订书面补充协议。2.1.4工程变更的工期工程变更导致工期变化的，工期应相应顺延。工期顺延天数的计算自变更协议生效之日起计算。第三条工程价款调整3.13.1.1工程价款调整的触发条件除原合同约定的价款调整因素外，发生以下情况之一的，可进行工程价款调整：（1）国家有关法律法规、政策变化导致的人工、材料、机械等成本变化的；（2）经甲方确认的设计变更或现场签证导致工程成本变化的；（3）其他非乙方原因导致的工程成本变化的。3.1.2工程价款调整的计算方法工程价款调整按照以下方法进行：（1）人工成本变化：根据[具体计算方法，例如：当地人力资源和社会保障部门发布的人工成本信息]计算人工成本变化额，并作为工程价款调整的依据；（2）材料成本变化：根据[具体计算方法，例如：主要材料市场价格信息]计算材料成本变化额，并作为工程价款调整的依据；（3）机械成本变化：根据[具体计算方法，例如：机械租赁市场价格信息]计算机械成本变化额，并作为工程价款调整的依据。3.1.3工程价款调整的调整幅度工程价款调整的调整幅度不得超过[具体比例，例如：5%]。3.1.4工程价款调整的支付程序工程价款调整款项应按原合同约定的支付程序执行。乙方应在收到工程价款调整款项前，向甲方提供相关的成本变化证明文件。第四条工期调整4.14.1.1工期顺延的条件除原合同约定的工期顺延条件外，发生以下情况之一的，工期应予顺延：（1）甲方原因导致工期延误的；（2）不可抗力事件导致工期延误的；（3）其他非乙方原因导致的工期延误。4.1.2工期顺延的程序乙方应在工期顺延发生后[具体天数，例如：7]日内，向甲方提交书面工期顺延申请，并附相关证明文件。甲方应在收到工期顺延申请后[具体天数，例如：10]日内，作出是否同意工期顺延的决定，并书面通知乙方。4.1.3工期顺延的审批权限工期顺延天数的审批权限归[约定方，例如：甲方/双方协商确定]。第五条责任划分5.15.1.1甲方责任甲方应履行原合同约定的责任，并承担以下责任：（1）负责协调解决工程建设过程中与第三方发生的纠纷；（2）负责提供施工所需的水、电、通信等施工条件，并承担相关费用。5.1.2乙方责任乙方应履行原合同约定的责任，并承担以下责任：（3）遵守国家有关法律法规，严格执行安全文明施工标准，承担因乙方原因造成的安全事故责任；（4）工程竣工后，负责清理施工现场，并承担相关费用。5.1.3不可抗力的责任发生不可抗力事件时，双方应各自承担由此造成的损失。不可抗力事件包括但不限于地震、洪水、战争等。第六条新增工作6.16.1.1新增工作的提出与确认甲方需要增加新的工作内容的，应向乙方提出书面新增工作申请，并附相关资料。乙方收到新增工作申请后，应在[具体天数，例如：10]日内进行评估，并书面通知甲方是否同意承担新增工作。双方就新增工作的费用和工期影响达成一致的，应签订书面协议。6.1.2新增工作的费用与工期新增工作的费用由[约定承担方]承担，工期相应顺延。第七条争议解决双方因履行本协议补充发生争议的，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向[约定仲裁委员会，例如：中国国际经济贸易仲裁委员会]申请仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。/双方因履行本协议补充发生争议的，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向[原合同约定的法院，例如：甲方所在地人民法院]提起诉讼。第八条合同生效本协议补充自双方签字盖章之日起生效。第九条其他约定9.19.1.1本协议补充是原合同不可分割的一部分，与本协议补充不一致的，以本协议补充为准。9.1.2本协议补充未尽事宜，由双方另行协商解决。9.1.3本协议补充一式[具体份数，例如：肆]份，甲方执[具体份数，例如：贰]份，乙方执[具体份数，例如：贰]份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：