建筑工程索赔合同协议

建筑工程索赔合同协议当事人信息发包人（以下简称“甲方”）：[甲方全称]，地址：[甲方地址]，法定代表人/授权代表：[姓名]，职务：[职务]。承包人（以下简称“乙方”）：[乙方全称]，地址：[乙方地址]，法定代表人/授权代表：[姓名]，职务：[职务]。项目概况本协议涉及甲方委托乙方承建的位于[工程地点]的[工程名称]项目（以下简称“本项目”），该项目招标文件编号为[招标文件编号]，投标文件编号为[投标文件编号]，中标通知书编号为[中标通知书编号]，双方签订的《建设工程施工合同》（合同编号：[原始合同编号]）及其附件、补充协议等是本协议的依据。索赔事件概述因甲方原因/合同约定/不可抗力事件/其他非乙方原因（以下简称“索赔事件”），导致乙方在本项目施工过程中发生了[详细描述索赔事件，例如：甲方指令进行设计变更、甲方未能按时提供施工场地/图纸/许可、甲方支付工程进度款延迟、发生地震等不可抗力事件、甲方指定分包商违约等]，该事件给乙方造成了工期延误和/或额外成本损失。索赔理由根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、本项目《建设工程施工合同》（合同编号：[原始合同编号]）第[引用合同条款编号]条及其他相关约定，索赔事件属于甲方应承担的责任范围，乙方因此有权向甲方提出工期索赔和/或费用索赔。索赔内容与计算经双方确认/乙方提交并甲方审核（根据实际情况选择或修改），本次索赔主要包括以下内容：1.工期索赔：因索赔事件影响，乙方申请顺延工期共计[数字]天。详细的工期索赔计算及支撑依据参见附件一《工期索赔报告及证明材料清单》。2.费用索赔：因索赔事件导致乙方发生额外成本，具体费用构成及计算如下：*人工费：增加人工工时[数字]工日，窝工人工[数字]工日，费用合计人民币[金额]元。*材料费：因设计变更/材料替换/额外消耗等，费用增加人民币[金额]元。*机械使用费：增加机械台班[数字]台班，或机械闲置费用人民币[金额]元。*管理费：因索赔事件产生额外管理成本人民币[金额]元。*[其他可能的费用项目，如保函费用、利润损失等，根据实际情况增删]。费用索赔总额为人民币[总金额]元。详细的费用索赔计算及支持性证据材料清单参见附件二《费用索赔报告及证明材料清单》。索赔处理程序与协商双方确认已按照《建设工程施工合同》（合同编号：[原始合同编号]）及相关约定履行了索赔处理程序。乙方已向甲方提交了详细的索赔报告及证明材料。甲方已对索赔报告进行了审查。双方就索赔事宜进行了[协商/沟通]，并达成一致意见。协议条款与确认基于上述事实、理由及处理程序，双方经友好协商，达成如下协议条款：1.费用索赔确认：甲方同意支付给乙方因本次索赔事件造成的费用损失，金额共计人民币[协议确认的费用索赔金额]元（大写：[金额大写]）。该金额已包含在后续的工程进度款支付中/或由甲方一次性支付。2.工期顺延确认：甲方确认乙方因本次索赔事件造成的工期延误共计[协议确认的工期顺延天数]天。乙方因此获得的总工期顺延天数为[累计确认的工期顺延天数]天。此工期顺延将计入合同总工期，并影响后续的工程节点计划。3.支付方式与期限：*甲方应在本协议生效后[数字]日内/或在支付第[数字]期工程进度款时，将协议确认的费用索赔金额支付至乙方以下银行账户：*账户名称：[乙方账户全称]*开户银行：[乙方开户银行名称]*银行账号：[乙方银行账号]*甲方应在本协议生效后[数字]日内/或在支付第[数字]期工程进度款时，将因工期顺延可能产生的相应追加款项（如有，根据合同约定或另行协商）支付至上述乙方账户。4.双方责任：甲方确认其已按本协议约定履行了支付义务。乙方确认已提供了全部有效的索赔证明材料，并配合了甲方的审核工作。5.保密条款：双方同意，对本协议的签订背景、索赔事件细节、协商过程、本协议内容以及双方因此获得的商业信息予以保密，但法律法规另有规定或双方另有约定的除外。此保密义务不因本协议的终止而失效。违约责任若甲方未能按本协议第3条约定按时支付索赔费用，每逾期一日，应按应付未付金额的[千分之几]向乙方支付违约金。若乙方未能按合同约定提供索赔证据或提交索赔报告，导致甲方权利受损，乙方应承担相应责任。争议解决如双方对本协议内容或履行发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向[有管辖权的人民法院名称，例如：项目所在地人民法院]提起诉讼。其他条款1.本协议自双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。2.本协议一式[数字]份，甲方执[数字]份，乙方执[数字]份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。4.附件一《工期索赔报告及证明材料清单》、附件二《费用索赔报告及