光伏发电站建设合同模板

光伏发电站建设合同模板本合同由以下双方于______年______月______日在______签订：发包方（以下简称“业主方”）：名称：________________________法定代表人：__________________注册地址：____________________联系地址：___________________联系人：_____________________联系电话：___________________电子邮箱：___________________承包方（以下简称“承包方”）：名称：________________________法定代表人：__________________注册地址：____________________联系地址：___________________联系人：_____________________联系电话：___________________电子邮箱：___________________鉴于：1.业主方有意投资建设光伏发电站（以下简称“项目”），位于________________________，总装机容量为______兆瓦（MWp）。2.承包方具备相应的资质和能力，有能力按照本合同约定完成项目的建设工作。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国电力法》及其他有关法律、法规和政策规定，双方经友好协商，就项目建设工作达成如下协议，以资共同遵守。第一条项目概况与范围1.1项目名称：________________________1.2项目地点：________________________1.3项目规模与内容：项目总装机容量为______兆瓦（MWp），主要采用______型组件、______型逆变器、______型支架及其他相应设备，建设内容包括但不限于：场地平整、设备基础、支架安装、光伏组件铺设、汇流箱安装、电缆敷设、逆变器安装、箱变安装、升压站建设（包括主变压器、开关柜、升压变压器等）、电气接线、防雷接地系统、监控系统、并网设施等，直至项目通过电网公司验收并正式并网发电。1.4合同范围：本合同范围包括项目的设计（含可行性研究、初步设计、施工图设计）、设备采购（含所有光伏组件、逆变器、支架、汇流箱、箱变、变压器、开关柜、升压变压器、电缆、辅材等）、土建施工、设备安装、系统调试、试运行、完成所有竣工资料编制并移交、取得电网公司出具的并网协议或并网批复文件、以及为项目并网和顺利运行所必须进行的其他相关工作。承包方应根据国家及行业相关标准和规范，在符合设计要求的前提下，确保工程质量和安全。第二条技术规范与标准2.1本项目设计和建设应遵循下列标准和规范（但不限于）：（1）中华人民共和国国家标准______；（2）中华人民共和国行业标准______；（3）其他相关地方标准或规范______。2.2承包方应确保所使用的设备、材料和施工工艺符合合同约定的技术标准和要求。所有设备应为全新、未使用过的产品，并具有制造商的出厂合格证和性能保证书。关键设备应具有国家认可的认证证书。第三条项目进度与工期3.1合同工期：本合同项下项目总工期为______日历天，自本合同生效之日起计算，至项目通过电网公司最终验收并完成并网发电之日止。3.2开工日期：项目开工日期为______年______月______日，或在本合同生效后______日内，且业主方已提供满足开工条件的施工场地和相关许可文件后______日内开始施工（以较晚者为准）。3.3进度计划：承包方应在合同生效后______日内，向业主方提交详细的项目实施进度计划，并获得业主方书面认可。承包方应按经认可的进度计划组织施工，并定期向业主方报告项目进展情况。3.4工期延误：因承包方原因导致工期延误的，承包方应承担违约责任，向业主方支付误期赔偿金，每日赔偿金为合同总价的______%。因业主方原因、设计变更、不可抗力等非承包方原因导致工期延误的，经业主方书面确认后，工期相应顺延。第四条费用与支付4.1合同价款：本合同采用总价方式，合同总价为人民币（大写）____________________元整（¥______），该价格包含设计费、设备费、材料费、施工费、设备运输费、保险费、税费（按国家规定税法征收）、管理费、利润以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险的费用。