2026年土石方工程保证金返还合同协议

2026年土石方工程保证金返还合同协议甲方（委托方/业主方）：________________________法定代表人/授权代表：________________________注册地址：____________________________________联系地址：____________________________________联系电话：____________________________________乙方（承建方/施工单位）：________________________法定代表人/授权代表：________________________注册地址：____________________________________联系地址：____________________________________联系电话：____________________________________鉴于甲方委托乙方承建位于________________________的“2026年土石方工程”（项目编号：________________________，以下简称“主合同工程”），双方依据主合同约定，乙方已按约定向甲方支付了土石方工程保证金人民币________________________元（大写：人民币________________________元整）（以下简称“保证金”）。现双方经友好协商，就保证金的返还事宜，达成如下协议：第一条前提条件与背景项目1.1本协议所涉及的保证金来源于甲乙双方此前签订的关于“2026年土石方工程”的施工合同（合同编号：________________________，以下简称“主合同”）。1.2保证金金额为人民币________________________元（大写：人民币________________________元整），该保证金性质为________________________（选择：履约保证金/质量保证金/进度款预付款保证金等）。1.3甲方确认该笔保证金已按照主合同约定在______年______月______日支付至乙方指定账户。第二条返还条件甲方有权在收到乙方返还申请后，依据以下一项或多项条件对乙方的返还资格进行审查：2.1主合同工程已通过最终竣工验收，并获得由甲方或其委托的第三方机构出具的《竣工验收合格证明文件》。2.2主合同工程已按合同约定完成最终结算，双方已签署《工程结算确认书》，且双方就结算款项已无任何争议；或双方就结算争议已通过友好协商达成一致，并签署了《协商解决争议协议书》，或争议已通过具有法律效力的仲裁裁决书或法院判决书/调解书得到解决。2.3若保证金是针对特定阶段或特定风险的（如履约保证金、质量保证金），则应满足该保证金所对应的合同义务已履行完毕或风险已解除的条件。2.4乙方在主合同履行期间，未发生主合同约定的严重违约行为，包括但不限于：工程质量经最终验收不合格需进行重大返工；工期严重拖延【填写具体天数，例如：30】日以上，且经甲方书面通知后仍未在【填写具体天数，例如：30】日内纠正；恶意拖欠分包单位或供应商工程款或材料款，导致被列入失信名单或引发重大法律纠纷等。2.5双方在本协议及主合同中约定的其他需要满足的返还条件。第三条返还程序3.1返还申请：乙方在满足上述第二条约定的返还条件后，应在【填写具体天数，例如：15】个工作日内向甲方提交书面《保证金返还申请书》。申请文件应包括但不限于：(a)由乙方法定代表人或授权代表签字并加盖公章的《保证金返还申请书》原件；(b)主合同工程竣工验收合格证明文件原件或复印件；(c)经双方签字盖章的工程结算报告及《工程结算确认书》原件或复印件；(d)证明无争议的相关文件（如《协商解决争议协议书》、有效的仲裁裁决书或法院判决书/调解书及执行回执等）原件或复印件；(e)甲方要求提供的其他相关证明文件。3.2甲方审核：甲方在收到乙方提交的申请文件及证明材料后，应在【填写具体天数，例如：20】个工作日内完成审核工作。审核内容包括申请材料的完整性、真实性与有效性，以及乙方是否完全满足第二条约定的返还条件。3.3返还决定与通知：(a)审核通过：若审核通过，甲方应在【填写具体天数，例如：5】个工作日内以书面形式（包括但不限于正式函件、邮件等）通知乙方返还决定，并明确具体的返还金额、支付方式（银行转账）及预计返还日期。甲方应在发出通知后【填写具体天数，例如：10】个工作日内，将应返还的保证金支付至乙方在申请中提供的合法银行账户。(b)审核不通过：若审核不通过，甲方应在【填写具体天数，例如：5】个工作日内书面通知乙方不予返还的原因，并明确指出需要补充或纠正的材料或行为。乙方应在收到通知后【填写具体天数，例如：10】个工作日内，根据甲方要求补充材料或纠正问题，并重新提交申请。若乙方逾期未处理或处理仍未符合要求，则本协议项下保证金的返还义务终止，该保证金按主合同约定处理（如转为工程款抵扣、按比例扣留等）。3.4资金支付：保证金的返还应通过银行转账方式支付。乙方应在提交返还申请时提供其合法的、完整的银行账户信息（开户行全称、账号、户名）。甲方有权核实乙方提供的账户信息的真实性。甲方支付保证金时，应将款项直接支付至乙方申请书中提供的账户。第四条支付方式保证金的返还应通过银行转账方式完成。甲方在支付保证金时，应将款项划转至乙方在申请中提供的、经甲方核实确认的以下银行账户：开户行：________________________账号：________________________户名：________________________第五条违约责任5.1甲方违约（未按时返还）：若甲方在审核通过后，无正当理由未按时支付保证金，每逾期一日，应按应返还金额的【填写百分比，例如：万分之五】向乙方支付违约金。逾期超过【填写天数，例如：30】日的，乙方有权解除本协议相关权利，并保留根据主合同追究甲方其他违约责任的权利。5.2乙方违约（提交虚假材料）：若乙方在申请中提供虚假材料或隐瞒重要事实，导致甲方错误履行返还义务，乙方应立即全额退还已返还的保证金，并承担由此给甲方造成的一切损失（包括但不限于甲方为实现债权支付的律师费、诉讼费、保全费等）。情节严重的，甲方有权解除本协议，并追究乙方的法律责任。第六条争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向主合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条通知与送达双方在本协议首部载明的地址、联系人及联系方式为有效联系方式。任何根据本协议发出的通知或文件，均应采用书面形式，通过专人递送、挂号信、传真或电子邮件等方式送达。以专人递送方式送达的，签收日为送达日；以挂号信方式送达的，寄出之日起【填写天数，例如：3】日为送达日；以电子邮件方式送达的，发出之日视为送达日，但对方有证据证明未实际收到除外。任何一方变更联系方式，应提前【填写天数，例如：3】日书面通知对方。第八条其他约定8.1本协议是主合同不可分割的一部分，与主合同具有同等法律效力。本协议的条款若与主合同相关条款有冲突的，以本协议为准。8.2文本与份数：本协议一式【填写份数，例如：四】份，甲方执【填写份数，例如：二】份，乙方执【填写份数，例如：二】份，具有同等法律效力。8.3生效：本协议自双方签字或盖章之日起生效。保证金的实际返还以本协议约定的条件成就且甲方完成支付行为时视为完成。8.4未尽事宜：本协议未尽事宜，由双方另