2026年建设工程合作协议

2026年建设工程合作协议鉴于各方希望在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，共同合作实施位于[项目具体地点]的[项目具体名称]建设工程项目（以下简称“本项目”），依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。第一条项目基本情况1.1本项目名称：[填写项目具体名称]。1.2本项目地点：[填写项目具体地址]。1.3本项目概况：[简要描述项目规模、性质、结构类型等，例如：本项目总建筑面积约为XX平方米，为一座XX功能的XX结构建筑]。1.4项目批准文件：本项目已获得相关政府部门的批准，主要批准文件包括：（1）土地使用权证编号：[填写编号]；（2）建设用地规划许可证编号：[填写编号]；（3）建设工程规划许可证编号：[填写编号]；（4）建筑工程施工许可证编号：[填写编号]。各项批准文件的有效性构成本协议有效条件的组成部分。第二条合作各方2.1建设单位（甲方）：[填写建设单位全称]。法定代表人：[填写姓名]。注册地址：[填写地址]。统一社会信用代码：[填写代码]。授权代表：[填写姓名]，职务：[填写职务]，身份证号：[填写号码]。2.2设计单位（乙方）：[填写设计单位全称]。法定代表人：[填写姓名]。注册地址：[填写地址]。统一社会信用代码：[填写代码]。授权代表：[填写姓名]，职务：[填写职务]，身份证号：[填写号码]。2.3施工单位（丙方）：[填写施工单位全称]。法定代表人：[填写姓名]。注册地址：[填写地址]。统一社会信用代码：[填写代码]。授权代表：[填写姓名]，职务：[填写职务]，身份证号：[填写号码]。（如还有其他合作方，依次列出）第三条合作范围与内容3.1甲方责任：（1）负责本项目的整体投资，确保项目资金按合同约定及时足额到位；（2）负责办理本项目报批报建手续，并取得所有必要的政府批准文件；（3）负责提供项目所需的基础资料和现场条件，并确保符合合作要求；（4）负责组织设计、施工等各方的协调工作，解决项目实施过程中的重大问题；（5）负责组织本项目的竣工验收、备案及交付使用；（6）按照本协议约定向乙方支付设计费，向丙方支付工程款；（7）承担本项目投资风险及其他根据本协议应由甲方承担的责任。3.2乙方责任：（1）根据国家及行业相关标准和规范，以及甲方的需求，完成本项目的勘察、设计工作，并提交满足要求的勘察报告、设计方案和施工图设计文件；（2）配合甲方完成项目报批报建工作所需的设计相关材料；（3）负责提供设计交底，并参与项目施工过程中的设计技术指导工作；（4）对设计文件的质量负责，并承担设计缺陷造成的损失；（5）按照本协议约定收取设计费；（6）遵守保密义务，保护甲方的商业秘密；（7）承担设计过程中的相关风险及根据本协议应由乙方承担的其他责任。3.3丙方责任：（1）根据甲乙双方确认的设计图纸、技术要求及国家相关规范标准，在约定的工期内完成本项目的施工任务，确保工程质量达到[约定质量标准，如：合格/优良]标准；（2）负责组建项目管理团队，制定施工组织设计和安全文明施工方案，并负责现场施工管理；（3）负责施工人员的安全生产教育和管理工作，确保不发生重大安全事故；（4）负责工程材料的采购、检验和管理，确保所用材料符合设计要求和规范标准；（5）按时提交工程进度报告，并接受甲乙双方的监督和检查；（6）配合完成竣工验收工作；（7）按照本协议约定收取工程款；（8）遵守保密义务，保护甲方的商业秘密；（9）承担施工过程中的工程质量和安全风险及其他根据本协议应由丙方承担的责任。3.4各方协作：乙方应积极配合丙方进行设计交底，丙方应在施工过程中认真落实设计要求。各方应本着合作共赢的原则，加强沟通与协调，共同推进本项目顺利进行。第四条合作机制与流程4.1项目协调会议：甲乙丙方应定期或不定期召开项目协调会议，会议频率暂定为每月一次，必要时可临时召开。会议应由甲方或甲方指定的代表主持，讨论解决项目实施过程中的问题。会议决议应形成书面记录，并由各方授权代表签字确认。4.2设计变更管理：丙方在施工过程中如需提出设计变更，应事先向乙方提出书面申请，说明变更理由和内容。乙方应在收到申请后[约定时间，如：7]个工作日内予以书面答复。涉及重大设计变更的，应三方协商一致。设计变更引起的费用增减，由三方根据实际情况协商确定。4.3工程进度管理：丙方应按照经甲方批准的施工进度计划组织施工，并定期向甲方和乙方提交工程进度报告。甲方和乙方有权对工程进度进行监督检查。