建筑外窗施工合同范本

PAGE建筑外窗施工合同范本合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方信用代码]乙方（承包方）：名称：[乙方公司全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方信用代码]鉴于甲方拟对[工程项目名称]的建筑外窗进行施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程项目名称]2.工程地点：[具体地点]3.工程内容：包括但不限于建筑外窗的设计、制作、运输、安装、调试及售后服务等工作。具体外窗规格、型号、数量、材质等详见附件一《建筑外窗明细清单》。二、合同工期1.开工日期：[具体开工日期]2.竣工日期：[具体竣工日期]3.工期总日历天数：[X]天。如遇不可抗力、设计变更、甲方原因等导致工期延误的，经甲方确认后，工期相应顺延。三、质量标准1.本工程的质量标准应符合国家和地方现行的相关标准、规范以及设计要求，具体标准如下：《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T7106[具体版本]）《建筑外窗保温性能分级及检测方法》（GB/T8484[具体版本]）《建筑外窗采光性能分级及检测方法》（GB/T11976[具体版本]）其他相关标准和规范。2.乙方应严格按照上述标准进行施工，确保建筑外窗的质量。工程完工后，应通过相关部门的验收。四、合同价款及支付方式1.合同价款：本合同总价款为人民币[大写]元（小写：￥[具体金额]元），该价款包括但不限于外窗的设计费、制作费、运输费、安装费、税费、利润等所有费用，除本合同另有约定外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。2.支付方式：预付款：合同签订后[X]日内，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%作为预付款，即人民币[大写]元（小写：￥[具体金额]元）。进度款：乙方完成外窗制作并运输至施工现场后，经甲方验收合格，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%，即人民币[大写]元（小写：￥[具体金额]元）。安装款：外窗安装完毕并通过甲方初步验收后，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%，即人民币[大写]元（小写：￥[具体金额]元）。结算款：工程全部完工，通过相关部门的验收并办理结算手续后，甲方向乙方支付至合同结算总价款的[X]%，即人民币[大写]元（小写：￥[具体金额]元）。质保金：预留合同结算总价款的[X]%作为质保金，即人民币[大写]元（小写：￥[具体金额]元），质保期为自工程验收合格之日起[X]年。质保期满后，如无质量问题，甲方在[X]日内无息支付给乙方。五、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量进行监督检查，要求乙方按照合同约定和相关标准进行施工。对乙方提供的外窗设计方案、材质、规格等有审核确认权。工程完工后，有权组织相关部门进行验收。2.义务按照合同约定的时间和方式向乙方支付合同价款。在乙方施工前，提供施工所需的场地、水电等条件，并协调与其他施工单位的关系。及时提供施工所需的设计图纸、技术资料等。按照乙方的通知，及时组织对工程的各个阶段进行验收。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取合同价款。有权要求甲方提供施工所需的场地、水电等条件以及相关设计图纸、技术资料等。2.义务严格按照合同约定和相关标准进行施工，确保工程质量和工期。自行承担施工过程中的安全责任，采取必要的安全措施，确保施工人员和周边环境的安全。按照甲方的要求，及时提供外窗的设计方案、材质证明、检测报告等资料。工程完工后，负责清理施工现场，做到工完场清。在质保期内，对工程质量问题免费进行维修和更换。六、材料供应1.本工程所需的外窗材料由乙方负责采购，乙方应选用符合国家和地方相关标准以及设计要求的材料，并提供材料的质量证明文件。2.乙方采购的材料应在进场前通知甲方进行验收，经甲方验收合格后方可使用。如甲方发现材料不符合要求，有权要求乙方更换，由此产生的费用由乙方承担。七、工程验收1.乙方在完成每个施工阶段后，应及时通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的[X]日内组织验收，如甲方未在规定时间内组织验收，视为该阶段工程验收合格。2.工程全部完工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告及相关资料。甲方应在接到报告后的[X]日内组织相关部门进行竣工验收。如工程符合合同约定和相关标准，甲方应在验收合格后的[X]日内签署竣工验收报告。3.工程未通过验收的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格为止。整改期间的工期不顺延，由此产生的费用由乙方承担。八、违约责任（一）甲方违约责任1.如甲方未按照合同约定的时间和方式向乙方支付合同价款，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，直至甲方支付款项及违约金。2.如因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于人员工资、设备闲置费等。（二）乙方违约责任1.如乙方未按照合同约定的工期完成工程，每逾期一日，应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的损失。2.如乙方施工的工程质量不符合合同约定和相关标准，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准为止。由此造成的工期延误和费用增加由乙方承担。如因工程质量问题给甲方造成其他损失的，乙方应承担赔偿责任。3.如乙方未经甲方同意擅自更换外窗材料或降低材料标准的，甲方有权要求乙方更换材料并承担由此造成的损失，同时乙方应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。九、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人（签字）：签订日期：年月日乙方（盖章）：法定代表人（签字）：签订日