木工支模劳务承包合同

甲方（劳务发包方）：

法定代表人：

地址：

联系方式：乙方（劳务承包方）：

法定代表人：

地址：

联系方式：鉴于：

1.甲方拟将[具体工程项目名称]的木工支模劳务部分进行发包。

2.乙方具备从事木工支模劳务的相应资质和能力，愿意承包该劳务工程。

双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，就木工支模劳务承包事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称[具体工程项目名称]2.工程地点[详细工程地点]3.工程内容（1）乙方负责按照甲方提供的施工图纸、施工规范和技术要求，完成该工程中所有木工支模的劳务工作，包括但不限于模板的制作、安装、拆除、清理、修复和堆放等。

（2）提供支模所需的小型工具和辅助材料，如铁钉、铁丝、砂纸等。

（3）配合甲方进行模板工程的质量验收和其他相关工作。二、承包方式及范围1.承包方式本工程采用包工不包料（包小型工具和辅助材料）的承包方式。即乙方负责提供木工支模所需的劳务及小型工具和辅助材料，甲方负责提供模板、方木等主要材料。2.承包范围（1）主体结构木工支模：包括柱、梁、板、墙等部位的模板支设，确保模板的尺寸准确、拼接严密、支撑牢固。

（2）二次结构木工支模：如构造柱、圈梁、过梁等部位的模板施工。

（3）模板拆除及清理：在混凝土达到规定强度后，及时拆除模板，并清理模板表面的混凝土残渣，将模板和支撑材料分类堆放整齐。

（4）零星木工工作：根据工程需要，完成其他与木工支模相关的零星工作，如预留洞口模板的制作和安装等。三、合同工期1.开工日期[具体开工日期]2.竣工日期[具体竣工日期]3.工期延误（1）如因不可抗力因素（如自然灾害、战争等）导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明材料，双方可协商顺延工期。

（2）若因甲方原因（如未按时提供材料、变更设计等）造成工期延误，甲方应承担相应的责任，并给予乙方合理的工期补偿。

（3）因乙方自身原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总金额[X]%的违约金。若延误工期超过[X]天，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的全部损失。四、质量标准1.质量要求乙方必须严格按照国家现行的建筑施工质量验收规范、标准以及甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保木工支模工程的质量符合合格标准。具体质量标准如下：

（1）模板的材质、规格和尺寸应符合设计要求。

（2）模板安装应牢固、平整，拼缝严密，不得有漏浆现象。

（3）模板的垂直度、平整度偏差应控制在允许范围内。

（4）模板拆除后，混凝土表面应平整、光滑，无蜂窝、麻面、露筋等缺陷。2.质量验收（1）乙方在每完成一道施工工序后，应先进行自检，自检合格后报甲方进行验收。

（2）甲方应在接到乙方验收通知后的[X]小时内进行验收。如验收不合格，乙方应立即进行整改，直至验收合格为止。整改费用由乙方承担。

（3）对于重要部位或隐蔽工程的验收，乙方应提前[X]天通知甲方，并提供相关的施工资料和质量检验报告。3.质量保修（1）乙方对所承包的木工支模工程提供[X]个月的质量保修服务。保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

（2）在保修期内，如出现因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在接到甲方通知后的[X]小时内到达现场进行维修，维修费用由乙方承担。若乙方未按时进行维修，甲方有权自行安排维修，所发生的费用从乙方的质量保修金中扣除。五、合同价款及支付方式1.合同价款本工程的劳务承包总价为人民币[X]元（大写：[X]元整）。该价款为固定总价，在合同执行期间，除因设计变更或双方另有约定外，不再调整。2.计价方式（1）本合同采用按建筑面积计算劳务费用的方式，每平方米单价为人民币[X]元。建筑面积的计算方法按照国家现行的建筑面积计算规范执行。

（2）若甲方要求增加或减少合同约定的工作内容，双方应根据实际情况另行协商确定费用，并签订补充协议。3.支付方式（1）预付款：合同签订后，甲方应在[X]个工作日内支付乙方合同总金额的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[X]元整）。

（2）进度款：乙方完成每月工程量的[X]%后，应在每月[X]日前向甲方提交本月的工程量报告和付款申请。甲方应在收到申请后的[X]个工作日内进行审核，并支付乙方该月实际完成工作量的[X]%作为进度款。

（3）结算款：工程竣工验收合格后，乙方应在[X]天内提交工程结算报告。甲方应在收到结算报告后的[X]天内进行审核，审核无误后支付至合同总金额的[X]%。

（4）质量保修金：剩余合同总金额的[X]%作为质量保修金，在质量保修期满后无质量问题的情况下，甲方应在[X]个工作日内一次性无息支付给乙方。六、双方权利和义务1.甲方权利和义务（1）权利

a.对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，有权要求乙方整改不符合要求的施工行为。

b.根据工程需要，有权对施工图纸进行变更，并及时通知乙方。

c.

