实践合同在新能源发电项目的合同履行与环保责任

实践合同在新能源发电项目的合同履行与环保责任本合同由以下双方于______年____月____日在中国______省/市/自治区签订：甲方（业主）：名称：________________________注册地址：________________________法定代表人/授权代表：________________________联系方式：________________________乙方（承包商/开发商）：名称：________________________注册地址：________________________法定代表人/授权代表：________________________联系方式：________________________鉴于：（一）甲方拟投资建设新能源发电项目（以下简称“本项目”），项目名称为________________________，项目类型为________________________（如光伏、风力等），项目地点位于________________________；（二）乙方具备承担本项目设计、采购、施工（EPC）、调试、并网及后续运营维护（如有约定）的能力和资质；（三）甲乙双方经友好协商，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及其他相关法律法规，就本项目的合作事宜，达成以下协议，以资共同遵守。第一条项目概况1.1本项目位于________________________，主要建设内容为________________________（详细描述，如建设X兆瓦光伏电站，包括X个光伏阵列、X台逆变器、升压站等）。1.2本项目的建设目标为________________________（如满足当地电力需求、实现碳达峰碳中和目标等）。1.3本项目总投资估算为人民币________________________元，资金来源为________________________。第二条合同标的与范围2.1甲方委托乙方承担本项目的________________________（根据实际情况选择或修改：如EPC总承包、工程总承包、设计采购施工、或仅施工等）。2.2合同范围包括但不限于：（一）项目可行性研究、环境影响评价等前期工作的配合与支持（如需）；（二）项目工程设计、设备采购、施工安装、调试验收；（三）项目并网申请、协调并网接入工作；（四）项目竣工环保验收配合；（五）项目性能保证期内的运行维护与缺陷修复（如有约定）；（六）其他双方约定的内容。第三条合同价款与支付3.1本项目合同总价款为人民币________________________元（大写：________________________元整），该价格包含乙方为完成合同范围所投入的全部成本、利润和税金（具体价格构成可另附清单，如无则说明为固定总价或固定单价）。3.2甲方应按以下方式和时间向乙方支付合同价款：（一）预付款：本合同生效后______日内，甲方向乙方支付合同总价款的______%，即人民币________________________元，用于项目前期准备或首批材料设备采购；乙方应在收到款项后向甲方开具等额发票。（二）进度款：1.乙方完成项目______阶段（如基础工程完成）并经甲方书面确认后______日内，甲方向乙方支付合同总价款的______%，即人民币________________________元；2.乙方完成项目______阶段（如主体工程完成）并经甲方书面确认后______日内，甲方向乙方支付合同总价款的______%，即人民币________________________元；3.乙方完成项目______阶段（如设备安装完成）并经甲方书面确认后______日内，甲方向乙方支付合同总价款的______%，即人民币________________________元。（三）竣工结算款：项目通过最终验收（包括环保验收）并完成结算资料提交后______日内，甲方向乙方支付至结算总价款的______%，即人民币________________________元。（四）质保金：合同总价款的______%，即人民币________________________元，作为质保金，于项目质保期满且无遗留问题后______日内支付。上述支付时间以甲方实际收到乙方提交的符合要求的发票及付款申请为准。3.3甲方支付款项应专项用于本项目，乙方应向甲方提供收款银行账户信息。乙方应在收到甲方付款后及时开具等额、合法的发票。第四条履约期限4.1本合同项下乙方工作的总工期为______日历天，自乙方收到甲方支付的预付款且本项目正式开工之日起计算。如遇不可抗力、甲方原因或设计变更等非乙方原因导致工期延误，经甲方书面确认后工期相应顺延。4.2甲方应按照合同约定及时提供必要的工作条件（如场地、图纸、许可等），并配合乙方完成相关工作。甲方延迟提供相关条件的，应承担相应责任，工期相应顺延。第五条双方权利与义务5.1甲方的权利与义务：（一）负责办理本项目所需的所有政府批准、许可、登记手续（包括但不限于项目核准/备案、土地使用、规划许可、环境影响评价审批、并网许可等），并承担相关费用，确保乙方顺利开展后续工作。甲方应确保其获得的所有批准和许可在整个合同期内有效。（二）提供本项目所需的项目用地、现有构筑物、地下管线等基础资料，并保证资料的真实性、准确性。如因甲方提供资料有误导致乙方损失，由甲方承担赔偿责任。（三）审核乙方提交的阶段性成果（如图纸、报告）和最终竣工资料，并按合同约定支付合同价款。（四）负责协调本项目实施过程中与当地政府、相关部门及其他单位的关系，为乙方提供必要的协助。（五）督促乙方遵守本项目所在地的各项法律法规，特别是环境保护、安全生产、水土保持等方面的规定。（六）组织或委托有资质的第三方对项目进行竣工验收，包括环保验收，并取得相关验收文件。5.2乙方的权利与义务：（一）按照国家及行业相关法律法规、标准和规范，以及合同约定的范围、质量要求、进度计划完成本项目的工程设计、设备采购、施工安装、调试验收等工作，确保项目质量达到约定标准。（二）负责组建项目管理团队，配备满足项目需要的管理人员和技术人员。自行承担所有因履行合同而产生的成本、费用和风险，包括但不限于设计费、采购费、施工费、管理费、保险费、税费等。（三）严格遵守环境保护法律法规和本项目环评批复的要求，在项目设计、施工、运营全过程中采取有效的环境保护措施，防止和减少污染及生态破坏。负责建设期环保设施的施工、调试和运行，并确保其稳定达标排放。配合环保部门的监督检查，提供相关资料。（四）严格按照环评批复及环保验收要求，完成项目竣工环保验收的相关工作，并取得环保验收合格文件。因乙方原因未能通过环保验收的，乙方应负责整改，并承担所有相关费用，工期不予顺延。