沥青混凝土路面施工工期延误合同协议

沥青混凝土路面施工工期延误合同协议本协议由以下双方于______年______月______日在______签署：甲方（业主方）：名称：________________________法定代表人/授权代表：__________地址：________________________联系方式：_____________________乙方（承包方）：名称：________________________法定代表人/授权代表：__________地址：________________________联系方式：_____________________（以下简称“甲方”和“乙方”）根据甲乙双方于______年______月______日签订的《沥青混凝土路面施工合同》（合同编号：__________，以下简称“原合同”），就原合同项下工程（以下简称“该工程”）因特定原因导致的工期延误事宜，经双方友好协商，达成如下协议：第一条工期延误确认1.1双方确认，自______年______月______日起至______年______月______日止，该工程因以下原因发生了工期延误（以下简称“延误事件”）：（1）甲方未能按照原合同第______条第______款约定，在______年______月______日前完成______工作，导致乙方无法按原计划进行后续______工作施工；（2）根据______年______月______日政府相关部门出具的证明文件/甲方提供的有效证明，因______（具体事件，如：XX区道路临时交通管制、XX政府部门审批延误等）导致乙方施工现场无法正常进行______工作；（3）其他经双方确认的延误原因：__________。1.2乙方已提交编号为______的《工期延误及影响分析报告》，详细说明了延误事件对工程进度的影响。双方确认该报告所述内容基本符合事实，延误事件客观存在。第二条工期顺延2.1经双方协商确认，由于上述延误事件均为甲方的原因/双方约定的可原谅原因所致，根据原合同第______条关于“工期延误”和“业主方风险”的规定，乙方因此遭受的工期延误应予以顺延。2.2双方同意，因上述延误事件，该工程的合同工期总顺延天数为______天。新的合同竣工日期相应顺延至______年______月______日。第三条额外费用索赔3.1乙方因上述延误事件，直接遭受了额外的费用支出，主要包括：（1）窝工费：因第1.1条第（1）项原因导致的______人员及设备窝工费用，依据乙方提交的《费用索赔报告》（编号：__________）及相关凭证，共计人民币______元；（2）赶工措施费：为弥补第1.1条第（2）项原因造成的延误，乙方采取赶工措施（如增加夜间施工、调集额外资源等）产生的费用，依据《费用索赔报告》（编号：__________）及相关凭证，共计人民币______元；（3）其他额外费用：__________，共计人民币______元。3.2乙方应于______年______月______日前向甲方提交详细的《费用索赔报告》及所有支持性证明文件。3.3甲方应在收到乙方提交的《费用索赔报告》后______个工作日内进行审核，并书面通知乙方审核结果。经审核，甲方同意批准第3.1条约定的费用索赔金额。甲方批准的额外费用将计入乙方后续应得的工程进度款中。第四条双方责任4.1甲方应按照原合同约定履行其义务，包括但不限于提供必要的施工条件、及时发出指令、及时批准文件等。对于本协议确认的延误事件，甲方应承担相应的责任，并保证批准顺延的工期和补偿的额外费用。4.2乙方应在批准的顺延工期内完成受延误影响的工程施工，并确保工程质量和安全。乙方应积极配合甲方的审核工作，提供所有必要的信息和文件。第五条协议生效与变更5.1本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。5.2本协议的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出。第六条争议解决6.1因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。6.2协商不成的，任何一方均有权将争议提交______（选择一项：中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其届时有效的仲裁规则在北京进行仲裁/有管辖权的人民法院诉讼解决）。仲裁裁决/法院判决是终局的，对双方均有约束力。第七条其他7.1本协议构成双方就本协议标的达成的完整协议，取代双方此前就该标的达成的所有口头或书面协议、谅解。7.2如果本协议任何条款被认定为无效或不可执行，不影响其他条款的效力。7.3未经对方事先书面同意，任何一方不得将其在本协议项下的权利或义务部分或全部转让给第三方。7.4本协议附件是本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。附件包括：（1）《工期延误及影响分析报告》（编号：__________）（2）《费用索赔报告》（编号：__________）（3）甲方提供的关于______的证明文件（4）其他：__________7.5本协议未尽事宜，按照原合同约定执行；原合同没有约定或与本协议约定不一致的，由双方另行协商解决。7.6本协议一式______份，甲方执______份，乙方执______份，具有同等法律