清工劳务承包合同

甲方（发包方）：

法定代表人：

地址：

联系方式：乙方（承包方）：

法定代表人：

地址：

联系方式：鉴于：

1.甲方拥有[具体项目名称]工程的建设或施工需求，并有权将该工程的清工劳务部分进行发包。

2.乙方具备从事清工劳务承包的相应资质和能力，愿意按照本合同的约定承包上述工程的清工劳务工作。

双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，就清工劳务承包事宜达成如下协议，以资共同遵守。一、工程概况1.工程名称[具体工程名称]2.工程地点[详细工程地点]3.工程内容乙方承包的清工劳务内容包括但不限于以下方面：

（1）[具体施工工种1]的作业，如进行[具体作业内容1]，需按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行操作，确保施工质量符合相关标准。

（2）[具体施工工种2]的作业，例如[具体作业内容2]，严格遵守施工规范和安全操作规程。

（3）[其他具体施工工种及作业内容，可根据实际情况详细列举]4.承包范围（1）从工程施工的[起始阶段]开始，至[结束阶段]结束，涵盖整个施工过程中的清工劳务工作。

（2）包括施工现场的材料搬运、设备安装与调试协助、场地清理等与清工劳务相关的工作内容。

（3）不包括工程所需的材料采购、大型机械设备租赁等不属于清工劳务范畴的工作，但乙方应配合甲方进行相关工作的开展。二、合同工期1.开工日期本工程清工劳务的开工日期为[具体开工日期]，乙方应在该日期前组织足够的人员和设备进场，并做好施工前的准备工作。2.竣工日期竣工日期为[具体竣工日期]，乙方需在该日期前完成合同约定的全部清工劳务工作，并通过甲方的验收。3.工期延误（1）如因不可抗力因素（如自然灾害、战争等）导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明材料，双方可协商顺延工期。

（2）若因甲方原因（如未按时提供施工图纸、材料供应不及时等）造成工期延误，甲方应承担相应的责任，工期相应顺延，同时甲方应给予乙方合理的补偿，包括但不限于人员窝工费用、设备闲置费用等。

（3）若乙方自身原因导致工期延误，每延误一天，乙方应按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。若延误时间超过[X]天，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的全部损失。三、劳务报酬及支付方式1.劳务报酬计算方式（1）本工程清工劳务报酬按照以下方式计算：

①以[具体计量单位，如平方米、立方米等]为计算单位，每[具体计量单位]的劳务报酬为[X]元。

②对于一些无法按照上述计量单位计算的工作内容，按照实际工作天数计算，每人每天的劳务报酬为[X]元。

（2）劳务报酬的计算依据为乙方实际完成的合格工作量，经甲方验收确认后进行结算。2.支付方式（1）预付款：合同签订后，甲方应在[X]个工作日内，向乙方支付合同总价款的[X%]作为预付款，用于乙方组织人员和设备进场。

（2）进度款：乙方应在每月[具体日期]向甲方提交当月完成的工作量报表及相应的劳务报酬申请，甲方应在收到申请后的[X]个工作日内进行审核确认，并在确认后的[X]个工作日内支付该月完成工作量对应的劳务报酬的[X%]。

（3）结算款：工程竣工并通过甲方验收后，乙方应在[X]个工作日内提交工程结算报告，甲方应在收到报告后的[X]个工作日内进行审核。审核无误后，甲方应在[X]个工作日内支付至合同总价款的[X%]。

（4）质保金：剩余合同总价款的[X%]作为质保金，在质保期（质保期为自工程竣工验收合格之日起[X]个月）满后，如无质量问题，甲方应在[X]个工作日内无息支付给乙方。3.支付账户乙方应提供有效的银行账户信息，甲方按照乙方提供的账户进行劳务报酬的支付。若乙方账户信息发生变更，应提前[X]个工作日书面通知甲方。四、双方权利和义务1.甲方权利和义务（1）权利①有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督和检查，要求乙方按照合同约定和相关标准进行施工。

②对乙方施工过程中出现的问题有权提出整改意见，若乙方未按照要求整改，甲方有权采取相应的措施，包括但不限于罚款、责令停工等。

③在乙方严重违反合同约定或出现重大质量、安全事故时，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担相应的责任。

④对乙方提交的工作量报表和劳务报酬申请有审核权，如发现虚报、错报等情况，有权进行调整。（2）义务①按照合同约定的时间和方式向乙方支付劳务报酬。

②及时向乙方提供施工图纸、技术要求等相关资料，确保乙方能够顺利开展施工工作。

③协调施工现场的各方关系，为乙方施工创造良好的外部环境。

④按照合同约定提供工程所需的材料和大型机械设备，并保证其质量和供应的及时性。

⑤组织工程的竣工验收工作，对乙方完成的工作进行及时的验收和确认。2.乙方权利和义务（1）权利①按照合同约定获得劳务报酬的权利。

②有权要求甲方提供施工所需的必要条件和资料，如施工图纸、技术交底等。

③对甲方提出的不合理要求有权提出异议，并与甲方协商解决。

④在甲方未按照合同约定支付劳务报酬时，有权要求甲方支付逾期利息，并在合理期限内仍未支付的情况下，有权暂停施工。（2）义务①按照合同约定的工期、质量标准和施工规范完成清工劳务工作。