（五）确保所采购的设备符合合同约定的技术参数和环保要求，并提供设备制造商的资质证明、产品合格证、环境标识等文件。设备性能必须满足国家及行业现行标准和环保标准。（六）负责项目的调试工作，确保项目能够按照设计要求稳定运行并满足并网条件。（七）在质保期内，对项目出现的缺陷（包括但不限于工程缺陷和设备缺陷）负责免费维修或更换，直至项目运行稳定合格。质保期自项目最终验收合格之日起计算，为期______年。（八）遵守本项目所在地的安全生产规定，建立安全生产管理体系，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。承担因自身原因造成的安全事故的全部责任和费用。（九）按照合同约定向甲方提交各类报告、文件和资料，包括但不限于进度报告、环境监测报告（如要求）、竣工验收资料、质保期缺陷报告等。（十）不得将本合同项下的任何权利或义务部分或全部转让给第三方。第六条环保责任的特别约定6.1环评与设计：甲方负责项目环评的报批工作，并确保环评批复内容与项目建设内容一致。乙方必须在设计文件中完整落实环评批复及国家、地方环保要求，确保设计方案具有环境可行性。任何因设计未落实环保要求导致的环保问题，由乙方承担全部责任。6.2施工期环保：乙方必须制定并实施详细的施工期环境保护措施计划，包括扬尘控制、废水处理、噪声控制、固体废物管理、生态保护等，并接受甲方和环保部门的监督。乙方应按环保要求建设并运行相应的环保设施，确保达标排放。因施工期环保措施不到位造成的环保处罚或纠纷，由乙方承担全部责任。6.3运营期环保：乙方（如为运营方）负责项目运营期间的环保管理，确保所有污染物排放达标，环保设施正常稳定运行，并按法规要求进行环境监测和信息公开。如项目转让，乙方（原运营方）应确保受让方具备相应的环保资质和能力，并完成环保责任的交接，直至环保验收要求满足为止。6.4环保验收：项目最终验收必须包括环保验收环节。乙方应积极配合环保验收工作，提供所有必要的环保文件和监测数据。未取得环保验收合格文件，项目不得正式投入商业运行。6.5环境事件：乙方应制定突发环境事件应急预案，并按规定报备。发生环境事件时，乙方应立即采取应急措施，防止事态扩大，并及时通知甲方和相关部门，承担所有应急处置和赔偿责任。第七条质量标准与验收7.1本项目工程质量必须符合国家、行业现行有关质量标准和规范，以及设计文件的要求。环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。7.2乙方应建立内部质量保证体系，并接受甲方和监理单位的监督。隐蔽工程验收、分部分项工程验收、竣工验收等环节，乙方应提前通知甲方或监理单位参加。7.3项目竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料（包括但不限于竣工图、设备清单、检验报告、调试报告、环保验收文件、质保期承诺书等）。甲方应在收到资料后______日内组织相关单位进行竣工验收。验收合格的，向乙方发出竣工验收合格通知；验收不合格的，甲方应出具书面整改意见，乙方应在限期内整改完成，并重新申请验收，费用由乙方承担。7.4竣工验收应包括环保验收。环保验收由环保主管部门组织或按相关规定执行，乙方应全力配合。第八条违约责任8.1甲方违约责任：（一）甲方未按合同约定支付合同价款的，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额______%的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的______%。逾期超过______日的，乙方有权暂停相关工作，或解除合同，并要求甲方赔偿损失。（二）因甲方原因导致项目审批延误或前期工作不到位，致使项目工期延误的，工期应相应顺延，甲方还应承担因此给乙方造成的损失。（三）甲方违反本合同第六条关于环保责任约定的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿因其环保行为给第三方造成的损失以及环保部门的罚款。8.2乙方违约责任：（一）乙方未按合同约定工期竣工（不可抗力除外），每逾期一日，应向甲方支付合同总价款______%的违约金，但累计违约金不超过合同总价款的______%。逾期超过______日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。（二）工程或环保设施质量不符合合同约定的，乙方应负责无偿修理或返工，并承担由此造成的工期延误和甲方损失。若返工后仍不合格，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。（三）乙方违反本合同第六条关于环保责任约定的，应承担相应的违约责任。包括但不限于：1.负责修复污染、治理环境，承担所有相关费用；2.支付甲方违约金，违约金计算方式为：因乙方环保原因造成的直接损失金额的______倍，或按合同总价款的______%支付，以较高者为准；3.若乙方环保行为构成犯罪，应移交司法机关处理，并承担由此产生的一切后果。（四）乙方擅自将合同项下义务转让给第三方的，该转让无效，乙方仍需承担违约责任。第九条不可抗力9.1不可抗力是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、动乱、政府行为等。9.2遭遇不可抗力的一方应在事件发生后______日内书面通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力的影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。因不可抗力造成的损失，双方各自承担。第十条保险10.1乙方应自行办理项目施工期间所需的一切保险，包括但不限于建筑工程一切险、安装工程一切险、第三方责任险等，并确保保险范围和保额满足合同要求。保险单应至少在合同有效期内对甲方和项目财产提供充分保障。乙方应将保险单副本提交甲方备案。10.2甲方应自行办理项目运营期间所需的保险（如责任险等），乙方应配合提供必要资料。第十一条保密11.1甲乙双方应对在合作过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密以及其他未公开信息承担保密义务，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。此保密义务不因合同的终止而解除。第十二条争议解决12.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十三条合同生效与终止13.1本合同自双