4.4质量管理：各方应严格遵守国家及行业有关质量标准和规范。乙方应做好设计文件的质量控制，丙方应做好施工过程的质量控制，甲方应做好材料和设备的质量把关。项目整体质量应符合国家验收标准。4.5安全生产管理：各方应严格遵守国家有关安全生产法律法规，建立健全安全生产责任制。丙方应制定详细的安全生产措施，并负责落实。发生安全事故时，各方应立即启动应急预案，并按责任分工处理。第五条投资与支付5.1项目总投资：本项目预计总投资约为人民币[填写金额]元（大写：[填写大写金额]）。5.2资金来源：甲方自有资金及[说明其他资金来源，如：银行贷款等]。5.3费用承担：（1）设计费：乙方的设计费总额为人民币[填写金额]元（大写：[填写大写金额]），按照以下方式支付：合同签订后支付总额的[填写比例]%，即人民币[填写金额]元；施工图设计完成并经甲方确认后支付总额的[填写比例]%，即人民币[填写金额]元；项目竣工验收合格后支付剩余的[填写比例]%，即人民币[填写金额]元。（2）工程款：丙方的工程款总额为人民币[填写金额]元（大写：[填写大写金额]），按照以下方式支付：工程开工后支付合同总额的[填写比例]%，即人民币[填写金额]元；主体结构完成[描述节点，如：一层封顶]后支付合同总额的[填写比例]%，即人民币[填写金额]元；竣工验收合格后支付至合同总额的[填写比例]%，即人民币[填写金额]元；剩余[填写比例]%作为工程质量保证金，于工程竣工验收合格并完成[约定时间，如：1]年质保期后支付。（3）材料设备费：项目所需材料设备由[约定承担方，如：甲方/丙方]负责采购，费用由[约定承担方]承担。如由丙方采购，甲方应在丙方提供合格发票后[约定时间，如：15]个工作日内支付相应款项。（4）其他费用：本项目相关的税费、保险费、监理费（如适用）等其他费用由[约定承担方]承担。5.4支付方式：各方之间的款项支付均采用银行转账方式。收款方应在收到款项后及时向付款方提供合法有效的发票。第六条风险分担与保险6.1风险识别：本项目实施过程中可能存在政策风险、市场风险、技术风险、管理风险、自然风险、安全风险等。6.2风险分担：（1）政策风险：由甲方承担因政府政策变化导致的风险；（2）市场风险：主要由承担采购责任的方承担相关市场波动风险，如材料价格上涨风险由[约定承担方]承担；（3）技术风险：由乙方承担设计技术风险，丙方承担施工技术实现风险；（4）管理风险：由各方自行承担因其内部管理不善导致的风险；（5）自然风险：由各方共同承担，但丙方应采取有效措施减少自然灾害带来的损失；（6）安全风险：由丙方承担主要安全责任，甲乙双方承担相应监督和管理责任。6.3保险要求：（1）丙方应自行投保建筑工程一切险、安装工程一切险和第三方责任险，保险金额应满足工程实际需要，并覆盖项目实施期间可能发生的风险。保险单须抄送甲方和乙方一份；（2）丙方应为其施工现场的所有人员投保意外伤害保险；（3）甲方应投保工程一切险（如需）。第七条质量与安全7.1质量标准：本项目的工程质量必须符合国家现行相关建设标准和规范要求，并达到[约定质量等级，如：合格]标准。7.2质量保证：乙方应建立设计文件质量保证体系，确保设计质量。丙方应建立施工质量保证体系，严格按照设计图纸和规范标准施工，并接受甲乙方的质量检查。7.3质量验收：本项目工程质量的验收应按照国家相关规定执行。丙方应提前[约定时间]通知甲方和乙方进行分部分项工程验收和竣工验收。验收合格后，方可进行下一阶段施工或交付使用。7.4质量保修：本项目的保修期为自竣工验收合格之日起[约定年限，如：2]年。保修期内，如出现属于丙方责任的质量问题，丙方应负责免费维修。7.5安全责任：丙方是施工现场安全生产的第一责任方，应严格遵守安全生产法律法规，落实安全生产责任制，制定并实施安全生产规章制度和操作规程，确保施工安全。乙方应在设计文件中考虑安全生产因素。甲方应提供必要的安全生产条件，并对甲乙方施工安全进行监督检查。第八条知识产权8.1乙方在本项目合作过程中产生的所有设计文件、计算书、图纸等相关知识产权归甲方所有。甲方有权对设计成果进行使用、修改、许可或转让。8.2丙方在本项目合作过程中使用的设计图纸和技术资料仍归乙方所有，丙方不得擅自复制、修改或用于其他项目。丙方自行开发的、与本项目无关的技术成果归丙方所有。8.3各方在合作过程中知悉对方的商业秘密，无论合作是否终止，均负有保密义务，不得泄露或用于本协议约定目的之外。