关于某某安装的协议

关于某某安装的协议本协议由以下双方于____年____月____日在____（城市/地区）签订：甲方（发包方）：名称：________________________住所：________________________法定代表人：__________________联络方式：____________________乙方（承包方）：名称：________________________住所：________________________法定代表人：__________________联络方式：____________________鉴于甲方需要在其________________（具体场所，如：工厂车间、商业办公楼、医疗机构等）安装________________（具体设备名称，如：智能化生产线设备、中央空调系统、医用影像设备等）及配套设施，乙方为依法注册的专业安装服务企业，具备相关行业资质（如：机电安装工程专业承包资质、特种设备安装改造维修许可证等）及技术能力，双方根据《中华人民共和国民法典》《建设工程质量管理条例》等法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，达成如下协议：第一条项目内容与范围1.1服务内容乙方负责按照甲方提供的技术文件（含施工图纸、设备说明书、技术参数表等）及国家现行规范，完成以下工作：设备就位：包括设备的卸车、搬运、吊装（需使用____吨级吊车，具体参数见附件一《吊装方案》）、定位固定；安装调试：设备主体及配套管线（如：电气线路、给排水管道、通风管路等）的连接、组装、校准及试运行调试；配套服务：提供设备操作手册、安装过程记录、调试报告等技术文件，并对甲方指定人员进行____课时的现场操作培训（培训内容见附件二《培训计划》）。1.2项目地点本项目实施地点为甲方指定场所：________________（详细地址及具体安装区域，如：XX厂区A栋3层车间）。1.3工期要求总工期：自甲方书面通知开工之日起____个工作日（含法定节假日），具体节点如下：设备进场：____年____月____日前；主体安装完成：____年____月____日前；调试及试运行：____年____月____日前；竣工验收：____年____月____日前。第二条质量标准与验收2.1质量要求国家标准：符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231）、《电气装置安装工程施工及质量验收标准》（GB50303）等现行国家及行业标准；技术指标：设备运行精度（如：定位误差≤±0.1mm）、系统稳定性（连续运行____小时无故障）、能耗指标（如：空载功率≤____kW/h）等需满足甲方提供的《技术规格书》（附件三）要求。2.2验收程序初步验收：乙方完成安装调试后，提交《竣工资料》（含施工记录、隐蔽工程验收单、调试数据等），甲方应在____日内组织初步验收，重点核查设备外观、连接紧固性及基本功能；试运行：初步验收合格后进入____日试运行期，期间设备故障率不得超过____次/日，否则试运行期重新计算；最终验收：试运行合格后，双方签署《竣工验收证书》，明确设备正式交付时间。2.3整改责任若验收不合格，乙方需在甲方《整改通知书》（附件四）要求的____日内完成修复，相关费用由乙方承担；逾期未整改的，甲方有权委托第三方处理，费用从乙方工程款中扣除。第三条合同价款与支付方式3.1合同总价本项目总价款为人民币________元（大写：________________元整），包含以下费用：直接费：设备安装人工费____元、材料费（如：电缆、连接件等）____元；措施费：吊装费____元、场地管理费____元；其他：技术服务费____元、税金____元（税率____%）。3.2支付节点预付款：合同签订后____日内，甲方向乙方支付总价____%（即____元），乙方需提供等额增值税专用发票及履约保函（金额为合同总价____%）；进度款：设备主体安装完成并经甲方确认后____日内，支付总价____%（即____元）；竣工款：竣工验收合格后____日内，支付总价____%（即____元）；质保金：剩余____%（即____元）作为质量保证金，待质保期满无质量问题后____日内无息支付。3.3支付方式所有款项通过银行转账支付至乙方指定账户（开户名：，开户行：，账号：________________）。第四条双方权利与义务4.1甲方权利与义务提供条件：开工前____日向乙方提供施工场地（具备____kW供电容量、MPa供水压力）、设备存放区（面积≥㎡）及相关技术文件（如：建筑结构图、设备基础图等）；进度监督：有权对乙方施工进度、质量进行检查，每周召开进度协调会（时间：每周____下午____点）；配合义务：委派____（姓名，职务：____）为现场代表，负责签署文件、协调各方关系，若需变更施工内容，应提前____日书面通知乙方。4.2乙方权利与义务资质保障：向甲方提供营业执照、资质证书复印件（加盖公章），施工人员需持证上岗（如：电工证、焊工证等）；安全责任：承担施工期间安全管理责任，配备安全员____名，投保建筑工程一切险（保额____万元）及第三者责任险（保额____万元），施工区域设置警示标识，禁止非施工人员进入；资料交付：竣工时向甲方提交完整技术资料（含纸质版____套、电子版____份），包括但不限于：设备安装竣工图；材料合格证及检验报告；调试记录及试运行数据。第五条违约责任5.1工期延误甲方原因（如：未按时提供场地、图纸变更未及时确认）导致工期延误的，工期顺延，乙方有权索赔窝工损失（按____元/人/日计算）；乙方原因（如：人员配置不足、技术失误）导致工期延误的，每逾期一日按合同总价____‰支付违约金（累计不超过总价____%），逾期超过____日的，甲方有权解除合同并要求赔偿损失。5.2质量缺陷若因乙方安装不当导致设备故障，乙方需在____小时内响应，____小时内到场维修，____日内修复；质保期内（自竣工验收合格之日起____年）发生质量问题的，乙方承担免费维修或更换责任，若维修后仍无法达到标准，甲方有权要求退还已付款项并索赔直接经济损失。5.3付款违约甲方逾期支付款项的，每逾期一日按逾期金额____‰支付违约金，逾期超过____日的，乙方有权暂停施工并要求赔偿停工损失。第六条其他条款6.1知识产权乙方不得擅自使用甲方提供的技术文件用于本项目以外的其他工程，甲方保留对设备说明书、图纸等资料的所有权。6.2保密义务双方应对本协议内容及履行过程中获悉的商业秘密（如：设备参数、工艺流程、财务数据等）保密，保密期限为协议终止后____年。6.3争议解决因本协议引起的争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方可向项目所在地人民法院提起诉讼。6.4协议生效本协议一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。附件清单（与本协议具有同等法律效力）：《吊装方案》《培训计划