②遵守施工现场的各项规章制度，服从甲方的统一管理和指挥。

③自行组织和管理施工人员，确保施工人员具备相应的资质和技能，并为施工人员购买必要的保险。

④对施工过程中使用的材料和设备进行妥善保管和使用，如有损坏或丢失，应承担相应的赔偿责任。

⑤按照甲方的要求及时提交工作量报表和劳务报酬申请，并确保其真实性和准确性。

⑥在工程竣工后，按照甲方的要求对施工现场进行清理，做到工完场清。五、工程质量1.质量标准乙方承包的清工劳务工作应符合国家和地方相关的施工质量标准、规范以及甲方提供的施工图纸和技术要求。具体质量标准如下：

（1）[列举相关的国家或地方质量标准名称及编号，如《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-[具体版本号]]

（2）[根据工程实际情况，详细描述具体的质量要求，如施工工艺要求、材料使用要求等]2.质量保证措施（1）乙方应建立健全质量管理体系，配备专职质量管理人员，对施工过程进行全程质量监控。

（2）加强对施工人员的质量培训，提高施工人员的质量意识和操作技能。

（3）严格按照施工图纸和技术要求进行施工，每道工序完成后，乙方应进行自检，自检合格后报甲方验收，验收合格后方可进行下一道工序。

（4）对甲方提出的质量问题，乙方应及时进行整改，直至达到质量标准要求。3.质量验收（1）乙方完成每一项清工劳务工作后，应向甲方提交质量验收申请，甲方应在收到申请后的[X]个工作日内组织验收。

（2）验收内容包括施工质量、施工工艺、材料使用等方面，验收合格后，双方应签署质量验收报告。

（3）若验收不合格，乙方应在甲方规定的时间内进行整改，整改完成后重新申请验收，直至验收合格为止。由此产生的费用由乙方承担，工期不予顺延。4.质量保修（1）乙方对其承包的清工劳务工作提供质保期，质保期为自工程竣工验收合格之日起[X]个月。

（2）在质保期内，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后的[X]小时内到达现场进行维修处理。若乙方未及时到达现场或未进行有效维修，甲方有权自行安排维修，所产生的费用从质保金中扣除，不足部分由乙方承担。六、安全生产与文明施工1.安全生产（1）乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产管理制度，制定安全生产操作规程，确保施工过程中的安全生产。

（2）乙方应为施工人员配备必要的安全防护用品，并督促施工人员正确佩戴和使用。

（3）定期对施工人员进行安全生产培训，提高施工人员的安全意识和自我保护能力。

（4）在施工现场设置明显的安全警示标志，采取必要的安全防护措施，确保施工现场的安全。

（5）若发生安全事故，乙方应立即采取措施进行救援，并及时通知甲方。同时，乙方应按照相关规定进行事故报告和处理，承担因安全事故给甲方和第三方造成的全部损失。2.文明施工（1）乙方应遵守施工现场的文明施工规定，保持施工现场的整洁和有序。

（2）合理安排施工时间，避免在居民休息时间进行产生噪音、粉尘等污染的作业。

（3）对施工过程中产生的废弃物应及时清理和处理，做到工完场清。

（4）尊重施工现场周边的居民和单位，积极配合甲方做好与周边环境的协调工作。七、违约责任1.甲方违约责任（1）若甲方未按照合同约定支付劳务报酬，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付逾期利息。

（2）若因甲方原因导致乙方无法正常施工，甲方应承担乙方因此遭受的全部损失，包括但不限于人员窝工费用、设备闲置费用等。

（3）若甲方违反合同约定的其他义务，给乙方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。2.乙方违约责任（1）若乙方未按照合同约定的工期完成清工劳务工作，每延误一天，应按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金。若延误时间超过[X]天，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的全部损失。

（2）若乙方承包的清工劳务工作质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工，直至达到质量标准要求。若因质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

（3）若乙方违反安全生产和文明施工的相关规定，甲方有权对乙方进行罚款，罚款金额根据违规情节轻重确定。若因乙方违规行为导致发生安全事故或造成环境污染等问题，乙方应承担全部责任。

（4）若乙方未经甲方同意擅自将清工劳务工作转包或分包给第三方，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总价款的[X%]作为违约金。八、合同变更与解除1.合同变更（1）经双方协商一致，可以对本合同的内容进行变更。变更合同应签订书面协议，该协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

（2）若因工程实际情况发生变化，需要对工程内容、工期、劳务报酬等进行变更的，双方应按照以下程序进行：

①一方提出变更申请，应向对方提交书面变更通知，说明变更的原因、内容和要求。

②对方应在收到变更通知后的[X]个工作日内进行回复，双方就变更事项进行协商达成一致意见。

③签订变更协议后，双方按照变更后的内容履行合同。2.合同解除（1）双方协商一致，可以解除本合同。

（2）若一方严重违反合同约定，经对方书面通知后在合理期限内仍未改正的，对方有权解除本合同，并要求违约方承担相应的违约责任。

（3）因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任，本合同自动解除。双方应协商解决因合同解除产生的善后事宜。九、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向本合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款1.保密条款双方应对在本合同签订和履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。2.不可抗力因不可抗力事件导致一方不能履行合同义务的，该方应及时通知对方，并在合理期限内提供相关证明材料。双方应根据不可抗力