电梯配件更换责任协议书

电梯配件更换责任协议书1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX科技有限公司，

地址：XX省XX市XX区XX路XX号，

法定代表人/负责人：张三，

联系方式

甲方系一家从事现代化工业设备研发、生产及销售的高新技术企业，拥有多个大型生产基地及广泛的客户网络。鉴于甲方在日常运营过程中，其所属的多处物业内安装的电梯因长期使用或设备老化，部分核心配件已出现性能衰退或故障，严重影响了员工及访客的正常使用安全及企业运营效率。为保障电梯安全运行，降低运营风险，甲方经审慎评估后，决定采购一批高品质电梯配件进行更换。基于此，甲方委托乙方作为专业电梯配件供应商，提供符合国家及行业标准的电梯配件，并确保更换过程符合相关安全规范。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，达成本协议，以明确双方权利义务，确保合作顺利进行。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX电梯设备有限公司，

地址：XX省XX市XX区XX路XX号，

法定代表人/负责人：李四，

联系方式

乙方系一家专注于电梯配件研发、生产及销售的专业企业，拥有国家颁发的电梯安装及维修A级资质，并与国内外多家知名电梯制造商建立了长期合作关系。乙方在电梯配件领域积累了丰富的技术经验，产品涵盖曳引机、电机、控制系统、安全保护装置等多个品类，均通过ISO9001质量体系认证及欧盟CE认证。为响应甲方的采购需求，乙方承诺将严格按照甲方提供的配件清单及技术参数，提供质量可靠、性能稳定的电梯配件，并配合甲方完成配件更换的安装调试工作。双方基于平等自愿、诚实信用的原则，就电梯配件更换事宜达成共识，特订立本协议，以规范合作流程，保障交易安全。

协议简介：

本协议的签订背景源于甲方对其物业内电梯设备的维护需求。经专业检测，甲方部分电梯存在曳引机制动器磨损、导向轮变形、控制柜老化等安全隐患，如不及时更换关键配件，可能导致电梯运行故障频发，甚至引发安全事故。为履行安全生产主体责任，甲方选择与具备专业资质的乙方合作，采购符合国家安全标准的电梯配件。乙方作为行业内的优质供应商，具备完善的供应链体系和售后服务能力，能够满足甲方的技术要求及交付周期。双方合作的前提是：乙方须确保所提供配件的原厂正品，符合国家强制性标准；甲方须按时支付货款，并配合乙方完成配件的安装及验收。本协议的签订，旨在明确双方在配件采购、运输、安装及质量保证等方面的权利义务，为后续合作奠定法律基础，确保电梯系统安全稳定运行，促进双方长期互利共赢。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的在于明确甲乙双方在电梯配件更换项目中的权利与义务，确保乙方按照甲方的要求提供符合国家标准及行业规范的电梯配件，并配合完成配件的安装与调试，从而消除甲方电梯存在的安全隐患，保障电梯系统的安全稳定运行。本协议的范围包括但不限于：

1.乙方根据甲方提供的配件清单及规格要求，向甲方供应曳引机、电机、制动器、导向轮、控制柜关键部件等电梯配件；

2.乙方负责配件的出厂质量检验，并提供符合要求的检测报告；

3.乙方按照甲方确认的安装方案，配合甲方或甲方指定的第三方完成配件的现场安装、调试及验收；

4.乙方承担配件运输至甲方指定地点的责任，并确保运输过程中配件不受损坏；

5.乙方提供配件的质保服务，并协助甲方处理安装后的质量问题。

第二条定义

为本协议之目的，下列术语具有以下含义：

1.“电梯配件”指本协议项下甲方采购用于更换电梯的各类部件，包括但不限于曳引机制动器、曳引轮、导向轮、轿厢安全钳、门机装置、控制柜主板、变频器等；

2.“质量标准”指符合国家《电梯监督检验和定期检验规则》（TSGT7001-2019）及行业相关技术规范的强制性要求；

3.“安装调试”指乙方根据甲方提供的电梯纸及安全操作规程，完成配件的安装、电气连接及功能测试；

4.“验收”指甲方在配件安装完成后，依据本协议附件或国家标准对配件质量及安装效果进行的最终确认；

5.“质保期”指乙方对所供应配件承担质量保修的期限，自验收合格之日起计算。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务

