承包塔吊施工合同范本

PAGE承包塔吊施工合同范本甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方有塔吊施工需求，乙方具备塔吊施工承包能力，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方将塔吊施工工程承包给乙方事宜，经协商一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[详细地点]3.工程内容及要求：乙方负责提供塔吊设备，并按照甲方施工要求进行塔吊的安装、拆卸、吊运作业。塔吊型号为[具体型号]，其各项技术参数应符合国家相关标准及行业规范要求，具体如下：[详细列举各项技术参数，如起重量、起升高度、幅度等]。吊运作业应严格按照施工图纸及甲方现场指挥要求进行，确保吊运物品的安全、准确吊运至指定位置。乙方应负责塔吊设备的日常维护保养，确保设备处于良好运行状态，定期进行检查、维修，并做好记录。在施工期间，如因塔吊设备故障影响施工进度，乙方应及时组织抢修，尽快恢复正常作业。二、承包方式本工程采用包工包料的承包方式。乙方负责提供塔吊设备、安装拆卸所需的全部材料及工具，并承担塔吊施工过程中的全部费用，包括但不限于设备租赁费用、安装拆卸费用、操作人员工资、维护保养费用、运输费用、保险费用等。三、合同期限1.合同生效日期：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.预计施工期限：自[预计开工日期]起至[预计竣工日期]止。预计开工日期为甲方具备施工条件并通知乙方进场之日，预计竣工日期为完成塔吊安装、调试并经甲方验收合格之日。如因甲方原因导致开工延误或施工过程中出现停工、窝工等情况，合同期限相应顺延；如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。3.实际施工期限：以实际开工日期和实际竣工日期为准。实际开工日期以甲方下达的书面开工通知为准，实际竣工日期以甲方组织验收合格并出具验收报告之日为准。四、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出意见和建议，要求乙方按照合同约定及相关标准规范进行施工。有权根据工程实际情况，要求乙方调整塔吊施工方案或作业计划，但应提前通知乙方。在乙方违反合同约定或施工质量不符合要求时，有权要求乙方整改或采取补救措施，如乙方拒不整改或整改后仍不符合要求，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。2.义务：负责提供塔吊设备安装、拆卸及吊运作业所需的场地，并确保场地符合施工要求，具备安全作业条件。按照合同约定的付款方式和时间，及时向乙方支付工程款。协助乙方办理塔吊设备的相关手续，如备案登记等，并提供必要的文件资料。负责协调施工现场各单位之间的关系，为乙方施工创造良好的外部环境。在塔吊设备安装、拆卸及吊运作业过程中，安排专人进行现场指挥，并提前向乙方提供吊运物品的重量、尺寸、吊运位置等详细信息。（二）乙方权利义务1.权利：有权要求甲方按照合同约定支付工程款。在甲方未按照合同约定履行义务，影响乙方正常施工时，有权要求甲方采取措施解决问题，如甲方拒不解决，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担相应的违约责任。对甲方提出的不合理要求或违反合同约定的指令，有权拒绝执行，并要求甲方给予合理的解释和处理。2.义务：严格按照合同约定及国家相关标准规范、施工图纸进行塔吊设备的安装、拆卸、吊运作业，确保施工质量和安全。负责提供符合合同要求的塔吊设备，并确保设备的合法性、安全性和可靠性。在设备进场前，应向甲方提供设备的相关资料，包括设备合格证、质量检验报告、备案登记证明等。配备具备相应资质和经验且身体健康的操作人员，并为操作人员提供必要的劳动保护用品。操作人员应严格遵守操作规程，持证上岗。负责塔吊设备的日常维护保养，定期进行检查、维修，确保设备处于良好运行状态。在施工期间，如发现设备存在安全隐患，应立即停止使用，并及时组织维修，维修费用由乙方承担。按照甲方的要求和施工进度安排，合理安排塔吊作业时间，确保施工顺利进行。如因乙方原因导致塔吊作业影响其他施工单位的正常施工，乙方应承担相应的责任。在塔吊设备安装、拆卸及吊运作业过程中，负责采取必要的安全防护措施，确保施工安全。如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行救援，并承担相应的法律责任和经济损失。遵守施工现场的各项规章制度，服从甲方的统一管理和指挥。积极配合甲方及其他施工单位的工作，共同完成工程建设任务。在合同履行期间，未经甲方书面同意，乙方不得擅自将本合同项下的权利义务转让给第三方。五、工程款及支付方式1.