合同价款已包含承包方为完成本合同项下全部工作所需的一切成本、费用和利润。4.2付款方式：（1）预付款：合同生效后______日内，业主方支付合同总价款的______%作为预付款，即人民币（大写）____________________元整（¥______）。承包方应在收到预付款后向业主方提供等额发票。（2）进度款：项目关键节点达到并经业主方及监理方（若有）验收合格后，业主方按以下节点支付进度款：a.______节点验收合格后支付合同总价款的______%，即人民币（大写）____________________元整（¥______）；b.______节点验收合格后支付合同总价款的______%，即人民币（大写）____________________元整（¥______）；c.项目主要设备安装完成并通过初步验收后支付合同总价款的______%，即人民币（大写）____________________元整（¥______）；d.项目全面调试完成并通过试运行验收后支付合同总价款的______%，即人民币（大写）____________________元整（¥______）。每次进度款支付前，承包方应向业主方提交经监理方（若有）审核及业主方确认的进度款支付申请、相关验收证明及等额发票，业主方应在收到申请及发票后______日内支付。（3）竣工结算款：项目通过电网公司最终验收并完成并网发电后______日内，承包方应向业主方提交完整的竣工结算报告及资料。经业主方审核确认无误后，业主方在______日内支付至结算总价的______%，即人民币（大写）____________________元整（¥______）。剩余______%作为工程质量保证金，于项目竣工验收合格后______年内，经业主方确认无质量问题后一次性无息返还。4.3付款账户：承包方应将收款银行信息提前书面通知业主方。业主方支付款项至以下账户：开户名称：________________________开户银行：________________________银行账号：________________________4.4价格调整：除合同已约定的价格调整因素外，合同总价不予调整。若因国家政策变化导致主要材料价格浮动超过______%时，双方可协商调整相应费用。第五条双方权利与义务5.1业主方权利与义务：（1）负责提供项目所需的土地使用许可或相关证明文件，并确保承包方依法获取施工所需的各项许可或批准。（2）负责协调项目所需的外部关系，为承包方顺利施工提供必要的协助。（3）审核承包方提交的设计文件、进度计划、重大设计变更等，并在约定时间内给予书面答复。（4）按合同约定及时组织设备材料进场验收、项目各阶段验收及最终竣工验收。（5）按合同约定及时审核并支付承包方提交的进度款支付申请及竣工结算款。（6）负责办理项目并网申请相关手续，并确保项目能够顺利接入电网并并网发电。（7）提供项目所需的基础地理信息、气象数据等必要技术资料。5.2承包方权利与义务：（1）负责组建项目管理团队，全面负责项目的实施，确保项目按照合同约定的范围、质量、进度和安全标准完成。（2）负责项目的设计工作（若包含），设计文件应符合国家及行业标准和规范，并经业主方审核确认。（3）负责按照经确认的设计文件和进度计划，采购、运输、保管所有合同约定的设备、材料，确保其质量符合约定标准。（4）负责编制详细的施工组织设计和专项施工方案，特别是安全文明施工方案，并严格执行。（5）负责施工现场的管理，确保工程质量和施工安全，遵守国家及地方的环保、安全法规。（6）接受业主方、监理方（若有）及相关部门的监督检查，并按要求提供相关资料。（7）负责设备的安装、调试工作，确保系统稳定可靠运行。（8）负责编制并提交完整的竣工资料，办理工程移交手续。（9）在合同约定的保证期内，对工程质量负责，并承担保修义务。（10）负责购买并维持合同要求的保险，并将保险单复印件提交给业主方备案。（11）承担因自身原因造成的所有违约责任和损失。第六条设计与变更6.1承包方应按时提交符合要求的设计文件，并承担设计错误造成的损失。6.2任何设计变更均需由业主方书面批准后方可实施。变更费用（包括设计费、材料费、人工费等）由提出变更方承担，若变更导致合同价款增加或减少，相应调整合同价款和工期。承包方有权要求因变更导致的工期延误或费用增加的补偿。第七条质量与验收7.1承包方必须按照合同约定的技术标准和设计文件要求确保工程质量，达到国家及行业验收标准的合格标准。