（1）甲方有权要求乙方按照约定的规格、数量及质量标准提供电梯配件，并有权对乙方提供的配件进行抽样检验；

（2）甲方应向乙方提供准确的配件清单、技术参数及安装要求，并确保提供的相关资料真实有效；

（3）甲方应按时支付乙方提供的配件货款，支付方式及时间以本协议第六条约定为准；

（4）甲方应配合乙方完成配件的安装调试工作，包括提供必要的作业空间、电力支持及现场协调；

（5）甲方有权在验收过程中提出合理异议，如乙方提供的配件或安装不符合约定，甲方有权要求乙方更换或修复，并有权拒付相应款项；

（6）甲方应遵守电梯安全操作规程，对因自身原因导致的配件损坏或安全事故，乙方不承担责任。

2.乙方的权力和义务

（1）乙方有权要求甲方提供准确的配件需求清单及技术参数，并有权对甲方的资质及付款能力进行合理审查；

（2）乙方应确保所供应的电梯配件均为原厂正品，符合国家及行业强制性标准，并提供完整的出厂合格证及检测报告；

（3）乙方应按照甲方确认的交付时间及地点，将配件运输至指定位置，并承担运输过程中的风险及费用；

（4）乙方有权要求甲方配合安装调试工作，如甲方未提供必要的条件导致工期延误，乙方应及时通知甲方并保留索赔权利；

（5）乙方应配备专业的安装团队，严格按照安全规范进行配件更换，并负责调试直至甲方验收合格；

（6）乙方应提供配件的质保服务，质保期内如因配件本身质量问题导致故障，乙方应更换或修复，并承担相关费用；

（7）乙方应向甲方提供安装调试的详细记录及验收文件，并配合甲方完成相关报检手续；

（8）乙方应保证安装过程符合安全生产要求，如因乙方原因造成人员伤亡或财产损失，乙方应承担全部责任并赔偿损失。

第四条价格与支付条件

1.本协议项下电梯配件的总价款为人民币XX元（大写：XX元整），具体配件价格及数量以本协议附件一“电梯配件清单”为准。该价格包含配件本身的成本、增值税（税率XX%）、运输费、安装调试费及双方约定的其他费用，但不包括甲方现场配合产生的第三方费用。

2.甲方应按照以下方式支付款项：

（1）合同签订后XX日内，甲方向乙方支付总价款的XX%，即人民币XX元（大写：XX元整），作为预付款；

（2）乙方完成所有配件交付并甲方确认收货后XX日内，甲方向乙方支付总价款的XX%，即人民币XX元（大写：XX元整）；

（3）乙方配合完成安装调试，经甲方验收合格并出具验收报告后XX日内，甲方向乙方支付剩余的XX%，即人民币XX元（大写：XX元整）。

3.支付方式：甲方应通过银行转账方式将款项支付至乙方指定的以下银行账户：

开户名称：XX电梯设备有限公司

开户银行：XX银行XX支行

银行账号：XX

4.乙方在收到每期款项前，应向甲方提供等额的、合法有效的发票。甲方有权在付款前对乙方的履约能力进行合理审查，如乙方提供虚假资料或存在重大违约风险，甲方有权延迟支付相应款项，但延迟时间不得超过XX日。

5.如遇国家政策调整导致税费率变动，双方应协商调整相应税费金额，具体以最终税务机关核定为准。

第五条履行期限

1.本协议有效期自双方签署之日起至乙方完成所有配件交付、安装调试并甲方验收合格之日止，但甲方未支付尾款的，协议履行期限直至尾款付清为止。

2.乙方应于本协议签订后XX日内将第一批配件交付至甲方指定地点，并确保在甲方确认收货后XX日内完成所有配件的交付；乙方应配合甲方在收到全部配件后XX日内完成安装调试工作。

3.甲方应在收到乙方交付的配件后XX日内完成初步验收，并在确认无误后通知乙方进行下一步安装工作；甲方应在乙方完成安装调试后XX日内最终验收，验收合格后应向乙方出具书面验收报告。

4.如因不可抗力或甲方原因导致履行期限延误，经双方协商一致或根据本协议第十二条约定，履行期限可相应顺延。乙方因自身原因导致的延误，应承担相应违约责任。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）甲方未按本协议第四条约定的期限和金额支付款项的，每逾期一日，应按逾期支付金额的XX%向乙方支付违约金，但违约金总额不超过合同总价款的XX%。逾期超过XX日，乙方有权暂停交付剩余配件或解除本协议，并要求甲方赔偿由此造成的损失，包括但不限于乙方已产生的成本、预期利润及为催款支付的合理费用。

（2）甲方未按时提供必要的安装条件或配合乙方工作的，导致乙方安装调试工作延误的，每逾期一日，甲方应按延误部分总价款的XX%向乙方支付违约金，但违约金总额不超过合同总价款的XX%。乙方有权要求甲方限期履行，逾期仍不履行的，乙方有权解除协议并要求赔偿损失。

（3）甲方在验收过程中无正当理由拒绝验收或拖延验收超过XX日的，视为验收合格，甲方仍可提出异议的，应承担乙方因此产生的额外费用及商誉损失。

2.乙方违约责任：

（1）乙方未按本协议第五条约定的期限交付配件的，每逾期一日，应按逾期交付部分总价款的XX%向甲方支付违约金，但违约金总额不超过合同总价款的XX%。逾期超过XX日，甲方有权解除本协议，并要求乙方退还已支付的全部款项并赔偿损失，损失赔偿包括但不限于甲方为替代采购产生的额外费用及预期运营损失。