工程款总额：本工程的工程款总额为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此工程款为固定总价，不因任何因素调整，但因甲方设计变更或增加工程量导致的费用增加除外。2.支付方式：合同签订后[X]日内，甲方向乙方支付工程款的[预付款比例]作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。塔吊设备进场并安装调试完毕，经甲方初步验收合格后[X]日内，甲方向乙方支付工程款的[进度款比例]，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。塔吊设备经甲方最终验收合格，并办理完相关结算手续后[X]日内，甲方向乙方支付剩余工程款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。3.乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。如因乙方未及时提供发票导致甲方付款延迟，责任由乙方自行承担。六、验收1.初步验收：塔吊设备安装调试完毕后，乙方应通知甲方进行初步验收。甲方应在接到通知后[X]日内组织相关人员进行验收。初步验收主要检查塔吊设备的安装质量、运行状况、安全装置等是否符合合同要求及相关标准规范。如初步验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至初步验收合格为止。整改费用由乙方承担，整改期间不计入合同工期。2.最终验收：在工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请报告，并提供塔吊设备的相关资料，包括设备合格证、质量检验报告、维修记录、操作人员资质证书等。甲方应在接到验收申请报告及相关资料后[X]日内组织相关部门及专家进行最终验收。最终验收应按照合同约定及国家相关标准规范进行全面检查，包括塔吊设备的安装质量、吊运作业性能、安全性能、维护保养情况等。如最终验收合格，甲方应出具验收报告；如最终验收不合格，乙方应在规定的时间内进行整改，直至最终验收合格。整改费用由乙方承担，如因乙方整改不力导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。七、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按照合同约定支付工程款，每逾期一日，应按照未支付金额的[逾期付款违约金比例]向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程的工程款及相应的违约金。因甲方逾期付款导致乙方损失的，甲方还应承担赔偿责任。如甲方未按照合同约定提供施工场地、协助办理相关手续或协调施工现场关系等，导致乙方无法正常施工，每延误一日，应按照合同总金额的[延误工期违约金比例]向乙方支付违约金。因甲方延误导致乙方损失的，甲方还应承担赔偿责任。如甲方擅自变更合同内容或指令乙方进行不合理作业，给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。2.乙方违约责任：如乙方未按照合同约定的时间、质量、安全要求完成塔吊施工任务，每延误一日，应按照合同总金额的[延误工期违约金比例]向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照合同总金额的[解除合同违约金比例]向甲方支付违约金。因乙方延误导致甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。如乙方提供的塔吊设备不符合合同约定或国家相关标准规范要求，乙方应负责更换合格设备，并承担由此产生的费用。如因设备质量问题导致安全事故或其他损失，乙方应承担全部法律责任和经济损失。如乙方在施工过程中违反安全操作规程，导致发生安全事故，乙方应承担全部法律责任和经济损失。同时，乙方应按照合同总金额的[安全事故违约金比例]向甲方支付违约金。如因安全事故给甲方造成不良影响或其他损失，乙方还应承担赔偿责任。如乙方未经甲方书面同意，擅自将本合同项下的权利义务转让给第三方，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照合同总金额的[转让违约金比例]向甲方支付违约金。因乙方转让导致甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。如乙方未按照合同约定履行其他义务，给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式[合同份数]份，甲乙双方各执[持有份数]份，具有同等法律效力。2.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。如补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。3