7.2承包方应建立完善的质量保证体系，并接受业主方及监理方（若有）的质量监督检查。隐蔽工程覆盖前应通知业主方检查。7.3项目验收分为分部分项工程验收、竣工验收。验收依据为合同、设计文件、国家及行业相关标准规范。承包方应提前通知业主方进行验收，并准备好相关资料。验收合格后方可进行下一阶段工作。若验收不合格，承包方应负责无偿整改，直至合格为止，并承担由此造成的工期延误责任。第八条安全文明施工8.1承包方应严格遵守国家及地方有关安全生产、文明施工的法律法规和标准，制定并实施切合实际的安全保证措施和文明施工方案。8.2承包方应设立专职安全管理人员，负责施工现场的安全管理，进行安全教育和检查，及时消除安全隐患。8.3任何因承包方管理不善或违章操作造成的人身伤亡、财产损失或环境污染事件，均由承包方承担全部责任和由此产生的一切费用。8.4承包方应保持施工现场整洁有序，材料堆放整齐，做到工完场清。第九条违约责任9.1若业主方未能按合同约定支付款项，每逾期一日，应按逾期支付金额的______%向承包方支付违约金。逾期超过______日的，承包方有权暂停施工或解除合同，并要求业主方赔偿损失。9.2若承包方未能按合同约定工期完成项目，每逾期一日，应按合同总价款的______%向业主方支付误期赔偿金，但累计赔偿金不超过合同总价款的______%。承包方应采取措施加快进度，直至工程完成。9.3若承包方所提供的设计文件、设备材料或工程质量不符合合同约定，业主方有权要求其返工、修理、更换，并有权要求承包方承担由此造成的损失。若返工、修理仍无法达到合同要求，业主方有权解除合同，并要求承包方赔偿全部损失。9.4任何一方违反保密条款，应向对方支付人民币______元的违约金，若违约金不足以弥补对方损失的，还应赔偿实际损失。9.5因一方违约导致合同解除的，应进行合同价款结算，已支付的款项按比例退还或抵扣。第十条不可抗力10.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、动乱等。10.2任何一方因不可抗力导致无法履行或无法完全履行合同义务的，应在不可抗力发生后______日内书面通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。因不可抗力造成的损失，各自承担。第十一条保险11.1承包方应在本合同生效后______日内，投保以下保险：（1）建筑工程一切险及安装工程一切险，保险金额不得低于项目总成本的______%，覆盖整个合同履行期间。（2）第三方责任险，保险金额不得低于人民币______元。11.2承包方应将上述保险单复印件提交给业主方备案，并在保险期间内维持保险有效。11.3保险事故发生时，承包方应立即通知业主方并积极采取施救措施，同时通知保险公司并配合索赔事宜。保险赔偿不足以弥补损失的，由投保方承担补充责任。第十二条知识产权12.1承包方提供的设计文件及其知识产权在合同履行完毕后归业主方所有。12.2承包方保证其提供的设备和技术不侵犯任何第三方的知识产权。如因承包方提供的设备或技术引起知识产权纠纷，由承包方负责解决并承担全部责任和费用，给业主方造成损失的，应予以赔偿。第十三条保密条款13.1双方应对在本合同签订及履行过程中知悉的对方商业秘密、技术信息、项目信息等（以下简称“保密信息”）承担保密义务。未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露、使用或允许他人使用保密信息。13.2本保密义务不因合同的变更、解除或终止而失效，持续有效期限为合同有效期内及合同终止后______年。13.3法律法规强制要求披露或信息已进入公共领域的不在此限。第十四条争议解决14.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。14.2协商不成的，任何一方均有权向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十五条合同生效、变更与终止15.1本合同自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。15.2对本合同的任何修改或补充，均须经双方书面同意。15.3合同的终止条件包括：（1）项目按合同约定完成并验收合格，并网发电成功。（2）双方协商一致同意终止。（3）因一方严重违约，守约方依据合同约定或法律规定解除合同。（4）出现不