第九条违约责任9.1甲方违约责任：（1）甲方未按本协议约定支付设计费或工程款，每逾期一日，应按逾期支付金额的[约定比例，如：千分之零点五]向乙方/丙方支付违约金。逾期超过[约定天数，如：30]日的，乙方/丙方有权暂停工作或解除合同，并要求甲方赔偿损失；（2）因甲方原因导致项目报批报建延误，由此造成的损失由甲方承担。9.2乙方违约责任：（1）乙方未能按本协议约定的时间和要求提交满足质量要求的勘察报告、设计方案或施工图设计文件，每逾期一日，应按合同总价的[约定比例，如：千分之零点五]向甲方支付违约金。逾期超过[约定天数，如：30]日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失；（2）因乙方设计错误导致工程返工或造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。9.3丙方违约责任：（1）丙方未能按本协议约定的时间和要求完成工程，每逾期一日，应按合同总价的[约定比例，如：千分之零点五]向甲方支付违约金。逾期超过[约定天数，如：60]日的，甲方有权解除合同，并要求丙方赔偿损失；（2）工程质量不符合本协议约定的质量标准，甲方有权要求丙方返工、修理或重做，由此造成的费用由丙方承担。若返工后仍不合格，甲方有权解除合同，并要求丙方赔偿损失；（3）丙方在施工过程中发生重大安全事故，应承担全部责任，并赔偿由此造成的一切损失。甲方和乙方也有权要求丙方承担违约责任。9.4保密违约：任何一方违反保密义务，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。9.5解除合同后果：合同一方解除合同，应书面通知其他各方，并承担由此给对方造成的损失。第十条争议解决10.1因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，各方应首先通过友好协商解决。10.2协商不成的，任何一方均有权将争议提交[选择仲裁或诉讼，如：提交XX仲裁委员会，按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁]/[选择诉讼，如：向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼]。第十一条合同期限与终止11.1本协议自各方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。11.2本协议的终止条件如下：（1）本项目按照本协议约定完成，并经验收合格交付使用；（2）经三方协商一致同意终止；（3）发生不可抗力事件，致使本协议无法继续履行；（4）一方严重违反本协议，导致协议目的无法实现，守约方有权解除协议。11.3本协议终止后，各方应进行项目资料移交、费用结算、保证金返还等善后工作。乙方应向甲方提交最终设计文件，丙方应向甲方提交最终竣工资料和工程结算报告。第十二条不可抗力12.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、动乱、政府行为等。12.2遭遇不可抗力的一方应在事件发生后[约定时间，如：7]日内书面通知其他各方，并提供不可抗力的有效证明文件。各方应根据不可抗力的影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除协议。因不可抗力造成的损失，由各方各自承担。第十三条通知与送达13.1本协议项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式作出，并通过专人递送、挂号信、传真或电子邮件等方式送达。13.2通知应在下列地址送达：甲方：[填写甲方地址]乙方：[填写乙方地址]丙方：[填写丙方地址]（如有授权代表地址，可另列）13.3任何一方变更上述地址，应提前[约定时间，如：7]日书面通知其他各方。否则，按原地址送达即视为有效送达。第十四条法律适用与解释14.1本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.2本协议的解释应依据其文字所表达的真实含义进行。第十五条合同完整性与修改15.1本协议构成各方就本协议标的事项达成的完整协议，取代之前所有的口头或书面约定。15.2对本协议的任何修改或补充，均须经各方授权代表书面签署后方能生效。第十六条不可分割性16.1本协议各条款相互独立，任一条款的有效性不影响其他条款的效力。第十七条其他17.1本协议未尽事宜，由各方另行协