绿化工程施工合同范本

绿化工程施工合同范本一、合同当事人1.发包方（甲方）名称：[发包方名称]地址：[发包方地址]法定代表人：[法定代表人姓名]联系方式：[联系电话]2.承包方（乙方）名称：[承包方名称]地址：[承包方地址]法定代表人：[法定代表人姓名]联系方式：[联系电话]二、工程概况1.工程名称：[具体绿化工程名称]2.工程地点：[详细工程地点]3.工程内容包括但不限于场地平整、土壤改良、苗木种植（具体苗木品种、规格、数量详见附件苗木清单）、草坪铺设、灌溉系统安装、景观小品设置等绿化工程相关工作。具体施工范围以甲方提供的施工图纸和书面要求为准。4.工程规模：绿化总面积约为[X]平方米。三、工程期限1.开工日期：[具体开工日期]2.竣工日期：[具体竣工日期]3.总工期：共计[X]日历天。4.工期延误如遇不可抗力因素（如自然灾害、战争等）、甲方原因（如未按时提供施工场地、变更设计等）或其他非乙方原因导致工期延误，乙方应在事件发生后[X]天内，以书面形式向甲方提出延期申请，经甲方确认后，工期相应顺延。若乙方自身原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价款[X%]的违约金，累计违约金不超过合同总价款的[X%]。四、工程质量标准1.苗木质量乙方所提供的苗木必须符合国家相关标准和行业规范，具有良好的生长状况，无病虫害、无机械损伤。苗木的品种、规格、数量应与附件苗木清单一致。2.施工质量严格按照国家和地方相关绿化工程施工及验收规范进行施工，确保工程质量达到合格标准。绿化工程的地形塑造、土壤改良、种植穴挖掘、苗木栽植、灌溉系统安装等各项施工环节都应符合相应的技术要求。3.养护质量在养护期内，乙方应按照相关养护标准对绿化工程进行精心养护，确保苗木成活率达到[X%]以上，草坪覆盖率达到[X%]以上。养护工作包括浇水、施肥、修剪、病虫害防治、除草等。五、合同价款及支付方式1.合同价款本工程合同总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。该合同价款包括但不限于苗木采购费、运输费、种植费、养护费、税费、利润等完成本工程所需的一切费用。2.支付方式预付款：合同签订后，甲方在[X]个工作日内支付合同总价款的[X%]作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。进度款：乙方每月[X]日向甲方提交当月完成工程量报表及工程款支付申请，甲方在收到申请后[X]个工作日内进行审核，审核确认后支付至已完成工程量价款的[X%]。竣工结算款：工程竣工并经甲方验收合格后，乙方在[X]天内提交竣工结算报告及完整的结算资料，甲方在收到后[X]天内进行审核，审核完成后支付至结算总价款的[X%]。质保金：结算总价款的[X%]作为质保金，在养护期满且绿化工程质量符合要求后，甲方在[X]个工作日内无息支付给乙方。六、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1.权利有权对乙方的施工进度、质量进行监督检查，要求乙方按照合同约定和相关标准进行施工。对工程设计和施工方案有变更的权利，但应提前[X]天以书面形式通知乙方，并承担因变更而增加的费用。在养护期内，有权对乙方的养护工作进行监督，提出合理的整改意见。2.义务按照合同约定的时间和方式支付工程款。在开工前[X]天，向乙方提供施工场地，并保证施工场地具备施工条件。向乙方提供施工所需的设计图纸、技术资料等相关文件。协调与周边单位和居民的关系，为乙方施工创造良好的外部环境。（二）乙方权利和义务1.权利按照合同约定的时间和方式收取工程款。对甲方提出的不合理要求有权拒绝，但应说明理由。在施工过程中，发现设计图纸或技术要求不合理的，有权及时向甲方提出书面意见和建议。2.义务严格按照合同约定和相关标准进行施工，确保工程质量和工期。编制详细的施工组织设计和施工进度计划，并在开工前[X]天提交给甲方审核。遵守国家和地方的法律法规，文明施工，做好施工现场的安全管理和环境保护工作。对施工过程中发生的安全事故承担全部责任，并及时向甲方报告。在养护期内，按照相关标准对绿化工程进行养护，确保苗木和草坪的正常生长。工程竣工后，向甲方提供完整的竣工资料和工程保修书。七、材料和设备供应1.苗木及其他材料供应乙方负责采购本工程所需的苗木及其他材料，并应提供产品质量合格证明文件。乙方采购的苗木及其他材料应符合设计要求和相关标准，在进场前应通知甲方进行检验，经甲方检验合格后方可使用。甲方有权对乙方采购的苗木及其他材料进行抽查，如发现质量不符合要求，乙方应立即更换，并承担由此产生的费用和损失。2.施工设备乙方应自行配备施工所需的设备和工具，并保证设备和工具的性能良好、安全可靠。乙方应定期对施工设备进行维护和保养，确保施工设备的正常运行。八、工程验收1.中间验收在施工过程中，乙方完成分项工程后，应提前[X]天通知甲方进行中间验收。中间验收合格后，方可进行下一道工序的施工。如中间验收不合格，乙方应在甲方规定的时间内进行整改，直至验收合格为止。2.竣工验收工程竣工后，乙方应在[X]天内完成自检，自检合格后向甲方提交竣工验收申请报告。甲方在收到申请报告后[X]天内组织相关人员进行竣工验收。竣工验收标准按照国家和地方相关绿化工程施工及验收规范执行。如工程竣工验收合格，双方签署竣工验收报告；如验收不合格，乙方应在甲方规定的时间内进行整改，直至验收合格为止，由此产生的费用和损失由乙方承担。九、养护期1.养护期限：本工程养护期为自工程竣工验收合格之日起[X]年。2.养护要求乙方应制定详细的养护方案，并在养护期内严格按照方案进行养护。定期对苗木和草坪进行浇水、施肥、修剪、病虫害防治等养护工作，确保苗木和草坪的生长状况良好。及时清理绿化区域内的杂物、垃圾，保持绿化环境整洁。3.养护费用：养护费用已包含在合同总价款中，乙方不得另行收取。十、违约责任1.甲方违约责任如甲方未按照合同约定支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。如因甲方原因导致工程停工、窝工，甲方应承担乙方因此造成的损失。2.乙方违约责任如乙方未按照合同约定的工期完成工程，应按照本合同约定支付违约金。如乙方提供的苗木及其他材料质量不符合要求，应负责更换，并承担由此产生的费用和损失。如乙方在养护期内未按照要求进行养护，导致苗木和草坪生长状况不佳或死亡，乙方应负责补种或采取其他补救措施，并承担相应的费用。十一、争议解决1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中无争议的部分。十二、不可抗力1.由于不可抗力因素导致本合同无法履行或部分无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件。2.因不可抗力因素导致工期延误的，工期相应顺延。十三、合同变更和解除1.经双方协商一致，可以书面形式变更或解除本合同。2.如一方严重违约，致使合同目的无法实现，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。十四、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式[X]