（2）乙方提供的配件存在质量缺陷，经甲方指出后未能按约定时间更换或修复的，或配件经权威检测机构鉴定不符合国家标准，甲方有权要求乙方：

-立即更换合格配件，并承担所有费用；

-返还已接收的不合格配件及相应款项；

-赔偿甲方因此遭受的直接经济损失，包括但不限于电梯停运损失、第三方索赔费用等，赔偿金额不超过该批次配件总价的XX倍。

（3）乙方在安装调试过程中违反安全规范，导致设备损坏或人员伤亡的，乙方应承担全部赔偿责任，包括但不限于修复费用、医疗费用、赔偿金、诉讼费等，且甲方有权解除协议并要求乙方支付合同总价XX%的违约金。

（4）乙方未按约定提供发票或其他结算文件，导致甲方无法正常报销或税务处理的，每逾期一日，乙方应向甲方支付XX元的违约金，直至文件提供完毕为止。逾期超过XX日，甲方有权拒绝支付相应款项。

3.双方mutual责任：

（1）如因双方均有过错导致协议无法履行或履行受阻，双方应各自承担相应的责任，并协商分担由此产生的损失。

（2）任何一方因不可抗力无法履行协议的，应立即通知对方，并在合理期限内提供证明文件，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但应及时采取措施减少损失，因减损措施不当造成的进一步损失仍需承担责任。

4.争议解决：

（1）本协议履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（2）在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本协议其他未受争议影响的条款。

第七条不可抗力

1.本协议所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：

（1）自然灾害，如地震、台风、洪水、海啸、雷击、暴雪、冰冻等；

（2）政府行为，如战争、动乱、罢工、政策调整、法律法规变更、征收、征用等；

（3）社会事件，如传染病疫情、火灾、爆炸、交通事故等；

（4）其他无法预见、不能避免并不能克服的客观情况。

2.任何一方因不可抗力导致无法履行或无法完全履行本协议义务的，应在不可抗力发生后XX日内书面通知对方，并提供相关证明文件，如政府公告、新闻报道、权威机构鉴定等。通知应说明不可抗力的具体情况、影响范围及预计持续期限。

3.因不可抗力导致协议履行部分或全部不能实现的，双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定延期履行、部分履行或解除协议。如不可抗力持续超过XX日，双方均有权解除协议，并互不承担违约责任。

4.不可抗力影响消除后，受影响方应立即恢复协议的履行，并可根据不可抗力持续时间及已产生的费用，要求对方相应调整协议条款或免除部分责任。双方应友好协商，达成一致意见，以继续履行协议或终止协议。

5.因不可抗力造成的损失，双方应各自承担，互不追责，但有过错的减损行为产生的损失除外。任何一方因不可抗力而免除责任后，仍应履行通知义务，并提供必要的证明材料，以维护双方的合法权益。

第八条争议解决

1.本协议项下双方因履行协议或协议内容发生的任何争议，应首先通过友好协商的方式解决。双方应指定专门联系人，就争议事项进行沟通，并努力在XX日内达成书面和解协议。协商过程中，双方应本着诚实信用、公平合理的原则，寻求互利的解决方案。

2.如协商不成，任何一方均有权选择以下第XX种方式解决争议：

（1）向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）提交XX仲裁委员会，按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。

3.选择诉讼方式解决的，应以本协议签署地或乙方住所地人民法院为管辖法院。诉讼过程中，双方应遵守法院的诉讼规则，并积极履行法院生效判决或裁定。

4.选择仲裁方式解决的，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁地点为XX仲裁委员会所在地，仲裁语言为中文。仲裁费用由败诉方承担，但双方另有约定的除外。

5.在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本协议其他未受争议影响的条款，以减少争议对协议整体履行的影响。任何一方不得因争议的解决而拒绝履行已确认有效的协议义务。

6.争议解决过程中产生的律师费、诉讼费、仲裁费等费用，除协议另有约定或法律规定外，由败诉方承担。双方均应配合争议解决机构的工作，提供必要的证据材料，并遵守相关程序规定。

第九条其他条款

1.通知方式：本协议项下的所有通知、文件及其他通讯，均应以书面形式，通过专人递送、挂号信、传真、电子邮件或双方确认的电子数据交换系统发送至本协议首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应提前XX日书面通知对方。以专人递送方式发送的，签收日为送达日；以挂号信方式发送的，寄出后XX日为送达日；以传真或电子邮件方式发送的，发送成功日为送达日。送达地址的变更不影响已发送通知的效力。

2.协议变更：对本协议的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并签署书面补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更协议内容。口头约定或暗示的变更均无效。

3.分包与转包：乙方不得将本协议项下的义务整体转包给第三方，但经甲方书面同意，乙方可以将部分非核心工作（如运输、辅助安装等）分包给具有相应资质的第三方。分包方应向甲方承担与乙方同等的质量和责任。乙方对分包方的行为承担连带责任。

4.保密条款：双方应对本协议内容及在合作过程中获知的对方商业秘密（包括技术信息、客户资料、价格等）承担保密义务。未经对方书面许可，不得向任何第三方泄露。保密期限为本协议有效期内及协议终止后