工程调整协议书样本

工程调整协议书样本甲方（发包人）：[发包人全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[注册地址]通讯地址：[通讯地址]联系电话：[联系电话]乙方（承包人）：[承包人全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[注册地址]通讯地址：[通讯地址]联系电话：[联系电话]鉴于甲方拟建设[项目名称]项目（以下简称“本项目”），甲方与乙方于[日期]签订了《[主合同名称]》（合同编号：[主合同编号]）（以下简称“主合同”）。在项目实施过程中，经双方友好协商，就本项目工程内容的调整事宜，达成如下协议：第一条背景与依据1.1依据主合同约定及项目实际情况，甲方需要对本项目中的部分工程内容进行变更。1.2甲方已向乙方发出书面变更指示/提供了设计变更通知单/召开了项目变更会议（选择或填写具体依据方式），内容涉及[简要描述变更背景和原因，例如：因现场地质条件变化、甲方需求调整、设计优化等]。1.3乙方已收到上述变更指示/设计变更通知单/会议纪要，并同意按照变更要求执行。第二条工程调整的具体内容2.1本次工程调整主要涉及以下方面：2.1.1工程范围调整：在原合同约定基础上，增加[详细描述增加的工程项目或工作内容，例如：新增室外道路硬化工程，长度500米，宽度3米，采用C25混凝土]。2.1.2设计变更：原合同中第[原合同条款号或图纸号]部分的设计内容修改为[详细描述修改后的设计内容，例如：将原设计采用的XX型号防水材料更改为XX型号防水材料，具体技术参数见附件一]。2.1.3材料设备调整：原合同约定的[原材料/设备名称]调整为使用[新材料/设备名称]，规格型号由[原规格型号]变更为[新规格型号]，性能要求不低于原标准，具体品牌及供应商由甲方指定或共同确认，详见附件二。2.1.4施工工艺调整：原合同中[原施工部位或工序]的施工方法由[原施工方法]调整为[新施工方法]，具体操作要求见附件三。2.1.5质量标准调整：原合同中[原工程部位]的质量验收标准提升为[新的质量验收标准或标准代号]，具体验收要求见附件四。（根据实际情况增删或修改调整事项，确保描述清晰、具体）2.2上述调整内容以本协议附件一[如适用，可列出附件名称]详细列明。第三条对工期的影响及调整3.1经双方确认，因上述工程调整事项，本项目的总体工期需相应延长[具体天数]天。3.2乙方应在原合同约定工期基础上，于[具体日期]前完成本协议项下所有调整工程的施工。第四条对合同价款的影响及调整4.1经双方协商一致，本次工程调整将增加/减少合同价款共计人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]）。4.2增加的合同价款构成如下（或：调整后的合同价款明细见附件二）：4.2.1新增工程量[具体工程量]乘以单价[单价金额]元/单位，合价[金额]元。4.2.2设计变更引起的价格调整[金额]元。4.2.3材料设备价格差异[金额]元。4.2.4工期延误导致的窝工损失补偿[金额]元（如适用）。（根据实际情况增删或修改价格构成）4.3调整后的合同总价款为人民币[新的合同总价款]元（大写：[新的合同总价款大写]），此金额已包含本协议项下所有调整内容。4.4甲方应在乙方提交符合要求的调整工程结算资料后[具体天数]日内，支付上述增加的合同价款/完成对合同价款的最终调整确认。第五条双方权利与义务5.1甲方权利与义务：5.1.1有权对乙方提交的与工程调整相关的资料进行审核。5.1.2应按照本协议约定及时向乙方提供必要的变更指令、设计文件、材料样品等资料。5.1.3应按照本协议第四条约定及时支付调整工程款。5.1.4应组织或参与对调整工程部分的验收。5.2乙方权利与义务：5.2.1有权要求甲方提供与工程调整相关的必要资料和指示。5.2.2应根据本协议第二条约定，在不影响安全和质量的前提下，按照调整后的要求进行设计修改、方案调整、材料采购、施工组织等。5.2.3应确保调整工程的质量符合约定标准。5.2.4应按时完成调整工程的施工，并提交相应的竣工资料。5.2.5应配合甲方或监理单位对调整工程进行验收。第六条验收与结算6.1乙方完成本协议项下调整工程的施工后，应向甲方或监理单位提交验收申请。甲方应在收到申请后[具体天数]内组织验收。6.2验收合格后，乙方应根据主合同及本协议约定，编制调整工程部分的结算资料，报送甲方审核。6.3甲方应在收到审核资料后[具体天数]内完成审核确认，并办理相关支付手续。调整工程款支付完毕后，该部分调整工程的质量保修责任由乙方承担。第七条争议解决凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，应按照主合同第[主合同中约定的争议解决条款编号]条约定的方式解决（例如：向[仲裁委员会名称]申请仲裁或向[有管辖权的人民法院名称]提起诉讼）。第八条协议生效条件本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。第九条协议的变更与解除9.1本协议的任何变更，须经双方协商一致并签署书面补充协议。9.2除本协议另有约定外，本协议的解除条件适用主合同的相关约定。第十条保密条款双方应对本协议内容及履行过程中知悉的对方商业秘密承担保密义务，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。此保密义务不因本协议的终止而失效。第十一条通知与送达双方在本协议首部载明的地址为正式通讯地址。任何书面通知或文件按该地址邮寄（以挂号信或快递方式）或送达即视为有效送达。一方变更通讯地址，应提前[具体天数]书面通知对方。第十二条法律适用与管辖本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。与本协议有关的争议解决，适用第七条约定。第十三条其他约定事项13.1本协议构成双方关于本协议标的工程调整事项的完整协议，取代双方此前就此事项的任何口头或书面约定。13.2本协议是主合同不可分割的组成部分，与主合同具有同等法律效力。本协议的条款若与主合同相关条款有冲突的，以本协议为准。13.3本协议一式[具体份数]份，甲方执[份数]份，乙方执[份数]份，具有同等法律效力。第十四条附件本协议附件是本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。附件一：工程调整内容详细清单附件二：调整工程价格明细及材料设备确认