若乙方不履行合同义务或违反合同约定，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

（2）义务

a.按照合同约定的时间和方式支付乙方劳务费用。

b.提供施工所需的主要材料和大型机械设备，并保证其质量和供应的及时性。

c.

向乙方提供施工图纸、技术交底和相关的施工规范、标准等资料。

d.

协调施工现场各施工单位之间的关系，为乙方提供良好的施工环境。2.乙方权利和义务（1）权利

a.按照合同约定收取劳务费用。

b.对甲方提供的施工图纸和技术要求有疑问时，有权要求甲方进行解释和说明。

c.

在施工过程中，如遇到不可抗力或非乙方原因导致的停工、窝工等情况，有权要求甲方给予相应的补偿。

（2）义务

a.严格按照合同约定和甲方的要求组织施工，确保工程质量和工期。

b.遵守施工现场的各项规章制度，服从甲方的管理和指挥。

c.

加强对施工人员的安全教育和管理，确保施工安全。如发生安全事故，乙方应承担全部责任和费用。

d.

爱护甲方提供的材料和设备，如有损坏或丢失，应照价赔偿。

e.负责施工现场的环境卫生，做到工完场清。七、安全生产与文明施工1.安全生产（1）乙方应建立健全安全生产管理制度，配备专职安全管理人员，对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识和自我保护能力。

（2）乙方应为施工人员配备必要的安全防护用品，如安全帽、安全带、安全鞋等，并督促施工人员正确佩戴和使用。

（3）乙方在施工过程中应严格遵守安全操作规程，设置明显的安全警示标志，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行救援，并及时报告甲方和相关部门。

（4）因乙方原因导致的安全事故，乙方应承担全部责任和费用，包括但不限于医疗费、误工费、赔偿金等。2.文明施工（1）乙方应保持施工现场的整洁卫生，做到材料堆放整齐、工完场清。

（2）乙方应遵守环境保护相关法律法规，减少施工噪声、粉尘等对周围环境的污染。

（3）乙方应尊重当地的风俗习惯，与周边居民和其他施工单位保持良好的关系。八、违约责任1.甲方违约责任（1）若甲方未按照合同约定的时间和方式支付乙方劳务费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。

（2）若甲方因自身原因导致工程停工、窝工，应给予乙方相应的补偿，包括施工人员的误工费、设备闲置费等。2.乙方违约责任（1）若乙方未按照合同约定的工期完成施工任务，每延误一天，应向甲方支付合同总金额[X]%的违约金。

（2）若乙方施工质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准为止。如因返工造成工期延误，乙方还应承担逾期完工的违约责任。

（3）若乙方违反安全生产和文明施工的相关规定，甲方有权责令乙方限期整改。若乙方逾期未整改或整改不符合要求，甲方有权对乙方进行罚款，每次罚款金额为人民币[X]元。情节严重的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的全部损失。九、合同变更与解除1.合同变更（1）经双方协商一致，可以书面形式变更本合同的内容。

（2）因设计变更或其他原因导致工程内容发生变化的，双方应根据实际情况协商确定变更后的合同价款和工期，并签订补充协议。2.合同解除（1）双方协商一致，可以解除本合同。

（2）若乙方有下列情形之一的，甲方有权单方解除本合同：

a.未按照合同约定的工期完成施工任务，且经甲方催告后仍未在规定期限内完成的；

b.施工质量不符合合同约定的标准，且拒绝返工或返工后仍不合格的；

c.

严重违反安全生产和文明施工的相关规定，给甲方造成重大损失的；

d.

未经甲方同意，擅自将工程转包或分包给第三方的。

（3）若甲方有下列情形之一的，乙方有权单方解除本合同：

a.未按照合同约定支付乙方劳务费用，且经乙方催告后仍未在规定期限内支付的；

b.提供的主要材料和设备不符合质量要求，影响工程施工进度和质量的；

c.

因甲方原因导致工程停工、窝工时间过长，给乙方造成重大损失的。

（4）合同解除后，双方应按照合同约定进行结算，并办理相关的交接手续。十、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、其他条款1.合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.保密条款双方应对在本合同签订和履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。3.不可抗力因不可抗力事件（如自然灾害、战争、政府行为等）导致本合同无法履行或不能完全履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明材料。双方应根据不可抗力事件的影响程度，协商决定是否继续履行合同或部分履行合同，以及是否需要对合同条款进行调整。4.通知和送达双方在本合同履行过程中发出的通知